建筑泥工分包劳务合同样本(2024版)

建筑泥工分包劳务合同样本(2024版)本合同目录一览1.劳务分包范围与工程概况1.1工程地点1.2工程名称1.3工程规模1.4工程分包范围1.5分包工作内容2.合同主体2.1分包方资质2.2总包方资质2.3分包方负责人2.4总包方负责人3.合同价款3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4质量保证金3.5税金及其他费用4.工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3工期延误责任4.4工程变更5.劳务人员管理5.1劳务人员配备5.2劳务人员培训5.3劳务人员工资福利5.4劳务人员劳动保护6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量与验收6.4材料损耗7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理7.4安全生产培训8.违约责任8.1分包方违约8.2总包方违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖10.合同的签订与解除10.1合同签订10.2合同变更10.3合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的义务13.其他条款13.1不可抗力13.2forcemajeure13.3法律适用13.4合同的语言版本14.附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1工程地点：中华人民共和国省市区街道号。1.2工程名称：建筑工程项目。1.3工程规模：根据工程图纸及工程量清单所示，建筑面积为平方米，结构类型为。1.4工程分包范围：本合同所述工程的分包范围包括但不限于X等。1.5分包工作内容：分包方应按照总包方的要求，完成分包范围内的全部工作，包括但不限于X等。第二条合同主体2.1分包方资质：分包方须具备中华人民共和国相关部门颁发的资质，并提供相关资质证书复印件。2.2总包方资质：总包方须具备中华人民共和国相关部门颁发的资质，并提供相关资质证书复印件。2.3分包方负责人：分包方的负责人为，负责人须具备有效的身份证件。2.4总包方负责人：总包方的负责人为，负责人须具备有效的身份证件。第三条合同价款3.1合同总价：本合同所述工程的总价为人民币万元整（大写：人民币万元整），币种为人民币。3.2预付款：总包方在合同签订后七个工作日内，向分包方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为%。3.3工程进度款：在分包方完成合同约定的工作内容并经总包方验收合格后，总包方应在验收合格后的七个工作日内支付相应比例的工程进度款，工程进度款比例为%。3.4质量保证金：分包方承诺在工程交付后一定期限内，对分包范围内的工程质量承担责任。总包方应在工程交付后的七个工作日内扣除一定比例的款项作为质量保证金，质量保证金比例为%。3.5税金及其他费用：分包方应按照国家相关法律法规的规定，自行承担与本合同有关的税金及其他费用。第四条工程进度与质量4.1工程进度计划：分包方应按照总包方要求，制定详细的工程进度计划，并报总包方审批。4.2工程质量标准：分包方应按照相关法律法规和工程图纸、工程量清单等要求，保证分包范围内的工程质量。4.3工期延误责任：分包方如因自身原因导致工程进度延误，应按照合同约定向总包方支付违约金。4.4工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程变更，分包方应按照总包方的要求进行调整，并报总包方审批。第五条劳务人员管理5.1劳务人员配备：分包方应按照工程需要，配备足够数量的符合相关资质要求的劳务人员。5.2劳务人员培训：分包方应对其派遣的劳务人员进行必要的技能和安全教育培训。5.3劳务人员工资福利：分包方应按照国家相关法律法规，按时足额支付劳务人员的工资及福利。5.4劳务人员劳动保护：分包方应按照国家相关法律法规，为劳务人员提供必要的劳动保护措施。第六条材料与设备6.1材料供应：分包方应按照总包方的要求，负责采购、供应合同约定的材料。6.2设备供应：分包方应按照总包方的要求，负责采购、供应合同约定的设备。6.3材料质量与验收：分包方供应的材料应符合国家相关法律法规和工程要求，总包方有权对材料进行验收。6.4材料损耗：分包方应按照总包方的要求，合理控制材料损耗，对于超出约定损耗的部分，分包方应承担相应责任。第八条安全生产8.1安全生产责任：分包方应承担分包范围内的安全生产责任，确保分包范围内的安全生产。8.2安全防护措施：分包方应按照总包方的要求，制定并落实安全防护措施，确保工程施工安全。8.3安全事故处理：如发生安全事故，分包方应立即报告总包方，并按照总包方的要求进行处理。8.4安全生产培训：分包方应对其劳务人员进行安全生产培训，提高其安全意识。第九条违约责任9.1分包方违约：如分包方违反合同约定，应承担相应的违约责任，向总包方支付违约金。9.2总包方违约：如总包方违反合同约定，应承担相应的违约责任，向分包方支付违约金。9.3违约赔偿：因违约造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼管辖：如发生诉讼，双方同意由合同签订地的人民法院管辖。第十一条合同的签订与解除11.1合同签订：本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同变更：如合同内容需要变更，双方应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。11.3合同解除：如合同履行过程中发生不可抗力或其他法律规定的情形，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起五年。12.3违约保密条款：如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金。第十三条合同的生效与终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同终止条件：如合同履行完毕，或者双方协商一致解除合同，本合同即告终止。13.3合同终止后的义务：合同终止后，双方应按照合同约定履行后续义务，包括但不限于结算、清理现场等。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2forcemajeure：如发生forcemajeure事件，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。14.3法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.4合同的语言版本：本合同一式两份，双方各执一份，两种语言版本具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同主体资质证明文件分包方资质证书复印件总包方资质证书复印件分包方负责人身份证件复印件总包方负责人身份证件复印件附件2：工程图纸及工程量清单工程图纸PDF格式电子版工程量清单EXCEL格式电子版附件3：材料供应清单材料名称材料规格材料数量材料单价附件4：设备供应清单设备名称设备型号设备数量设备单价附件5：安全生产措施方案安全生产措施概述安全生产措施具体内容安全生产责任分配附件6：劳务人员名单及资质证明劳务人员姓名劳务人员身份证件复印件劳务人员相关资质证明复印件附件7：工程进度计划表工程进度计划概述各阶段工程进度时间表附件8：质量保证金结算凭证质量保证金支付凭证质量保证金退还凭证附件9：税金及其他费用计算明细税金计算明细其他费用计算明细附件10：违约金计算公式及依据违约金计算公式违约金计算依据说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定的工作内容、质量标准、工程进度完成工作。2.分包方延迟交付工程或者提供的材料、设备不符合合同约定的质量标准。3.分包方未按照合同约定支付劳务人员工资及福利。4.分包方未按照合同约定履行安全生产责任，导致安全事故发生。5.总包方未按照合同约定支付预付款、工程进度款或质量保证金。6.总包方延迟支付劳务人员工资及福利。7.总包方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。违约责任认定标准：1.根据合同约定，违约方应承担相应的违约金。2.因违约造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。3.违约方未能履行合同义务，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并要求违约方支付合同总价一定比例的赔偿金。示例说明：如果分包方未按照合同约定的工程进度完成工作，总包方有权暂停支付工程进度款，并要求分包方支付违约金。如果分包方延迟交付工程超过合同约定的期限，总包方有权解除合同，并要求分包方支付合同总价5%的赔偿金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.forcemajeure：指在合同履行过程中，因不可抗力或其他意外事件导致一方无法履行合同义务的情况。3.资质证书：指中华人民共和国相关部门颁发的，证明单位或个人具备特定资质的证书。4.分包：指总包方将其承担的工程中的部分工作委托给具有相应资质的分包方完成。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。6.赔偿金：指因违约行为造成的损失，违约方应向守约方支付的赔偿金额。7.工程进度计划：指合