二级建造师考试《法规》题库100题含答案卷1250

二级建造师考试《法规》题库100题含答案」250

1.题型：单选题

工程建设国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触的，应当

（）oA

废止该工程建设标准B

局部修订该工程建设标准C

继续执行该工程建设标准D

局部修订相关的国家标准

考占

2Z207011工程建设标准的分类

解析

原文是凡属下列情况之一的国家标准，应当进行局部修订：（1）国家标准的部分

规定已制约了科学技术新成果的推广应用；（2）国家标准的部分规定经修订后可

取得明显的经济效益、社会效益、环境效益；（3）国家标准的部分规定有明显缺

陷或与相关的国家标准相抵触；（4）需要对现行的国家标准做局部补充规定。

考点：国家标准的复审与修订

2.题型：单选题

关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）

A不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C招标投标违法行为记录公告期限为1年

D依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

答案

A

3.题型：单选题

甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程

分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根

据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是

（）。

A甲建设单位

B乙施工单位

C丙施工单位

D项目经理部

答案

B

解析

答案B

《建设工程安全生产管理条例》第50条规定，施工单位发生生产安全事故，应当

按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督

管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工

程，由总承包单位负责上报事故。所以，应选择B。

4.题型：单选题

下列情形中属于效力待定合同的有（）。A

出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍B

10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C

成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D

10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某

考点

2Z204014无效合同和效力待定合同的规定

解析

该题目考查的是效力待定合同的情形。D答案中10岁的少年属于限制行为能力

人，和跟张某的买卖行为又属于合同范畴，就属于限制行为能力人订立的合同，属

于效力合同待定。而A中的情况，属于订立合同是显失公平的合同，属于可撤销

合同；C中的情况，属于因重大误解订立的合同，属于可撤销合同；对于B选项，

不在效力待定合同的情形中。

考点：限制行为能力人订立的合同

5.题型：多选题

甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物

一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次

日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。*

A侵权行为

B无因管理

C合同行为

D不当得利

E法律行为

答案

A,D

6.题型：单选题

《工伤保险条例》规定，工伤职工或者其近亲属骗取工伤保险待遇的，将被责令退

还，并处（）罚款。

A骗取金额I倍以上2倍以下

B骗取金额2倍以上5倍以下

C工伤保险费1倍以上2倍以下

D工伤保险费2倍以上5倍以下

答案

B

7.题型：多选题

下列关于安全生产许可证的说法，正确的有（）。

A没有施工许可证的不得颁发安全许可证

B未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证

D在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件

E可以转让安全生产许可证

答案

B,C,D

8.题型：单选题

在工程建设领域.环境噪声污染的防治主要包括施工现场和（）环境噪声污染防治两

个方面.

A交通运输

B建设项目

C社会生活

D制品加工

答案

B

9.题型：单选题

关于针对建筑行业特点的工伤保险制度的说法，正确的是（）。*

A建筑施工企业对相对固定的职工，应按项目参加工伤保险

B按用人单位参保的建筑施工企业应以工程总造价的一定比例计算缴纳工伤保险费

C施工人员发生工伤后，以劳动合同为基础确认劳动关系

D未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付

工伤保险待遇，建设单位承担补充责任

答案

C

10.题型：多选题

关于仲裁审理制度的说法中，正确的有（）。*

A仲裁案件的审理以开庭审理为原则，以书面审理为例外

B是否开庭审理可由双方当事人协商确定

C仲裁案件的审理以公开审理为原则，以不公开审理为补充

D当事人有充分的自由选择商定审理是否公开，不受限制

E涉及国家秘密的案件不应当开庭审理

答案

A,B

解析

仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这

是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请

书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。为了保护当事人的商业秘密

和商业信誉，仲裁不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘

密的除外。E是不公开审理，不是不开庭审理。

11.题型：单选题

按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。A

订立合同时履行地的政府定价B

订立合同时履行地的市场价格C

履行合同时履行地的政府定价D

履行合同时履行地的市场价格

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《合同法》规定，价款或者报

酬不明确的，按照订立合同口寸履行地的市场价格履行。

考点：工程价款的支付。

12.题型：多选题

绿色施工的“四节一环保”，环保是指环境保护，四节是指（）。

A节能

B节地

C节水

D节材

E节电

答案

A,B,C,D

解析

《绿色施工导则》规定，"绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本

要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面

影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。”

13.题型：单选题

注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的不包括（）

A不履行职责造成安全、质量事故

B泄漏商业机密

C未变更注册而在另一企业从事执业活动

D因变更注册申报不及时，造成项目损失

答案

D

14.题型：多选题

根据《工程建设国家标准管理办法》规定，需要在全国范围内统一而应当制定国家

标准的有（）.

A工程建设通用的术语、符号、代号和制图方法

B工程建设勘察、设计等通用的质量要求

C工程建设设计、施工等重要的行业专用的质量标准

D工程建设施工及验收等通用的质量要求

E工程建设通用的试验、检验和评定等方法

答案

A,B,D,E

15.题型：单选题

某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排沟，致使村里的十几亩水

稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（）。[2014]A

该村的村民委员会B

建设行政主管部门C

环保行政主管部门D

规划行政主管部门

考点

2Z205012施工现场废气、废水污染防治的规定

解析

对于水污染，县级以上地方人民政府或环保行政主管部门有权作出行政罚款。

考点：发生事故或者其他突发性事件的规定

16.题型：多选题

下列关于建筑业企业资质等级相关条件的表述中，符合二级施工总承包资质法定条

件的有（）.

A净资产4000万元以上

B注册建造师中，建筑工程专业的建造师不少于9人

C近5年承担过1万平方米以上的单体民用建筑的施工总承包，质量合格

D具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备

E技术负责人具有5年以上工程管理经历或本专业高级职称

答案

A,B,C,D

17.题型：单选题

如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（）o

A就没有权利选择仲裁员

B申请仲裁后就不可以再达成和解了

C无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁

D若对仲裁结果不服，依然可以上诉

答案

c

18.题型：单选题

下列不属于对临时用地保护的规定是（）=

A应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量

B红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

C利用和保护施工用地范围内原有绿色植被

D临时设施占地面积有效利用率大于90%

答案

D

19.题型：单选题

关于民事案件的级别管辖，下列（）项是正确的。

A第一审民事案件原则上由基层法院管辖

B涉外案件的管辖权全部属于中级人民法院

C高级法院管辖的一审民事案件包括在本辖区内有重大影响的民事案件和它认为应

当由自己管辖的案件

D最高法院仅管辖在全国有重大影响的民事案件

答案

A

20.题型：单选题

关于行政复议的说法，正确的是（）

A行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B在行政复议中随时可以调解

C行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D行政复议决定具有终局性

答案

C

21.题型：多选题

施工作业人员享有的主要安全生产权利有（）。[2014]A

建议权B

检举权C

获得工伤保险赔偿权D

收益权E

紧急避险权

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

施工作业人员应当享有的安全生产权利：（1）知情权和建议权；（2）安全防护用

户获得权；（3）批评、检举、控告及拒绝违章指挥；（4）紧急避险权；（5）获

得工伤保险和意外伤害保险赔偿权利；（6）请求民事赔偿权。

考点：施工作业人员应当享有的安全生产权利

22.题型：多选题

建设工程施工企业安全费用应在（）范围使用*

A完善、改造和维护安全防护设施设备支出

B，，三同时，，要求初期投入的安全设施

C开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出

D新建、改建、扩建项目安全评价

E安全设施及特种设备检测检验支出

答案

A,C,E

23.题型：单选题

施工单位要加强对（）或过程的质量控制，特别是要加强影响结构安全的地基和

结构等关键施工过程的质量控制A

施工工序B

分部工程C

分项工程D

单位工程

考点

2Z207024施工质量检验和返修的规定

解析

施工单位要加强对施工工序或过程的质量控制，特别是要加强影响结构安全的地基

和结构等关键施工过程的质量控制。

考点：严格工序质量检验和管理

24.题型：单选题

国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行（）。A

淘汰制度B

限用制度C

整改制度D

企业自愿使用

考点

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。

考点：节能的产业政策

25.题型：单选题

某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工，施工单位

为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日

生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外伤害保险期限自（）起至

该工程竣工验收合格止。

A2003年6月5日

B2003年6月10日

C2003年6月15日

D2003年7月20日

答案

c

26.题型：单选题

关于投标报价的说法，正确的是（）。

A报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

B低于成本报价是指低于社会平均成本报价

C报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

答案

C

27.题型：单选题

关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。[2015]A

依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办办理招标事宜

B

招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得

批准C

招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D

招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

考占

2Z203012招标基本程序和禁止肢解发包限制排斥投标人规定

解析

本题考查的是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需

要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。

考点：履行项目审批手续。

28.题型：多选题

依据《固体废物污染环境防治法》，下列对一般固体废物污染环境的防治做法中,

正确的有（）。A

运输固体废物时，采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施B

在国家级风景名胜区，严格限制建设项目固体废物处置设施C

转移固体废物出省处置，向省政府环境保护行政主管部门提出申请D

施工单位及时清运工程施工过程中产生的固体废物E

不擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物

考点

2Z205013施工现场固体废物污染防治的规定

解析

收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流

失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体

废物。转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废

物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。工程施

工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部

门的规定进行利用或者处置。

考点：危险废物污染环境防治的特别规定

29.题型：多选题

甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证,

能够质押的有（）。

A仓单、提单

B汇票、支票

C依法可以转让的股份、股票

D房屋所有权证书

E建设用地

答案

A,B,C

30.题型：单选题

某监理公司在工程实施过程中，违反强制性标准规定，将建设单位采购的不合格建

筑材料按照合格予以签字。对此种行为，除对监理公司给予经济处罚外，最重的行

政处罚可以是（）o

A责令改正

B降低资质等级

C吊销资质证书

D责令停业整顿

答案

C

解析

《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，工程监理单位违反强制性标准规

定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令

改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有

违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。故选项C正确。

31.题型：多选题

承包人（），发包人可以请求解除建设工程施工合同。

A未按约定工期完工的

B完成工程质量不合格，并拒绝修复的

C擅自将专业工程分包的

D将工程转包的

E未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

答案

B,D

32.题型：多选题

根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济

补偿的有（）。

A用人单位未及时足额支付劳动报酬的

B用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

C用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满

答案

A,B,C,D

解析

用人单位有过错，均应当支付经济补偿。

33.题型：单选题

分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的（）的，出卖人有权要求解

除合同.

A二分之一

B三分之一

C四分之一

D五分之一

答案

D

34.题型：多选题

属于建设工程一切险中保险责任范围的是（）。A

龙卷风B

冰雹C

地面下陷下沉D

火灾E

锈蚀

考点

2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益

解析

保险人对下列造成的损失和费用负责赔偿：1自然事件，指地震、海啸、雷电、飓

风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、

火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；2意外事

故，包括火灾和爆炸。

考点：保险责任范围。

35.题型：单选题

关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。

A专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包

的劳务作业

答案

B

36.题型：单选题

安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。A

执行国家劳动安全卫生规程和标准B

为劳动者办理意外伤害保险C

对劳动者进行劳动安全卫生教育D

对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

考占

2Z204024劳动保护的规定

解析

《劳动法》规定，用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动

安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，

减少职业危害。劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工

程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使

用。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防

护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。从事特种作业的

劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。劳动者在劳动过程中必须严格遵守

安全操作规程，对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对

危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

考点：劳动安全卫生制度

37.题型：单选题

关于施工现场的消防安全管理，下列选项中不符合《国务院关于加强和改进消防工

作的意见》要求的是（）.

A公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业

B在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准

C新建工程的外保温材料不得使用易燃材料

D扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料

答案

B

38.题型：单选题

施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付

了保险，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单。后来施工企业发生保险事

故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保险交回公司。关于

该案中责任承担的说法，正确的是（）o

A张某应当向施工企业赔偿损失

B保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

C施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

D保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

答案

B

39.题型：多选题

下列情形中用人单位可与劳动者终止劳动合同的有（）.

A劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的

B劳动者失踪的

C用人单位被依法宣告破产或被吊销营业执照的

D劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的

E劳动者因工致残被鉴定为7级至10级伤残、劳动合同期满的

答案

A,C,E

40.题型：单选题

由于技术的更新，在对某项工艺的国家标准进行复审后,标准管理单位提出应对其予

以修订的意见，则该意见得以生效的程序是（）.

A经该国家标准的主管部门批准

B由国务院工程建设行政主管部门确认并批准

C由国务院标准化行政部门确认并批准

D由该国家标准的主管部门确认后,报国务院建设主管部门批准

答案

D

解析

《标准化法》规定：国家标准实施后.应当根据科学技术的发展和工程建设的需

要，由该国家标准的管理部门适时组织有关单位进行复审。国家标准复审后，标准

管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见.经该国家标准的主管部

门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。本题正确答案应当为D。

41.题型：多选题

建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，管理部门应

对其（）。A

不予受理或者不予颁发安全生产许可证B

给予警告C

1年内不得申请安全生产许可证D

暂发安全生产许可证并限期整改E

吊销安全生产许可证

考占

2Z206013违法行为应承担的法律责任

解析

原文是《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关

情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许

可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。故应选A、B、Co

考点：以不正当手段取得安全生产许可证应承担的法律责任

42.题型：单选题

甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该

设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。*

A甲应当对乙承担违约责任

B若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D租赁期满，乙取得该设备的所有权

答案

C

解析

融资租赁合同不同于买卖合同。在买卖合同中，出卖人的权利和义务总是指向同

一方主体。但在融资租赁合同中，出卖人是向承租人履行交付标的物和瑕疵担保义

务，而不是向买受人（出租人）履行义务，即承租人享有买受人的权利但不承担买

受人的义务。

融资租赁合同也不同于租赁合同。融资租赁合同的出租人不负担租赁物的维修与瑕

疵担保义务，但承租人须向出租人履行交付租金义务。

43.题型：单选题

关于投标报价的说法，正确的是（）

A报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

B低于成本报价是指低于社会平均成本报价

C报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

答案

C

44.题型：单选题

某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格

后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5

日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申

请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防

工程的保修期始于2006年（）。

人5月1日

85月5日

C5月8日

D5月15日

答案

D

解析

按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程保修期的起始日是竣工验收合

格之日。此处是指单位工程竣工验收，并非分包工程验收。

45.题型：单选题

在施工中遇到有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有的权利是

（）oA

知情权B

建议权C

获得权D

紧急避险权

考点

2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务

解析

紧急避险权：在施工中遇到有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有

停止作业和紧急撤离的权利。

考点：紧急避险权

46.题型：多选题

根据《文物保护法》，下列选项属于在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工

规定的是（）。A

地下埋藏的文物，任何单位或个人都不得私自发掘B

不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C

不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动D

对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理E

考古发掘的文物，任何单位或个人不得组织发掘

考点

2Z205032在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工规定

解析

原文是《文物保护法》规定，在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得

建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其

环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。

考点：在文物保护单位和建设控制地带施工的规定

47.题型：单选题

某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与

承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双

方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。A

备案的建设工程施工合同B

补充协议C

重新商定合同D

当地建设行政主管部门发布的计价方法

考点

2Z204012建设工程工期和支付价款的规定

解析

本题中的备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白合同”，依据《最高人民法

院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称“《解

释》"）第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过

备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的

根据。因此，本题选A。

考点：合同价款的确定。

48.题型：单选题

按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当向当

地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是在（）小时内。A

6B

12C

24D

48

考点

2Z207034政府部门工程质量监督管理的相关规定

解析

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小

时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

考点：建设工程质量事故报告制度

49.题型：多选题

下列当事人提出的证据中，不得作为认定案件事实依据的有（）=

A严重侵害他人合法权益获取的证据

B严重违背公序良俗获取的证据

C违反法律禁止性规定获取的证据

D无法与原件、原物核对的复印件、复制品

E无正当理由未出庭作证的证人证言

答案

A,B,C

50.题型：单选题

甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护

措施和警示标志的坑中.对于乙所蒙受的损失（）.

A只能由甲承担责任

B只能由赵某承担责任

C由甲和赵某各自承担责任

D由甲和赵某承担连带责任

答案

D

51.题型：单选题

某单位一幢职工宿舍楼工程未经竣工验收，该厂便擅自安排职工入住。不久，地基

基础工程因施工缺陷出现局部下沉。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合

同纠纷案件适用法律问题的解释》有关规定，应对该质量问题承担相应民事责任的

主体是（）。

A建设单位

B施工单位

C设计单位

D勘察单位

答案

B

解析

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第

13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符

合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内

对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

52.题型：单选题

关于施工许可证的法定批准条件说法错误的是（）。A

已经办理建筑工程用地批准手续B

房屋需要先期进行征收的，其拆迁进度满足开始施工要求C

已经确定建筑施工企业D

建设资金已经落实

考点

2Z202012申请主体和法定批准条件

解析

房屋需要先期进行征收的，其征收必须能满足开始施工和连续施工的要求。

考点：施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。

53.题型：单选题

民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和（）的前提下，降低其使用过程

中能源消耗的活动。

A能源合理利用

B室内温度适宜

C减少能源消耗

D室内热环境质量

答案

D

54.题型：单选题

必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列规模必须招标的是（）□

A施工单项合同估算价180万元

B主要设备采购单项合同估算价120万元

C设计费估算价40万元

D监理费估算价30万元

答案

B

55.题型：单选题

《合同法》规定，债权人转让权利的，应当（）。A

通知债务人B

经债务人同意C

经债权人同意D

经受让人同意

考点

2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

解析

《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务

人不发生效力。

考点：从权利随同主权利转让

56.题型：单选题

某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标

准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

[2015]A

工程重大安全事故罪B

重大责任事故罪C

重大劳动安全事故罪D

串通投标罪

考坐上点

2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式

解析

本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位、设计单位、施工单

位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故属于工程

重大安全事故罪。

考点：工程重大安全事故罪。

57.题型：多选题

下列关于表见代理的表述中，正确的是（）。

A表见代理是无效代理

B表见代理是特殊的无权代理

C表见代理的行为人没有代理权

D第三人有理由相信行为人有代理权

E表见代理对本人产生有权代理的效力

答案

B,C,D,E

解析

表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备以下特别构成要件：（1）须

存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。这是构成表见代理的客观

要件。它要求行为人与本人之间应存在某些事实上或法律上的联系，如行为人持有

本人发出的委任状、已加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权

的通知函告等证明类文件。（2）须本人存在过失。其过失表现为本人表达了足以

使第三人相信有授权意思的表示，或者实施了足以使第三人相信有授权意义的行

为，发生了外表授权的事实。（3）须相对人为善意。这是构成表见代理的主观要

件。如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶

意，不构成表见代理。

表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关

系。

58.题型：多选题

《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示

标志。A

施工现场入口处B

项目管理人员办公室内C

施工起重机械处D

电梯井口E

员工宿舍内

考点

2Z206032施工现场安全防护和安全费用的规定

解析

《建设工程安全生产管理条例》第二十八条施工单位应当在施工现场入口处、施工

起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥

梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置

明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

考点：危险部位设置安全警示标志

59.题型：多选题

某工程在订立施工合同时，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲

裁协议说法错误的有（）。

A仲裁协议应当采用书面形式

B仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可

C仲裁协议应当在纠纷发生前达成

D仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书

E没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁

答案

B,C,D

解析

仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁协议既可

以表现为合同中的仲裁条款，也可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书。仲裁

协议不一定必须在纠纷发生前达成。

60.题型：单选题

下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是（）。

A注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书

B注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书证书

C注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息

D注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文

档

答案

D

解析

关于撤销注册建造师注册证书的规定，A、B选项均超出了权限，只有原注册审

批机构有权作出撤销的决定，县级政府及异地政府监管部门只能提出处理意见而不

是决定。止匕外，注册机关监管时不能要求当事人公布个人信息，只能要求其出示与

执业有关的信息，是否公布，还要看涉密和个人隐私等问题。因此A、B、C选项

错误，只有D选项是正确的选项。

61.题型：多选题

下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。*

A勘察、规划、设计等通用的综合标准

B施工、验收等重要的通用的质量标准

C重要的通用的试验和评定方法等标准

D通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

E重要的通用的信息管理标准

答案

A,B,C,D

62.题型：单选题

某多层住宅施工过程中，由于起重机倒塌，造成7人死亡事故，有关部门可以给予

该施工企业的罚款限额是（）。

A10万元以上20万元以下

B20万元以上50万元以下

C50万元以上100万元以下

D200万元以上500万元以下

答案

C

解析

本事故死亡人数7人，根据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，属

于较大事故，可以对该企业处以50万元以上100万元以下的罚款。

63.题型：单选题

下列不属于对提高用水效率的规定是（）。A

施工中采用先进的节水施工工艺B

应制定有效的水质检测与卫生保障措施C

现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置D

对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

考占

2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

解析

原文是《绿色施工导则》进一步对提高用水效率、非传统水源利用和安全用水作出

规定。提高用水效率：（1）施工中采用先进的节水施工工艺。（2）施工现场喷洒

路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水

措施，严禁无措施浇水养护混凝土。（3）施工现场供水管网应根据用水量设计布

置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。（4）现场

机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生

活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节

水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。（5）施工现场建立可再利用

水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。（6）施工现场分别对生活用水

与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。（7）大型工程的不同单项工

程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量用水量。在签订不同标

段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。（8）对混

凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水、

中水或可再利用水的搜集利用系统。

考点：节水与水资源利用

64.题型：单选题

某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造

成了经济损失，该供应商应承担（）。

A行政处分

B违约责任

C行政处罚

D交纳罚金

答案

B

65.题型：多选题

《招标投标法》规定，招标人具有（）的能力和条件，可以自行办理招标事宜。

A编制招标公告

B编制标底

C编制招标文件

D组织评标

E组织招标的场所

答案

C,D

解析

《招标投标法》规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办

理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必

须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。

66.题型：多选题

建设工程债产生的根据有（）。A

合同B

侵权C

不当得利D

公正E

无因管理

考点

2Z201052建设工程债的产生和常见种类

解析

原文是建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利等，而公证是公

证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有

法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。虽然，公证制度是国家

司法制度的组成部分，但是，它并不产生债的关系。因此，正确选A、B、C、E。

考点：建设工程债的产生。

67.题型：多选题

某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过

调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方.合同中约定了购买设备的类型、数量

及租金支付等内容.该融资合同涉及的主体有（）.

A出租人

B公证人

C出卖人

D所有人

E承租人

答案

A,C,E

68.题型：多选题

下列关于土地所有权的表述中，正确的有（）。*

A城市市区的土地属于国家所有

B农村和城市郊区的土地一律属于农民集体所有

C宅基地属于国家所有

D宅基地属于农民集体所有

E自留地、自留山属于农民集体所有

答案

A,D,E

69.题型：多选题

全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内,由省、自治

区、直辖市人民政府划定必要的保护范围,并作如下规定，包括（）.

A确定保护时间

B确定防护措施

C作出标志说明

D建立记录档案

E设置专门机构或者指定专人负责管理

答案

C,D,E

解析

全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内,由省、自

治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明,建立记录档案，设置专门

机构或者指定专人负责管理.故选项c、D、E正确.

70.题型：单选题

下列关于无权代理行为的说法，正确的是（）。*

A无权代理行为因为没有代理权而当然无效

B无权代理行为经被代理人追认即直接对被代理人发生法律效力，产生与有权代理

相同的法律后果

C为了保护善意第三方的利益，无权代理行为应有效，除非被代理人明确表示该行

为无效

D无权代理的民事责任由无权代理人和被代理人共同承担

答案

B

解析

被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代

理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果被代理

人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理行为给被

代理人和善意第三人造成的损失。

71.题型：单选题

某房地产开发公司委托李某采购陶瓷用品，并签订了委托购买合同。合同中约定了

陶瓷用品采购价格范围、质量标准、委托期限等内容。在购买陶瓷用品过程中，李

某超越了委托权限给房地产开发公司造成了经济损失。此时房地产开发公司（）。

A与李某重新签订合同

B可对李某造成的损失提出索赔

C自己承担经济损失

D与李某共同承担经济损失

答案

B

解析

有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损

失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人

可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。

72.题型：多选题

下列选项中，属于行政处分的有（）。

A警告

B降级

C撤职

D行政拘留

E剥夺政治权利

答案

A,B,C

73.题型：单选题

根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当向县级以上人民政府的

()报审施工图设计文件。

A建设投资主管部门

B城市规划行政主管部门

C建设行政主管部门

D工程质量监督机构

答案

C

74.题型：单选题

下列招标人的行为中合法的是()。

A招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件

D依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

答案

C

解析

A错误，招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

B错误，招标人不得限定或指定特定的专利、品牌、原产地或供应商。

C有争议，招标人不得以特定行政区域或者特定行业业绩、奖励作为加分条件，但

是并不代表招标人可以以非特定行业的奖励作为加分条件。

D错误，招标人不得非法限定潜在投标人的所有制形式。

75.题型：单选题

()在职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取进入被检查单位施工现场

进行检查的措施。A

县级以上人民政府负有建设工程安全监督管理职责的部门B

县级以上人民政府c

县级以上人民政府建设行政主管部门D

县级以上人民政府土地行政管理部门

考点

2Z206055政府部门安全监督管理的相关规定

解析

县级以上人民政府负有建设工程安全监督管理职责的部门在职责范围内履行安全监

督检查职责时，有权采取进入被检查单位施工现场进行检查的措施。

考点：政府主管部门履行职责时有权采取的措施

76.题型：单选题

建筑市场信用体系的建立，要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制，

其中，对失信行为特别恶劣的单位和人员，要（）。

A进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法

B予以行政处罚

C坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失

D采用行政、经济和社会舆论等综合治理措施

答案

C

解析

对于一般失信行为，要对相关单位和人员进行诚信法制教育，促使其知法、懂

法、守法；对有严重失信行为的企业和人员，要会同有关部门，采取行政、经济、

法律和社会舆论等综合惩治措施，对其依法公布、曝光或予以行政处罚、经济制

裁；行为特别恶劣的，要坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得

不偿失。

77.题型：单选题

禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（）。

A直接费

B项目施工成本

C企业个别成本

D社会平均成本

答案

C

78.题型：单选题

施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双

方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的

道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()o

A相邻权

B地役权

C土地租赁权

D建设用地使用权

答案

B

解析

根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效

益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合

同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因此，正确答案为B。

79.题型：单选题

下列关于代理法律特征的表述，错误的是()。

A代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

B代理人应该以自己的名义实施代理行为

C代理行为必须是具有法律意义的行为

D代理行为的法律后果归属于被代理人

答案

B

80.题型：多选题

某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年。屋面防水为一级，设计使用年限15

年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修

书中有下列内容，其中符合法律法规要求的有（）。

A供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖期结束日止

B电气管线、给排水管道、装修工程：1年

C屋面防水工程：7年

D有防水要求的卫生间、厨房：5年

E基础工程：50年

答案

A,C,D,E

解析

《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限

为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件

规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间

和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期

限由发包方与承包方约定。

81.题型：单选题

工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是（）□

A安全生产投入是否充足

B是否符合工程建设强制性标准

C施工现场人员的安全生产管理能力

D安全技术措施是否得到落实

答案

B

解析

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位要对审查施工组织设计

中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性

标准。故选项B正确。

82.题型：单选题

某精装修住宅工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位

乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积

花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（）。A

由甲承担责任，乙无责B

由甲和乙承担连带责任C

甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责D

甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任

考占

2Z207021对施工质量负责和总分包单位的质量责任

解析

根据《建筑法》第29条第2款规定：“建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总

承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量

与分包单位承担连带责任。”本题中，地面石材铺装属于分包单位乙施工的装修工

程，应由甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任；飘窗处墙体是由总承包单位甲施

工，应由甲对飘窗墙体渗雨问题负责。故选项D为正确答案。

考点：总分包单位的质量责任

83.题型：单选题

甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭

许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。*

A移送二审法院裁决

B按撤诉处理

C按缺席判决

D进入再审程序

答案

B

84.题型：多选题

下列选项中，职工不缴纳的保险费有（）。A

基本医疗保险B

工伤保险C

失业保险D

生育保险E

基本养老保险

考点

2Z204024劳动保护的规定

解析

职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。职工

应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费，职工不缴纳生育保

险费。

考点：工伤保险

85.题型：单选题

下列不属于对提高用水效率的规定是（）=

A施工中采用先进的节水施工工艺

B应制定有效的水质检测与卫生保障措施

C现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

D对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

答案

B

解析

答案B

《绿色施工导则》对提高用水效率从8个方面进行了规定：其中包括施工中采用先

进的节水施工工艺；现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置；对混

凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。而应制定有效的水质

检测与卫生保障措施是对安全用水的规定。

86.题型：单选题

某市地铁工程施工作业面内，因大量水和流沙涌人，引起部分结构损坏及周边地区

地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，直接经济损失约合I.5亿元。根据《生产

安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于（）。

A特别重大事故

B重大事故

C较大事故

D一般事故

答案

A

87.题型：多选题

依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。

[2015]A

项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B

施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术C

采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D

涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标E

在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

考点

2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

解析

邀请招标的范围。AC.本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导

地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是有下列情形的，可以邀请招

标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少重潜在投标人可供

选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。（3）适宜招标

但不适宜公开招标就是邀请招标的情形。

考点：建设工程招标方式。

88.题型：单选题

下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。

A联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任

B如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任

C工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任

D负有连带义务的每个债务人、都负有清偿部分债务的义务

答案

c

解析

工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项

错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业

主认定两种方式，但这不影响总、分包人之问应负的连带责任，故B选项错误。

此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿

时，业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。

89.题型：单选题

在财产所有权中，所有权内容的核心是（）o

A占有权

B使用权

C收益权

D处分权

答案

D

90.题型：多选题

在建设工程中常见的知识产权主要是（）发明权和其他科技