居民区消防设备安装工程合同(2024版)

居民区消防设备安装工程合同(2024版)本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保证5.工程进度5.1施工期限5.2进度计划5.3延期违约责任6.材料与设备6.1材料供应6.2设备要求7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理8.知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除12.违约责任12.1发包人违约12.2承包人违约13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果14.其他条款14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：居民区消防设备安装工程1.2工程地点：市区街道号居民区1.3工程规模：根据居民区实际情况，安装消防设备共计套，包括但不限于消防栓、消防报警系统、灭火器等。1.4工程性质：居民区公共设施建设项目第二条合同主体2.1发包人：市区街道号居民区居民委员会2.2承包人：消防设备安装工程有限公司第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整）3.2价格调整：合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：合同签订后，发包人支付承包人合同总价30%作为预付款；工程验收合格后，支付合同总价60%；剩余10%作为质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付。第四条工程质量4.1质量标准：符合国家消防设备安装相关法律法规、规范和标准。4.2质量监督：双方共同参与质量监督，确保工程质量。4.3质量保证：承包人承诺工程验收合格后，质保期为年，质保期内出现质量问题，由承包人负责免费维修或更换。第五条工程进度5.1施工期限：自合同签订之日起日内完成。5.2进度计划：承包人应按照工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报发包人备案。5.3延期违约责任：如承包人原因导致工程延期，应支付违约金，违约金为合同总价5%。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人负责提供符合国家标准的消防设备及材料。6.2设备要求：消防设备应具备国家消防部门认可的检验报告，并符合消防设备安装规范要求。第八条知识产权保护8.1知识产权归属：工程所涉及的技术秘密、设计方案、施工方法等知识产权均归承包人所有。8.2侵权责任：如发包人使用承包人的知识产权导致侵权，由发包人承担相应法律责任。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。10.2调解解决：协商不成时，可向当地仲裁委员会申请调解。10.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.4法律途径：如双方同意仲裁，则仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同履行过程中，如需变更，应书面协议，经双方签字盖章确认。11.3合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。第十二条违约责任12.1发包人违约：发包人未按约定支付预付款、进度款或质保金，应支付违约金，违约金为应付款项10%。12.2承包人违约：承包人未按约定完成工程、质量不符合约定或延期交付，应支付违约金，违约金为合同总价5%。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等不可抗力因素影响合同履行。13.2不可抗力后果：双方应立即协商采取措施减轻损失，不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十四条其他条款14.1合同附件：合同附件包括工程设计图纸、施工方案、材料清单等，均为合同组成部分。14.2合同修改：合同履行过程中，如需修改，应书面协议，经双方签字盖章确认。14.3合同解除后的处理：合同解除后，承包人应按照发包人要求拆除临时设施，清理现场，发包人应支付承包人相应费用。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸：包括消防设备安装的位置、尺寸、型号等详细信息。2.施工方案：详细说明施工步骤、工艺流程、施工周期等。3.材料清单：列明所需消防设备的型号、规格、数量、单价等详细信息。4.质量检验标准：明确质量检验的项目、方法、合格标准等。5.安全防护措施：包括施工现场的安全防护措施、应急预案等。6.付款凭证：包括预付款、进度款和质保金的付款凭证。7.验收报告：工程验收合格的报告，包括验收日期、验收人员等。8.变更协议：如有合同变更，需双方签字盖章的变更协议。9.违约金计算公式：用于计算违约金的具体计算公式。10.不可抗力事件证明：如发生不可抗力事件，需提供的相关证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约：未按约定支付预付款、进度款或质保金；未按约定提供施工场地、施工条件等；未按约定提供所需材料、设备等。责任认定：发包人应支付违约金，违约金为应付款项10%。2.承包人违约：未按约定完成工程；质量不符合约定；延期交付。责任认定：承包人应支付违约金，违约金为合同总价5%。示例说明：如承包人未按约定完成工程，导致工程延期交付，则承包人需支付违约金，违约金计算为合同总价的5%。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服且对履行合同造成重大影响的客观情况。2.知识产权：指合同所涉及的专利、商标、著作权等法律保护的权利。3.商业秘密：指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利