人工打桩劳务工程分包协议2024版挖孔桩专项

人工打桩劳务工程分包协议2024版挖孔桩专项本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.分包方的义务与责任2.1分包方的施工义务2.2分包方的质量保障义务2.3分包方的安全责任3.总包方的义务与责任3.1总包方的施工指导义务3.2总包方的质量监督义务3.3总包方的安全协调责任4.合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付进度5.工期与进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工程进度要求6.质量标准与要求6.1工程质量标准6.2工程验收标准6.3质量问题处理7.安全防护与管理7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环境保护与绿化8.材料与设备8.1分包方提供的材料与设备8.2总包方提供的材料与设备8.3材料与设备的管理与使用9.变更与调整9.1工程变更的条件9.2工程变更的程序9.3工程变更的费用与时间调整10.违约责任10.1分包方的违约责任10.2总包方的违约责任10.3违约赔偿方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖法院12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力14.合同的附件14.1分包工程设计文件14.2分包工程施工方案14.3合同双方资质证明文件第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程内容分包方同意按照总包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成挖孔桩专项工程的施工。工程内容包括但不限于：挖孔桩的钻孔、清孔、钢筋笼的制作与安装、混凝土的浇筑等。1.2分包工程地点分包工程位于____省（自治区、直辖市）____市（县）的____项目工地。1.3分包工程时间分包工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。分包方应按照工程进度计划及时完成工程。第二条：分包方的义务与责任2.1分包方的施工义务分包方应按照总包方的要求，按时完成工程，并保证工程质量符合约定的标准。分包方应严格按照施工方案和技术要求进行施工，确保工程安全。2.2分包方的质量保障义务分包方应对其施工的工程质量负责，并承担因质量问题造成的返工、维修、加固等费用。分包方应保证其施工的工程符合国家及行业相关质量标准。2.3分包方的安全责任分包方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。分包方应对其施工过程中发生的安全事故负责，并承担相应的赔偿责任。第三条：总包方的义务与责任3.1总包方的施工指导义务总包方应向分包方提供完整的施工图纸、施工方案和技术要求，并对分包方的施工进行指导和管理，确保工程顺利进行。3.2总包方的质量监督义务总包方应对分包方的施工过程进行质量监督，确保工程质量符合约定的标准。总包方应协助分包方处理质量问题，并承担相应的责任。3.3总包方的安全协调责任总包方应负责施工现场的安全协调，确保分包方的施工安全。总包方应对分包方施工过程中发生的安全事故进行协助处理，并承担相应的责任。第四条：合同价格与支付4.1合同总价本合同的总投资额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2支付方式支付方式采用分期支付，具体支付进度见附件。4.3支付进度总包方应在分包方完成合同约定的工程进度后，按照约定的比例支付相应的工程款项。第五条：工期与进度5.1工程开工日期工程开工日期为____年__月__日。5.2工程竣工日期工程竣工日期为____年__月__日。5.3工程进度要求分包方应按照总包方提供的工程进度计划完成工程。如分包方原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第六条：质量标准与要求6.1工程质量标准分包方施工的工程质量应符合国家及行业相关质量标准，包括但不限于《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB502022018）等。6.2工程验收标准工程验收应按照总包方提供的验收标准进行，验收合格后，总包方应支付相应的工程款项。6.3质量问题处理如分包方施工的工程出现质量问题，分包方应负责修复，并承担修复费用。如质量问题导致工程安全事故，分包方应承担相应的赔偿责任。第八条：材料与设备8.1分包方提供的材料与设备分包方应按照总包方提供的材料清单，提供合格的材料和设备。分包方应对其提供的材料和设备的质量负责，并承担因质量问题造成的工程损失。8.2总包方提供的材料与设备总包方应按照分包方的施工需要，提供合格的材料和设备。总包方应对其提供的材料和设备的质量负责。8.3材料与设备的管理与使用分包方应按照总包方提供的材料和设备的管理规定进行使用和管理，确保施工过程中的安全。第九条：变更与调整9.1工程变更的条件合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因需要变更合同，经双方协商一致，可以进行变更。9.2工程变更的程序工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。9.3工程变更的费用与时间调整因工程变更产生的额外费用和时间调整，双方应按照变更协议的约定承担。第十条：违约责任10.1分包方的违约责任分包方如未按合同约定完成工程，应承担违约责任。分包方如未按合同约定质量标准完成工程，应承担相应的修复费用和赔偿责任。10.2总包方的违约责任总包方如未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任。总包方如未按合同约定提供施工图纸、施工方案等，应承担相应的赔偿责任。10.3违约赔偿方式违约方应承担相应的违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。第十一条：争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构双方选择仲裁的，仲裁机构为____仲裁委员会；选择诉讼的，诉讼管辖法院为____人民法院。11.3诉讼管辖法院如双方未在合同中约定诉讼管辖法院，则应按照我国《民事诉讼法》的规定确定诉讼管辖法院。第十二条：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。12.3合同终止条件合同终止条件如下：（1）工程竣工，并经验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止条件。第十三条：其他约定13.1保密条款双方应对合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等知识产权。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按不可抗力的影响，协商确定合同的变更或终止。第十四条：合同的附件14.1分包工程设计文件分包工程的设计文件作为本合同附件，具有同等法律效力。14.2分包工程施工方案分包工程施工方案作为本合同附件，具有同等法律效力。14.3合同双方资质证明文件合同双方的资质证明文件作为本合同附件，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程设计文件详细要求和说明：分包工程的设计文件应包括工程图纸、设计说明书、施工图纸等，应由总包方提供，并确保设计文件的准确性和完整性。设计文件应符合国家及行业的标准和规定。附件2：分包工程施工方案详细要求和说明：分包工程施工方案应包括施工工艺、施工组织设计、施工进度计划等，应由分包方提供，并确保施工方案的可行性和合理性。施工方案应符合国家及行业的标准和规定。附件3：合同双方资质证明文件详细要求和说明：合同双方的资质证明文件应包括营业执照、资质证书、税务登记证等，应由合同双方提供，并确保资质证明文件的真实性和有效性。资质证明文件应符合国家及行业的标准和规定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：分包方未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合约定的标准，或者工程进度延误等。违约责任认定标准：违约方应承担相应的违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。违约方还应承担因违约造成的对方的损失赔偿责任。示例说明：如果分包方未按照合同约定完成工程，总包方可以要求分包方在规定时间内完成工程，并按照合同约定扣除相应的违约金。如果分包方的工程质量不符合约定的标准，总包方可以要求分包方修复或者重新施工，并承担修复或者重新施工的费用。说明三：法律名词及解释：1.人工打桩劳务工程：指由人工进行打桩作业的工程，包括桩基工程的钻孔、清孔、钢筋笼的制作与安装、混凝土