环保垃圾填埋场施工合同规范(2024版)

环保型垃圾填埋场施工合同规范(2024版)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3环保型垃圾填埋场1.4施工合同第二条合同范围及工程内容2.1工程地点2.2工程规模2.3工程质量标准2.4施工期限第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付条款3.3价格调整3.4支付方式第四条承包方的义务与责任4.1施工准备4.2施工组织与管理4.3工程质量保证4.4安全生产管理4.5环境保护措施第五条发包方的义务与责任5.1配合与协调5.2施工条件保障5.3工程变更处理5.4工程验收与支付第六条工程质量控制6.1质量标准6.2质量检查与验收6.3质量问题处理第七条施工安全与环境保护7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环境保护措施7.4环保设施验收第八条工期延误与违约责任8.1工期延误8.2违约责任第九条争议解决方式9.1协商解决9.2调解9.3仲裁9.4诉讼第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条合同的转让与继承11.1合同转让11.2合同继承第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力处理第十四条合同的生效、变更与终止14.1合同生效14.2合同变更14.3合同终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方甲方：________环保型垃圾填埋场项目业主单位地址：________________________联系人：_______________________联系电话：____________________1.2承包方乙方：________环保型垃圾填埋场施工单位地址：________________________联系人：_______________________联系电话：____________________1.3环保型垃圾填埋场本项目指位于________的环保型垃圾填埋场施工工程，包括但不限于垃圾填埋场土建工程、垃圾填埋场防渗工程、垃圾填埋场渗滤液处理工程等。1.4施工合同本合同为环保型垃圾填埋场施工合同，由甲方与乙方签订，自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕乙方合同价款之日起终止。第二条合同范围及工程内容2.1工程地点本项目施工地点为甲方指定的________环保型垃圾填埋场施工现场。2.2工程规模本项目包括但不限于垃圾填埋场土建工程、垃圾填埋场防渗工程、垃圾填埋场渗滤液处理工程等，具体规模如下：（1）土建工程：包括但不限于垃圾填埋场主体结构、垃圾填埋场排水系统、垃圾填埋场照明系统等；（2）防渗工程：包括但不限于垃圾填埋场防渗层施工、垃圾填埋场防渗层质量检测等；（3）渗滤液处理工程：包括但不限于垃圾填埋场渗滤液收集系统、垃圾填埋场渗滤液处理设备安装、垃圾填埋场渗滤液处理效果检测等。2.3工程质量标准本项目施工质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB168892008）、《生活垃圾填埋场防渗工程技术规范》（GB5092013）等。2.4施工期限本项目施工期限自合同签订之日起至________年________月________日止。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为人民第八条工期延误与违约责任8.1工期延误（1）如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延误一天，乙方应支付合同总价款的万分之五作为违约金。（2）如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应按照合同约定向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每延误一天，甲方应支付合同总价款的万分之五作为违约金。8.2违约责任（1）如乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的百分之十。（2）如甲方违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的百分之十。第九条争议解决方式9.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解如协商不成，双方同意向甲方所在地的民间调解组织申请调解。9.3仲裁如调解不成，任何一方均有权向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。9.4诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向甲方所在地的法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同变更合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除（1）如因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同。（2）如一方违反合同约定，对方有权解除合同。第十一条合同的转让与继承11.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2合同继承合同有效期内，如一方发生继承、合并、分立等情形，本合同由继承人、合并后的法人或分立后的法人继续履行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3违约责任如一方违反保密义务，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）等。13.2不可抗力后果如发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。13.3不可抗力处理如不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决，必要时可延长合同履行期限。第十四条合同的生效、变更与终止14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更合同变更须经双方协商一致，并签订书面变更协议。14.3合同终止（1）合同履行期满，双方书面确认工程验收合格，甲方支付完毕乙方合同价款，本合同即告终止。（2）如一方违反合同约定，对方有权解除合同，本合同即告终止。（3）如不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同，本合同即告终止。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：环保型垃圾填埋场施工图纸详细要求和说明：本附件包含垃圾填埋场的详细施工图纸，包括土建工程、防渗工程、渗滤液处理工程等，图纸应符合国家及行业相关标准，并由乙方负责提供和解释。附件二：环保型垃圾填埋场施工技术规范详细要求和说明：本附件包含垃圾填埋场施工的技术规范，包括施工方法、材料要求、质量标准等，技术规范应符合国家及行业相关标准，并由乙方负责提供和解释。附件三：环保型垃圾填埋场施工组织设计详细要求和说明：本附件包含垃圾填埋场施工的组织设计，包括施工计划、施工人员配置、施工设备配置等，组织设计应合理科学，并由乙方负责提供和解释。附件四：环保型垃圾填埋场施工安全方案详细要求和说明：本附件包含垃圾填埋场施工的安全方案，包括安全措施、安全事故处理流程等，安全方案应符合国家及行业相关安全标准，并由乙方负责提供和解释。附件五：环保型垃圾填埋场施工环境保护措施方案详细要求和说明：本附件包含垃圾填埋场施工的环境保护措施方案，包括环境保护措施、环保设施验收等，环境保护措施方案应符合国家及行业相关环保标准，并由乙方负责提供和解释。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。2.工程质量不符合约定：如乙方施工的工程质量不符合合同约定，乙方应负责修复并承担修复费用，如修复后仍不符合约定，甲方有权解除合同。3.安全责任：如乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应承担相应的安全责任，并负责安全事故的处理。4.保密义务违反：如乙方泄露甲方的商业秘密、技术秘密等，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的违约金计算方式进行计算。2.工程质量不符合约定：按照合同约定的质量标准进行认定，如修复后仍不符合约定，甲方有权解除合同。3.安全责任：按照国家及行业相关安全标准进行认定。4.保密义务违反：按照合同约定的保密内容和保密期限进行认定。示例说明：如乙方违反合同约定，导致工程进度延误，甲方根据合同约定向乙方提出违约金要求，并提供相应的证据，如乙方不支付违约金，甲方有权解除合同。说明三：法律名词及解释