2024版建设工程施工合同固定总价

2024版建设工程施工合同固定总价合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同法律依据第二章：合同主体2.1甲方资格与责任2.2乙方资格与责任2.3双方权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与特点3.3工程承包范围第四章：合同价款4.1总价款确定4.2价款支付方式4.3价款调整条件第五章：工程质量与验收5.1质量标准5.2质量保证措施5.3验收程序第六章：工程进度6.1进度计划6.2进度监控6.3进度延误处理第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护措施第八章：合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更与解除后果第九章：违约责任9.1违约责任条款9.2违约赔偿9.3违约责任免除第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3法律适用第十一章：合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同履行11.3合同终止第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权12.3不可抗力第十三章：签字页13.1甲方签字13.2乙方签字13.3签订时间13.4签订地点合同编号______第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利完成。1.2合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工项目。1.3合同法律依据本合同的订立、解释、履行及争议解决均应遵守中华人民共和国相关法律法规。第二章：合同主体2.1甲方资格与责任甲方应为具有相应资质的法人或其他组织，负责提供工程所需的条件和资料。2.2乙方资格与责任乙方应为具备相应资质的施工企业，负责工程的施工、管理和质量保证。2.3双方权利与义务甲乙双方应根据合同约定，行使各自权利并履行相应义务。第三章：工程概况3.1工程名称与地点本工程名称为______，地点位于______。3.2工程规模与特点工程规模为______，具有以下特点：______。3.3工程承包范围乙方承包的工程范围包括______。3.3.1具体施工内容乙方应完成的具体施工内容包括______。3.3.2施工技术要求施工应满足的技术要求包括______。第四章：合同价款4.1总价款确定本工程合同价款为固定总价，总价款为______。4.2价款支付方式甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付合同价款。4.3价款调整条件合同价款在以下情况下可进行调整：______。4.3.1工程量变更因工程量变更导致的价款调整应按照______。4.3.2材料价格变动因材料价格变动导致的价款调整应按照______。第五章：工程质量与验收5.1质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准。5.2质量保证措施乙方应采取必要措施，确保工程质量。5.3验收程序工程完工后，应按照约定的程序进行验收。5.3.1初步验收初步验收应由______组织，验收内容包括______。5.3.2竣工验收竣工验收应由______组织，验收标准为______。第六章：工程进度6.1进度计划乙方应根据合同约定制定工程进度计划，并报甲方审批。6.2进度监控甲方有权对工程进度进行监控，乙方应配合甲方的监控工作。6.3进度延误处理因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的责任。6.3.1延误通知乙方应在发现可能导致延误的情况时，及时通知甲方。6.3.2延误处理双方应协商确定延误处理方案，包括但不限于工期延长、费用补偿等。第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2安全生产措施乙方应制定并执行安全生产措施，包括但不限于安全教育培训、现场安全管理等。7.3环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。7.3.1施工现场环境保护施工现场应符合环境保护要求，包括噪音控制、废弃物处理等。7.3.2施工过程中的环境保护施工过程中应采取措施，防止污染和生态破坏。第八章：合同变更与解除8.1变更条件合同变更应基于双方协商一致，并按照约定程序进行。8.2解除条件合同解除应符合法律规定，并按照约定程序办理。8.3变更与解除后果合同变更或解除后，双方应根据新的约定履行权利义务。8.3.1变更后的权利义务变更后，双方应根据变更内容调整各自的权利义务。8.3.2解除后的权利义务解除后，双方应根据法律规定和合同约定清理权利义务。第九章：违约责任9.1违约责任条款一方不履行或不完全履行合同义务，应向另一方支付违约金或赔偿损失。9.2违约赔偿违约方应赔偿守约方因违约行为所遭受的所有损失，包括但不限于直接损失、间接损失、可得利益损失等。9.3违约责任免除因不可抗力或其他免责条款规定的情形导致违约的，违约方可免除责任。9.3.1不可抗力情况说明不可抗力情况包括自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况。9.3.2违约责任的通知与证明违约方应在合理期限内通知守约方，并提供相应的证明。第十章：争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。10.2争议解决程序协商不成时，任何一方均可向约定的仲裁机构申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3法律适用争议解决适用中华人民共和国法律。第十一章：合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。11.2合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。11.3合同终止合同在工程竣工验收合格、款项结清后自然终止。双方也可协商一致提前终止合同。11.3.1终止条件合同终止的条件包括但不限于工程提前完成、一方严重违约等。11.3.2终止后的权利义务合同终止后，双方应根据实际情况协商确定各自的权利和义务。第十二章：其他约定12.1保密条款双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密予以保密。12.2知识产权工程中产生的知识产权归甲方所有，乙方应予以尊重和保护。12.3不可抗力因不可抗力导致不能履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明。12.3.1不可抗力的通知方式不可抗力的通知应以书面形式，并通过可靠方式送达。12.3.2不可抗力的处理双方应协商确定不可抗力情况下的合同履行问题。第十三章：签字页13.1甲方签字甲方授权代表签字：______日期：______13.2乙方签字乙方授权代表签字：______日期：______13.3签订时间本合同签订日期为：____年____月____日。13.4签订地点本合同签订地点为：______。附件：附件一《工程