建设工程施工合同小型工程本2024年

建设工程施工合同小型工程本2024年合同目录第一章：合同基本信息1.1合同名称及编号1.2合同目的1.3定义和术语解释第二章：合同当事人2.1甲方（发包方）信息2.2乙方（承包方）信息2.3双方权利与义务概述第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程范围和内容3.3工程质量要求第四章：合同价款及支付4.1合同价款的确定4.2支付方式和时间4.3价款调整条件和程序第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度变更和延误处理5.3进度报告和监督第六章：工程质量与验收6.1质量保证措施6.2施工过程质量控制6.3工程验收标准和程序第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故预防和应急处理第八章：合同变更、转让与解除8.1合同变更的条件和程序8.2合同转让的限制8.3合同解除的条件和后果第九章：违约责任9.1违约责任的确定9.2违约赔偿的范围和计算方法9.3违约责任的免除条件第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决程序10.3仲裁或诉讼第十一章：合同生效、终止与续签11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同续签条件第十二章：签字盖章与合同备案12.1签字盖章要求12.2合同备案程序12.3签订时间和地点第十三章：附加条款13.1附加条款说明13.2附加条款效力第十四章：附件14.1工程量清单14.2技术规范14.3其他相关文件第十五章：其他约定15.1通知与送达方式15.2法律适用15.3合同的修改与补充合同编号_______第一章：合同基本信息1.1合同名称及编号本合同名称为“建设工程施工合同小型工程本2024年”，合同编号为：______。1.2合同目的本合同旨在规范甲方与乙方在小型工程施工项目中的合作事宜。1.3定义和术语解释本合同中所涉及的专业术语和表达，其定义和解释见本合同附件。第二章：合同当事人2.1甲方（发包方）信息甲方名称：；地址：；法定代表人或授权代表：______。2.2乙方（承包方）信息乙方名称：；地址：；法定代表人或授权代表：______。2.3双方权利与义务概述2.3.1甲方权利与义务甲方负责提供施工所需的场地、资料等条件，并按约定支付工程款项。2.3.2乙方权利与义务乙方负责按照合同约定完成工程施工，保证工程质量和安全。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：；工程地点：。3.2工程范围和内容工程范围：；工程内容包括但不限于：。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求见附件。第四章：合同价款及支付4.1合同价款的确定合同总价为人民币（大写）：元整（￥）。4.2支付方式和时间4.2.1预付款：合同签订后______天内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。4.2.2进度款：根据工程进度，甲方按阶段向乙方支付相应比例的款项。4.3价款调整条件和程序如遇人工、材料等成本变动，双方应协商调整合同价款。第五章：工程进度5.1工程进度计划乙方应根据甲方要求，制定详细的工程进度计划，并提交甲方审批。5.2进度变更和延误处理5.2.1进度变更：任何进度计划的变更需经双方协商一致。5.2.2延误处理：如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任。5.3进度报告和监督乙方应定期向甲方报告工程进度，并接受甲方的监督。第六章：工程质量与验收6.1质量保证措施乙方应建立质量管理体系，确保工程质量符合要求。6.2施工过程质量控制乙方应在施工过程中进行质量自检，并接受甲方的质量监督。6.3工程验收标准和程序工程竣工后，乙方应按照国家和行业标准进行自验，并邀请甲方参与验收。第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。7.3事故预防和应急处理乙方应制定事故预防措施和应急预案，确保及时响应。（注：合同正文前半部分到此结束，后续将根据需要继续完善后半部分内容。）第八章：合同变更、转让与解除8.1合同变更的条件和程序合同一经签订，任何一方需变更合同内容，应提前______天以书面形式通知对方，并经双方协商一致。8.2合同转让的限制未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利义务转让给第三方。8.3合同解除的条件和后果一方违约或不可抗力导致合同无法履行时，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的责任。第九章：违约责任9.1违约责任的确定违约方应根据违约性质和程度，承担相应的违约责任。9.2违约赔偿的范围和计算方法违约赔偿包括但不限于直接损失、间接损失和合理的律师费用等。9.3违约责任的免除条件不可抗力情况下，违约方可免除违约责任，但应及时通知对方并提供证明。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方应首先通过协商解决争议，协商不成时，可提交至约定的仲裁机构或法院。10.2协商解决程序双方应指定代表进行协商，并在合理期限内提出解决方案。10.3仲裁或诉讼争议提交至______仲裁委员会仲裁，或向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一章：合同生效、终止与续签11.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同在工程竣工验收合格、双方履行完毕各自义务后自然终止。11.3合同续签条件合同期满前，双方可协商续签事宜，续签条件应以书面形式确定。第十二章：签字盖章与合同备案12.1签字盖章要求合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效。12.2合同备案程序合同签订后，应按照相关法律规定进行备案。12.3签订时间和地点合同签订时间：年____月____日；签订地点：__。第十三章：附加条款13.1附加条款说明附加条款是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。13.2附加条款效力如附加条款与合同正文有冲突，以附加条款为准。第十四章：附件14.1工程量清单详细列出了工程所需的所有材料、设备及人工数量。14.2技术规范包括了工程的施工标准、技术参数和验收标准。14.3其他相关文件包括施工图纸、设计变更通知、会议纪要等。第十五章：其他约定15.1通知与