2024年钢结构工程施工承包合同参考样本（二篇）

第4页共4页2024年钢结构工程施工承包合同参考样本发包方：承包方：工程名称：签约地址：____年三月三十一日____钢结构工程安装合同____发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规的规定，甲乙双方基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程的具体施工事项，为明确双方的权利与义务，经友好协商达成一致，订立如下合同条款：____一、工程概况____1.工程名称：2.工程地址：3.承包范围和内容：____二、合同价款____：_____________________________________。金额（大写）：____三、双方一般权利和义务________（1）发包人责任____：a.负责协调各施工单位之间的关系及现场施工监督。b.确保施工现场三通一平，提供供电、供水保障。c.甲方应按合同约定的时间支付工程进度款，如有延误，则每日按应付货款的0.05%支付违约金。____（2）承包人责任____：a.承包方在图纸经发包方确认后，应严格按照图纸施工，确保工程质量符合设计方案及材料标准，并经甲、乙双方验收。b.负责现场文明施工及安全生产。c.组织施工管理人员、材料及施工机械进场。d.施工过程中，因承包方原因造成的事故由承包方负责。e.服从甲方的统一安排与指挥。f.因乙方原因造成工期延误的，每日按应付货款的0.05%支付违约金。____四、合同工期____1.本合同工期总日历天数为10天（含制作工期），自合同签订之日起计算。2.如遇以下情况，工期相应顺延：a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；c.发包方原因影响下一道工序施工；d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期；e.不可抗力因素（如恶劣天气、政府行政行为等）导致无法施工或延误；f.发包方代表同意工期顺延的其他情况。____五、工程质量____1.涂装材料要求：钢构材料需进行抛丸除锈处理，并涂刷红丹底漆一道、中灰调合漆一道（备注：面漆颜色按业主要求确定，仅限于调和漆）。2.承包方必须严格按照施工方案图施工，并接受发包方代表的监督。3.施工中如发现质量问题，承包方应及时报告发包方代表，并协同解决。____六、工程款的支付和结算____本合同签订生效后，甲方支付乙方备料款计人民币￥万元；钢构材料进场支付货款人民币￥万元；檩条材料进场支付合同款人民币￥万元；工程结束后支付剩余款项。____七、施工与设计变更____1.经甲方确认的设计图纸及有关资料作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。2.甲方因生产工艺需要变更设计的，必须出具设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工。因设计变更导致的工期变更或工程造价增加，需另行协商。____八、纠纷解决办法____任何一方违反本合同规定，双方应首先协商解决；协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。____九、附则____1.本合同自双方签字确认并支付预付款之日起生效，工程符合要求且工程款付清后终止。保修责任继续保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。2.合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的法律效力。3.补充协议：a.工程验收前，乙方需向甲方提供竣工图和竣工决算报告；b.属于本合同承包范围内的质量安全验收等接待费用由乙方承担；乙方施工时需做好内业资料，验收前汇总给业主单位；c.乙方应严格按照施工图施工；d.本工程报价作为合同的一部分。发包方（盖章）：负责人（签字）：账号：身份证号码：手机：_____承包方（盖章）：负责人（签字）：账号：身份证号码：手机：_____日期：_____日期：_____2024年钢结构工程施工承包合同参考样本（二）一、施工延误原因1.频繁发生的不当施工操作；2.合同约定的预付款、工程进度款或代购材料差价款未按期拨付，进而影响施工进度；3.遭遇人力不可抗拒的自然灾害或其他不可抗力因素，导致工期延误。二、双方职责界定1.乙方提供的所有主要原材料、设备、构配件及半成品，必须依据相关规定提供质量合格证明，或经检验合格后，方可用于工程项目中；2.甲方提供的同类物资亦需附带质量合格证明，方可用于施工。若需对材料进行变更或替代使用，必须事先获得原设计单位的书面同意，并通知甲方派驻代表进行签证确认后，方可实施；3.隐蔽工程在未经甲方派驻代表检查、验收并签章前，不得进行下一道工序的施工；4.乙方需依据质量验评标准，对工程进行分项、分部和单位工程质量的评定，并及时将单位工程质量的评定结果报送甲方及质量监督站。在单位工程结构完工时，应联合甲方、质量监督站进行结构中间验收；5.若乙方在施工过程中发生质量事故，应立即向甲方派驻代表及当地建筑工程质量监督站报告。一般质量事故的处理结果需送交甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，则需经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究确定，并经设计建设单位签证后实施；6.工程竣工后，乙方需按照规定对工程进行保修，保修期限自通过竣工验收之日起计算。三、施工与设计变更管理1.甲方提供的设计图纸、说明及相关技术资料，将作为施工的有效依据。开工前，甲方应组织设计交底和三方会审，形成会审纪要，作为施工的补充依据。承、发包双方均无权擅自修改上述资料；2.若在施工过程中发现设计存在错误或严重不合理之处，乙方应及时以书面形式通知甲方。甲方需会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方则按修改或变更后的设计文件进行施工。若因此产生额外费用（包括但不限于返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压等实际损失），由甲方负责，并相应调整合同造价；3.乙方在确保工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计、优化工艺的合理化建议。经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值按国家规定进行分配；4.若甲方需进行设计变更，必须由原设计单位出具正式修改通知书和修改图纸，乙方方可依据此进行施工。对于重大修改或增加造价的情况，双方需另行协商，并在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全后，乙方方可实施。四、工程验收流程1.竣工工程验收将依据国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》以及国务院有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件等为依据进行；2.在工程施工过程中，地下工程、结构工程等必须具备隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工后，其质量需经当地质量监督部门检验合格，甲方应及时办理验收签证手续；3.工程经竣工验收合格后，甲方方可使用；4.在规定的保修期内，因施工造成的任何质量事故和质量缺陷，乙方应负责无偿保修。五、违约责任界定（一）乙方责任：1.若工程质量不符合合同规定，乙方需负责无偿修理或返工。因修理或返工导致逾期交付的，乙方还需偿付逾期违约金；2.若工程未能按合同规定的工期交付使用，将依据合同中关于工期顺延的条款进行归责。（二）甲方责任：1.若甲方未能按照合同规定履行自身责任，除竣工日期可相应顺延外，还需赔偿乙方因此遭受的实际损失；2.若工程中途停建、缓建或因设计变更及设计错误导致返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，并赔偿乙方因此遭受的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失；3.若工程未经验收，甲方擅自提前使用或擅自动用，由此产生的质量或其他问题，由甲方自行承担责任；4.若乙方