建筑劳务分包执行合同（2024年标准版）

建筑劳务分包执行合同（2024年标准版）本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1工程概述1.2分包工作内容1.3分包工作范围2.分包人的义务与责任2.1分包人的一般义务2.2分包人的安全责任2.3分包人的质量责任3.工程进度与工期3.1工程进度计划3.2工期延误3.3提前完工奖励4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2质量验收标准4.3质量问题处理5.工程价款与支付5.1工程合同价款5.2工程款支付方式5.3工程进度款支付5.4变更价款确定5.5价款调整条件5.6违约金计算6.劳务人员管理6.1劳务人员资质要求6.2劳务人员培训6.3劳务人员工资福利7.施工材料与设备7.1材料供应与验收7.2设备使用与管理7.3材料与设备保管8.合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除后的责任9.违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁程序10.3诉讼管辖11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他条款13.1不可抗力13.2税款支付13.3信息与资料共享13.4法律适用13.5合同附件14.合同的签署与备案14.1合同签署程序14.2合同备案程序14.3合同副本数量与分发第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1工程概述分包工程为位于中华人民共和国省市区街道的建筑项目，工程包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、幕墙工程、园林绿化工程等。具体工程范围和内容以《工程量清单》为准。1.2分包工作内容分包人应按照合同约定，完成《工程量清单》所列明的全部工作内容，包括但不限于：施工准备、施工图纸会审、施工方案编制、施工组织设计、施工现场管理、工程进度控制、工程质量控制、工程安全控制、工程资料管理、竣工验收、保修服务等。1.3分包工作范围分包人应承担的工作范围包括：施工现场的施工作业、施工管理、施工人员的生活管理等。分包人应严格按照合同约定的工程质量、安全、进度等要求，完成相关工作。第二条分包人的义务与责任2.1分包人的一般义务分包人应遵守国家的法律法规，严格按照施工图纸、施工规范和施工技术要求进行施工，确保工程质量、安全和进度。分包人应承担并履行合同约定的全部工作，不得擅自转让或分包。2.2分包人的安全责任分包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和施工现场的安全规章制度进行施工，确保施工现场的安全。分包人应对其施工过程中发生的安全事故负责，并承担相应的法律责任。2.3分包人的质量责任分包人应保证其施工的工程质量符合国家相关标准和合同约定。分包人应对其施工过程中出现的质量问题负责，并承担相应的修复、返工等费用。第三条工程进度与工期3.1工程进度计划分包人应根据合同约定的工程总量和施工周期，制定详细的施工进度计划，并提交给承包人审批。分包人应按照审批后的施工进度计划组织施工。3.2工期延误分包人应按合同约定的工期完成工程。如因分包人原因导致工期延误，分包人应承担相应的违约责任。3.3提前完工奖励如分包人提前完成工程，按照合同约定的提前完工奖励办法，分包人可获得相应的奖励。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求分包人应严格按照国家相关标准和合同约定的质量要求进行施工，保证工程质量。4.2质量验收标准工程质量的验收标准应符合国家相关标准和合同约定。工程验收时，分包人应提供完整的施工资料和验收资料。4.3质量问题处理如工程出现质量问题，分包人应立即停止施工，并及时通知承包人。分包人应按照承包人的要求进行整改，并承担相应的费用。第五条工程价款与支付5.1工程合同价款工程合同价款为人民币元整（大写：元整）。5.2工程款支付方式工程款支付方式为转账支付。5.3工程进度款支付工程进度款支付按照工程实际完成量进行，具体支付比例和时间由合同双方协商确定。5.4变更价款确定如工程发生变更，变更价款按照合同约定的变更价款确定办法进行确定。5.5价款调整条件工程价款调整的条件和办法按照合同约定执行。5.6违约金计算如分包人未按照合同约定完成工程，应按照合同约定的违约金计算办法支付违约金。第六条劳务人员管理6.1劳务人员资质要求分包人应确保其派遣的劳务人员具备相应的资质和技能，满足工程施工需要。6.2劳务人员培训分包人应对其派遣的劳务人员进行必要的培训，确保其熟悉施工工艺和安全生产要求。6.3劳务人员工资福利分包人应按时足额支付劳务人员工资，并依法为其缴纳社会保险。第八条施工材料与设备8.1材料供应与验收承包人应按照合同约定的时间和数量，向分包人供应施工材料。分包人应按照合同约定的标准进行验收，并将验收结果通知承包人。8.2设备使用与管理分包人应严格按照设备使用说明和施工要求，合理使用设备，并做好设备的日常维护和管理。8.3材料与设备保管分包人应负责施工材料和设备的保管工作，确保材料和设备的安全、完整。如因分包人原因导致材料和设备损失，分包人应承担相应的赔偿责任。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件合同变更的条件包括但不限于：工程设计变更、工程量增减、施工工艺变更等。9.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。9.3合同解除条件合同解除的条件包括但不限于：分包人严重违约、不可抗力等。9.4合同解除后的责任合同解除后，分包人应按照合同约定和法律规定，承担相应的责任。第十条违约责任与赔偿10.1违约行为违约行为包括但不限于：不履行合同义务、履行合同义务不符合约定的标准等。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。10.3赔偿金额计算赔偿金额的计算应根据合同约定的计算方法和实际损失进行。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式包括协商解决、调解解决、仲裁解决和诉讼解决等。11.2仲裁程序如双方同意仲裁解决争议，应选定中国仲裁机构进行仲裁。11.3诉讼管辖如双方同意诉讼解决争议，应提交合同签订地的人民法院管辖。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容包括但不限于：合同条款、工程图纸、技术资料等。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。12.3泄密责任如分包人泄露保密内容，应承担相应的法律责任。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。13.3合同终止条件合同终止的条件包括但不限于：工程竣工、合同履行完毕等。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署程序合同签署应由双方授权代表进行，并加盖公章。14.2合同备案程序合同签署后，双方应按照法律规定进行合同备案。14.3合同副本数量与分发合同签署后，双方应按照约定数量分发合同副本，并妥善保管。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《工程量清单》附件2：《施工图纸》附件3：《施工规范》附件4：《施工技术要求》附件5：《安全生产规章制度》附件6：《施工材料供应协议》附件7：《设备使用和管理协议》附件8：《劳务人员管理协议》附件9：《质量验收标准》附件10：《工程进度计划》附件11：《合同变更协议》附件12：《违约金计算公式》附件13：《保密协议》附件14：《仲裁协议》附件详细要求和说明：附件1：《工程量清单》详细要求：清单应包括所有分包工程的项目、工程量、工程单价和总价。清单应由承包人提供，分包人应进行审核确认。附件2：《施工图纸》详细要求：图纸应包括所有分包工程的施工细节、施工布局、施工工艺等。图纸应由承包人提供，分包人应进行审核确认。附件3：《施工规范》详细要求：规范应包括所有分包工程所遵循的施工标准、规范和规程。规范应由承包人提供，分包人应进行熟悉和遵守。附件4：《施工技术要求》详细要求：要求应包括所有分包工程的施工技术要求、施工工艺、施工方法等。要求应由承包人提供，分包人应进行遵守。附件5：《安全生产规章制度》详细要求：规章制度应包括所有分包工程所应遵守的安全生产规章制度、安全操作规程等。规章制度应由承包人提供，分包人应进行遵守。附件6：《施工材料供应协议》详细要求：协议应明确材料供应的时间、数量、质量、价格等内容。协议应由双方协商签订。附件7：《设备使用和管理协议》详细要求：协议应明确设备的使用范围、使用要求、维护管理等内容。协议应由双方协商签订。附件8：《劳务人员管理协议》详细要求：协议应明确劳务人员的招聘、培训、工资福利等内容。协议应由双方协商签订。附件9：《质量验收标准》详细要求：标准应明确工程质量的验收标准、验收程序、验收方法等内容。标准应由双方协商确定。附件10：《工程进度计划》详细要求：计划应明确工程的施工进度、关键节点、进度调整等内容。计划应由分包人制定，承包人审批。附件11：《合同变更协议》详细要求：协议应明确合同变更的条件、程序、变更内容等内容。协议应由双方协商签订。附件12：《违约金计算公式》详细要求：公式应明确违约金的计算方法、计算公式等内容。公式应由双方协商确定。附件13：《保密协议》详细要求：协议应明确保密内容、保密期限、泄密责任等内容。协议应由双方协商签订。附件14：《仲裁协议》详细要求：协议应明确仲裁的方式、仲裁机构、仲裁程序等内容。协议应由双方协商签订。说明二：违约行为及责任认定：1.不履行合同义务示例：分包人未按照合同约定完成工程量，导致工程进度延误。2.履行合同义务不符合约定的标准示例：分包人施工的质量不符合国家相关标准和合同约定。3.未经许可擅自转让或分包示例：分包人未经承包人同意，将部分工程转让给第三方。4.违反保密协议示例：分包人泄露了合同中的保密信息给竞争对手。违约的责任认定标准：1.违约金支付示例：分包人未按照合同约定完成工程，应支付违约金。2.赔偿损失示例：分包人施工质量不符合标准，导致返工，承