2024年建筑防水劳务分包标准合同模板

2024年建筑防水劳务分包标准合同模板本合同目录一览第一条：定义与术语解释1.1：分包工程范围与内容1.2：分包工程的质量标准1.3：分包工程的进度要求第二条：分包商的义务与责任2.1：分包商的施工资质与条件2.2：分包商的人员与设备配备2.3：分包商的安全管理与责任第三条：总包商的责任与义务3.1：总包商的协调与支持3.2：总包商的技术与资料提供3.3：总包商的质量与进度监管第四条：合同价格与支付方式4.1：合同总价与调整4.2：进度付款与工程量计量4.3：质量保证金与支付第五条：工期与进度5.1：合同工期的约定5.2：工程进度与验收5.3：工期延误的处理第六条：质量管理6.1：质量标准与要求6.2：质量控制与检验6.3：质量问题的处理第七条：安全管理与环保7.1：安全管理制度与措施7.2：安全事故的处理7.3：环保要求与措施第八条：变更与调整8.1：合同变更的条件与程序8.2：变更工程的价款调整8.3：变更工程的时间调整第九条：违约责任9.1：分包商的违约行为9.2：总包商的违约行为9.3：违约责任的承担方式第十条：争议解决10.1：争议解决的途径与方式10.2：仲裁或诉讼的地点与法律适用10.3：友好协商与调解第十一条：合同的解除与终止11.1：合同解除的条件与程序11.2：合同终止的条件与后果11.3：合同解除或终止后的处理第十二条：保密条款12.1：保密信息的范围与内容12.2：保密信息的保护与期限12.3：违反保密条款的责任第十三条：不可抗力13.1：不可抗力的定义与范围13.2：不可抗力事件的后果与处理13.3：不可抗力后的合同履行第十四条：其他条款14.1：合同的生效与条件14.2：合同的修改与补充14.3：合同的解除与终止第一部分：合同如下：第一条：定义与术语解释1.1：分包工程范围与内容本合同分包工程为甲方指定的建筑防水施工部分，包括但不限于防水层铺设、防水材料采购、防水施工辅材提供、防水施工设备租赁等。1.2：分包工程的质量标准分包工程应严格按照国家及行业相关标准进行施工，保证防水层施工质量，避免出现渗漏等质量问题。1.3：分包工程的进度要求分包商应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保各节点工程按时完成，不影响整个工程进度。第二条：分包商的义务与责任2.1：分包商的施工资质与条件分包商应具备国家认可的相应施工资质，并提供合格的施工人员，具备相应的施工经验和技术能力。2.2：分包商的人员与设备配备分包商应根据施工需要，配备足够数量的施工人员及相应的施工设备，确保施工顺利进行。2.3：分包商的安全管理与责任分包商应按照国家和行业相关安全管理规定，制定施工现场安全管理制度，加强施工现场安全管理，确保施工人员的人身安全和工程质量。第三条：总包商的责任与义务3.1：总包商的协调与支持总包商应负责对分包商的施工过程进行协调与支持，确保分包商能够顺利施工。3.2：总包商的技术与资料提供总包商应向分包商提供施工图纸、施工方案、技术规范等相关资料，并负责解释和指导分包商进行施工。3.3：总包商的质量与进度监管总包商应对分包商的施工质量与进度进行监督和管理，确保分包商按照约定的质量标准与进度要求完成施工。第四条：合同价格与支付方式4.1：合同总价与调整本合同总价根据分包工程范围、工程量及甲方指定的材料价格等确定，合同总价一次性包死，不再调整。4.2：进度付款与工程量计量分包商完成合同约定的工程量后，甲方按照实际完成的工程量进行计量，并按照约定的进度付款。4.3：质量保证金与支付分包商按照约定质量标准完成施工后，甲方扣除质量保证金后，将剩余款项支付给分包商。第五条：工期与进度5.1：合同工期的约定本合同约定的工期为年月日至年月日，分包商应在此工期内完成分包工程。5.2：工程进度与验收分包商应按照约定的工期进度完成施工，并按照验收标准进行自检，确保工程质量。5.3：工期延误的处理分包商如因自身原因导致工期延误，应按照约定的违约责任进行赔偿。第六条：质量管理6.1：质量标准与要求分包工程应严格按照国家及行业相关标准进行施工，保证防水层施工质量，避免出现渗漏等质量问题。6.2：质量控制与检验分包商应加强施工过程中的质量控制与检验，确保施工质量符合约定标准。6.3：质量问题的处理如出现质量问题，分包商应按照约定进行整改，并承担相应的责任。第八条：变更与调整8.1：合同变更的条件与程序合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更工程的内容、范围、价款及时间等。8.2：变更工程的价款调整变更工程的价款根据变更工程的数量、工程量和材料价格等因素进行调整，双方协商确定。8.3：变更工程的时间调整变更工程的时间调整应根据实际情况进行，确保工程按期完成。第九条：违约责任9.1：分包商的违约行为分包商如违反合同约定，甲方有权要求分包商承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2：总包商的违约行为总包商如违反合同约定，分包商有权要求总包商承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3：违约责任的承担方式违约责任的具体承担方式按照合同约定和法律规定执行。第十条：争议解决10.1：争议解决的途径与方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2：仲裁或诉讼的地点与法律适用仲裁或诉讼地点双方约定为市，适用法律为中华人民共和国法律。10.3：友好协商与调解双方应积极寻求友好协商与调解，以妥善解决合同争议。第十一条：合同的解除与终止11.1：合同解除的条件与程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除合同的原因、日期及后果等。11.2：合同终止的条件与后果合同终止的条件包括但不限于工程全部完成、合同到期等，终止合同后，双方的权利义务关系消灭。11.3：合同解除或终止后的处理合同解除或终止后，分包商应按照甲方要求进行工程交接，并承担相应的违约责任。第十二条：保密条款12.1：保密信息的范围与内容保密信息包括但不限于甲方提供的技术资料、施工图纸、商业秘密等。12.2：保密信息的保护与期限分包商应对保密信息进行严格保护，不得泄露给第三方。保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止之日起两年。12.3：违反保密条款的责任分包商如违反保密条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十三条：不可抗力13.1：不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2：不可抗力事件的后果与处理不可抗力事件发生时，双方应立即协商处理，并根据实际情况减轻或免除相应的违约责任。13.3：不可抗力后的合同履行不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行，并根据实际情况调整合同内容。第十四条：其他条款14.1：合同的生效与条件本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。14.2：合同的修改与补充合同的修改与补充应采用书面形式，经双方协商一致后生效。14.3：合同的解除与终止合同的解除与终止应按照本合同第十一条的规定执行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程范围与内容详细说明附件2：分包工程质量标准规范附件3：分包工程进度计划和要求附件4：分包商施工资质证明文件附件5：分包商人员与设备配备详细清单附件6：总包商协调与支持服务协议附件7：技术与资料提供详细目录附件8：合同价格与支付方式详细说明附件9：工期与进度计划变更申请表附件10：质量保证金支付与扣除标准附件11：合同变更申请表附件12：违约行为认定与责任追究细则附件13：争议解决方式与程序说明附件14：保密信息保护协议附件15：不可抗力事件认定与处理流程附件详细要求和说明：附件1：分包工程范围与内容详细说明本附件详细列举分包工程的范围和内容，包括具体的施工项目、材料供应、设备租赁等。附件2：分包工程质量标准规范本附件列出分包工程应遵守的国家及行业相关质量标准规范，确保施工质量符合要求。附件3：分包工程进度计划和要求本附件详细制定分包工程的进度计划和要求，包括各节点工程的完成时间等。附件4：分包商施工资质证明文件本附件提供分包商的施工资质证明文件，包括资质证书、人员资格证书等。附件5：分包商人员与设备配备详细清单本附件详细列出分包商施工人员名单及其资质、施工设备的类型与数量。附件6：总包商协调与支持服务协议本附件详细规定总包商在分包工程施工过程中应提供的协调与支持服务内容。附件7：技术与资料提供详细目录本附件详细列举总包商应向分包商提供的技术资料、施工图纸等目录。附件8：合同价格与支付方式详细说明本附件详细解释合同价格的构成、支付方式、进度付款等细节。附件9：工期与进度计划变更申请表本附件用于申请工期与进度计划的变更，包括变更原因、变更内容等。附件10：质量保证金支付与扣除标准本附件详细规定质量保证金的支付比例、支付时间以及扣除标准等。附件11：合同变更申请表本附件用于申请合同变更，包括变更内容、变更理由等。附件12：违约行为认定与责任追究细则本附件详细列举各种违约行为及其认定标准和责任追究方式。附件13：争议解决方式与程序说明本附件详细说明争议解决的途径、方式、程序等。附件14：保密信息保护协议本附件详细规定保密信息的范围、保护措施、违约责任等。附件15：不可抗力事件认定与处理流程本附件详细说明不可抗力事件的认定标准、处理流程及后果处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照约定的质量标准完成施工。2.分包商未按照约定的工期完成施工。3.分包商违反保密条款，泄露甲方提供的保密信息。4.总包商未按照约定提供技术与资料支持。5.总包商未按照约定提供协调与支持服务。违约责任认定标准：1.对于分包商的违约行为，甲方有权要求分包商承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.对于总包商的违约行为，分包商有权要求总包商承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明：如果分包