劳务分包干挂石材施工合同规范(2024版)

劳务分包干挂石材施工合同规范(2024版)本合同目录一览1.劳务分包干挂石材施工合同规范概述1.1定义与范围1.2合同主体1.3合同文件2.施工工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容3.劳务分包人的义务与责任3.1施工准备3.2施工质量3.3施工安全3.4环境保护4.施工进度与工期4.1施工计划4.2工期延误4.3提前完成工程5.施工费用与支付5.1工程总价5.2费用支付方式5.3进度付款5.4变更费用6.施工材料与设备6.1材料供应6.2设备使用6.3质量检验7.施工管理与协调7.1劳务分包人管理7.2发包人管理7.3沟通协调8.违约责任8.1劳务分包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同的终止与验收11.1工程验收11.2工程移交11.3合同终止12.保密条款12.1保密义务12.2保密期限12.3泄露后果13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力通知14.适用法律与争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条劳务分包干挂石材施工合同规范概述1.1定义与范围1.2合同主体甲方是指【甲方名称】，分包人是指【分包人名称】。双方在签订合同时，应具备合法的法人地位或其他合法的经营主体资格。1.3合同文件本合同文件包括合同协议、合同图纸、技术说明书、施工方案、工程量清单、合同价款明细表以及其他双方协商一致的文件。合同文件的解释顺序如下：（1）合同协议；（2）合同图纸；（3）技术说明书；（4）施工方案；（5）工程量清单；（6）合同价款明细表；（7）其他双方协商一致的文件。第二条施工工程概况2.1工程地点本工程位于【省（市）名称】【市（县）名称】【镇（街道）名称】【工程地点详细地址】。2.2工程规模本工程规模为【工程规模描述】，包括但不限于建筑物、构筑物、园林景观等。2.3工程内容本工程内容包括：【工程内容详细描述】，包括但不限于石材的采购、加工、运输、安装、调试等工作。第三条劳务分包人的义务与责任3.1施工准备分包人应按照甲方的要求，提前组织施工人员、材料和设备进入施工现场，进行施工前的准备工作。包括但不限于：熟悉施工图纸、施工方案和技术说明书；组织施工人员培训；准备施工所需材料和设备；编制施工进度计划等。3.2施工质量分包人应严格按照甲方的要求和技术说明书、施工方案等进行施工，确保施工质量符合相关法律法规、行业标准和甲方要求。分包人应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量。3.3施工安全分包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的要求，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。分包人应对施工现场的安全事故及时进行处理，并向甲方报告。3.4环境保护分包人应遵守国家有关环境保护的法律法规，加强施工现场的环境保护，做好施工现场的清洁、卫生工作，确保施工过程中的环境保护。第四条施工进度与工期4.1施工计划分包人应根据合同约定的施工内容、工程量和工期要求，制定详细的施工进度计划，并向甲方提交。施工进度计划应包括施工各阶段的开始时间、结束时间以及关键节点。4.2工期延误分包人应按合同约定的工期完成施工。如因分包人原因导致工期延误，分包人应承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同价款的一定比例向甲方支付违约金，具体比例在合同中约定。4.3提前完成工程如分包人提前完成施工，甲方应按照合同约定给予奖励。具体奖励办法在合同中约定。第五条施工费用与支付5.1工程总价本工程的合同总价款为【合同总价款金额】，币种为【币种】。5.2费用支付方式甲方应按照合同约定的付款节点和付款比例，向分包人支付合同价款。支付方式可以为现金、转账等方式。5.3进度付款甲方根据分包人实际完成的工程量，按照合同约定的工程量和付款比例，向分包人支付进度款。进度款的支付时间及比例在合同中约定。5.4变更费用如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化，甲乙双方应按照合同约定的变更程序和变更价款计算方法，确定变更价款。变更价款的支付时间及比例在合同中约定。第六条施工材料与设备6.1材料供应分包人应按照甲方的要求，采购、加工、运输、安装石材等施工材料。石材的质量应符合国家相关标准和甲方要求。石材的供应时间、数量、质量要求等在合同中约定。6.2设备使用分包人应负责施工现场所需设备的采购、安装、调试和维护。设备的质量应符合国家相关标准和甲方要求。设备的型号、数量、性能要求等在合同中第八条施工管理与协调8.1劳务分包人管理分包人应建立健全施工现场的管理制度，明确施工现场各类人员的职责和权利。分包人应确保施工现场的安全、环保、质量等方面符合国家相关法律法规和甲方要求。8.2发包人管理甲方应指派专人与分包人进行沟通协调，确保施工过程中的各项事宜顺利进行。甲方应对施工现场进行定期检查，对施工进度、质量、安全等方面进行监督。8.3沟通协调甲乙双方应保持密切沟通，协调解决施工过程中出现的问题。如出现重大问题，甲乙双方应及时召开会议，共同研究解决方案。第九条违约责任9.1劳务分包人违约分包人违反合同约定，导致工期延误、工程质量不符合要求、安全事故等，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同价款的一定比例向甲方支付违约金，具体比例在合同中约定。9.2发包人违约甲方违反合同约定，导致分包人损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额及方式在合同中约定。9.3违约赔偿违约责任的具体赔偿金额和方式，按照合同约定或者双方协商确定。第十条争议解决10.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。10.2调解解决如协商解决不成，可以提交甲方所在地的建设行政主管部门或者民间调解组织进行调解。10.3仲裁解决如调解不成，甲乙双方可以选择仲裁解决。仲裁地点和仲裁机构在合同中约定。10.4法律途径如仲裁不成，甲乙双方可依法向合同履行地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期等。11.2合同解除在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲乙双方可以协商解除合同。合同解除后的善后事宜，甲乙双方应协商处理。第十二条保密条款12.1保密义务分包人应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同解除或终止后【保密期限】年。12.3泄露后果如分包人泄露甲方秘密，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额和方式在合同中约定。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）以及其他不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。13.2不可抗力后果如不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方应立即协商采取措施，减少损失。13.3不可抗力通知甲乙双方应在不可抗力事件发生后【通知期限】内，书面通知对方，并提供相关证明材料。第十四条适用法律与争议解决14.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以选择调解、仲裁或法律途径解决。具体方式在合同中约定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同协议详细说明了甲乙双方的权利、义务和责任，以及合同的签订、履行、解释及争议解决等事项。2.附件二：合同图纸包含了工程的详细设计图纸，包括建筑物的布局、尺寸、材料等要求。3.附件三：技术说明书详细说明了施工过程中应遵循的技术规范、标准和要求，包括石材的品种、质量、加工要求等。4.附件四：施工方案包括了施工的具体步骤、方法、时间安排等，以及安全防护措施和环境保护措施等。5.附件五：工程量清单详细列出了本工程的各项工程量和相应的工程内容，用于计算工程总价和进度付款。6.附件六：合同价款明细表详细说明了合同价款的构成，包括工程总价、变更价款等。7.附件七：进度付款申请表用于分包人申请进度付款，需填写实际完成的工程量和工程进度。8.附件八：变更费用申请表用于申请合同价款的变更，包括变更的内容、工程量和价款等。9.附件九：违约金计算公式详细说明了违约金的计算方法和比例，用于确定违约责任。10.附件十：调解协议书如双方选择调解解决争议，需签订此协议书，明确调解结果。11.附件十一：仲裁协议如双方选择仲裁解决争议，需签订此协议书，明确仲裁地点和仲裁机构。12.附件十二：不可抗力事件证明用于证明不可抗力事件的发生，包括自然灾害、社会事件等。13.附件十三：保密协议明确了分包人的保密义务和保密期限，以及泄露秘密的赔偿责任。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误如分包人未按合同约定时间完成施工，属于工期延误。违约责任为支付违约金，具体比例在合同中约定。示例：分包人延期完成工程，应支付合同总价款的5%作为违约金。2.工程质量不符合要求如分包人施工的工程质量不符合国家相关标准和甲方要求，属于工程质量不符合要求。违约责任为修复不合格工程，并支付相应的赔偿金。示例：分包人施工的某部分石材安装不牢固，需重新安装并支付赔偿金。3.安全事故如分包人在施工过程中发生安全事故，属于安全事故。违约责任为承担事故造成的损失，并支付相应的赔偿金。示例：分包人在施工现场发生火灾，导致财产损失，应承担赔偿责任。4.材料供应不符合要求如分包人供应的材料不符合合同约定，属于材料供应不符合要求。违约责任为更换符合要求的材料，并支付相应的赔偿金。示例：分包人供应的石材质量不合格，需更换并支付赔偿金。5.设备使用不符合要求如分包人使用的设备不符合合同约定，属于设备使用不符合要求。违约责任为停用不合格设备，并支付相应的赔偿金。示例：分包人使用的某台设备未经验收，导致施工进度延误，应支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件导致合同无法履行时，甲乙双方应协商解决，并根据合同约定减轻或免除责任。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。在本合同中，违约金用于赔偿因违约行为导致的损失，具体比例在合同中约定。3.赔偿金：指因一方违约行为导致对方损失，应支付的赔偿金额。在本合同中，赔偿金用于