建筑工程施工合同范本：2024年适用细节版

建筑工程施工合同范本：2024年适用细节版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5工程预算2.合同主体2.1甲方名称2.2甲方地址2.3甲方联系人2.4乙方名称2.5乙方地址2.6乙方联系人3.合同工期3.1工期起始日期3.2工期终止日期3.3工期提前或延后的处理4.工程质量4.1工程质量标准4.2质量监督机构4.3质量问题处理5.工程造价5.1合同总价5.2价款支付方式5.3价款支付时间5.4工程变更价款处理6.施工材料6.1材料供应6.2材料质量要求6.3材料验收7.施工安全7.1安全生产责任7.2安全事故处理7.3安全生产措施8.合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构10.3诉讼管辖法院11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款13.合同的生效、变更和解除13.1合同生效条件13.2合同变更条件13.3合同解除条件14.其他条款14.1合同的附件14.2合同的修改和补充14.3合同解除后的处理14.4法律适用14.5争议解决语言第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据甲方提供的工程设计文件，乙方负责施工的X建筑工程。1.2工程地点：甲方指定的位于市区街道的施工地点。1.3工程规模：根据甲方提供的工程设计图纸，本工程总建筑面积为平方米，包括栋建筑物、个附属设施等。1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。1.5工程预算：本工程预算总金额为万元，具体预算明细见附件一。第二条合同主体2.1甲方名称：X房地产开发有限公司。2.2甲方地址：市区街道号。2.3甲方联系人：X，联系电话：X。2.4乙方名称：X建筑安装工程有限公司。2.5乙方地址：市区街道号。2.6乙方联系人：X，联系电话：X。第三条合同工期3.1工期起始日期：根据甲方要求，本工程工期起始日期为年月日。3.2工期终止日期：本工程计划竣工日期为年月日。3.3工期提前或延后的处理：如乙方原因导致工期提前或延后，应提前个工作日向甲方提出申请，并征得甲方同意。如未经甲方同意，乙方提前或延后工期，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。第四条工程质量4.1工程质量标准：本工程质量应达到国家及行业现行标准，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等。4.2质量监督机构：本工程质量监督机构为X质量监督站。4.3质量问题处理：如在施工过程中出现质量问题，乙方应立即停止施工，并及时通知甲方及质量监督机构。乙方应在甲方及质量监督机构的指导下，按照相关规定进行整改，直至达到验收标准。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担相应的整改费用和工期延误。第五条工程造价5.1合同总价：本工程合同总价为万元，具体金额见附件二。5.2价款支付方式：本工程价款支付方式为按进度付款。5.3价款支付时间：甲方按照乙方提交的进度付款申请，审核无误后，应在个工作日内支付相应款项。5.4工程变更价款处理：如在施工过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变更，甲乙双方应按照附件三《工程变更签证》的规定进行协商确定变更价款。第六条施工材料6.1材料供应：甲方负责提供本工程施工所需的主要材料（具体材料名称、品牌、规格等见附件四），并确保材料质量符合国家及行业标准。6.2材料质量要求：乙方应按照甲方提供的材料要求进行施工，并对施工过程中的材料质量进行严格把控。如乙方发现甲方提供的材料不符合要求，应及时通知甲方更换或处理。6.3材料验收：乙方应按照甲方提供的材料验收标准，对甲方提供的材料进行验收。如验收不合格，乙方有权拒绝接收，并要求甲方更换或处理。第八条合同变更8.1合同变更条件：在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同变更程序：合同变更协议应由甲乙双方共同签署，并加盖公章。变更协议经双方确认后，乙方应按照变更协议的要求调整施工计划，甲方应按照变更协议约定的金额和时间支付相应的价款。第九条违约责任9.1甲方违约责任：如甲方未按照合同约定履行义务，包括但不限于未按期支付价款、未提供施工场地、设计变更等原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。9.2乙方违约责任：如乙方未按照合同约定履行义务，包括但不限于延期竣工、工程质量不符合约定、擅自撤离施工现场等原因，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。第十条争议解决10.1争议解决方式：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁机构：如甲乙双方约定通过仲裁解决争议，仲裁机构为X仲裁委员会。10.3诉讼管辖法院：如甲乙双方未约定仲裁，则争议由合同签订地人民法院管辖。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。11.2合同变更条件：本合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以变更合同内容。变更事项应以书面形式签订变更协议，并经甲乙双方签字或盖章确认。11.3合同解除条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲乙双方可以协商解除合同。合同解除事项应以书面形式签订解除协议，并经甲乙双方签字或盖章确认。第十二条其他条款12.1合同的附件：本合同附件包括但不限于附件一《工程预算》、附件二《进度付款申请表》、附件三《工程变更签证》、附件四《材料供应清单》等。12.2合同的修改和补充：本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可以以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。12.3合同解除后的处理：合同解除后，乙方应按照甲方要求将施工现场交还甲方，并承担因此产生的相关费用。12.4法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.5争议解决语言：本合同争议的解决语言为中文。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程预算详细要求和说明：本附件应包括工程总预算、分部分项工程预算以及材料和设备预算等内容。预算应按照国家和行业的有关规定编制，并详细列出各项工程的名称、工程量、单价、合价等信息。乙方应根据此预算进行施工，并按进度向甲方申请付款。附件二：进度付款申请表详细要求和说明：本附件应包括付款申请的项目、工程量、付款金额、付款时间等信息。乙方应按照实际完成的工程量向甲方提出进度付款申请，并提供相应的证明材料。甲方应在审核无误后，按照约定的时间支付相应的款项。附件三：工程变更签证详细要求和说明：本附件用于记录工程变更的内容、原因、影响以及变更后的工程量和价款等信息。如甲方要求进行设计变更或工程量增减，乙方应根据变更内容向甲方提出签证申请。签证申请经甲方确认后，乙方应按照变更后的要求进行施工。附件四：材料供应清单详细要求和说明：本附件应详细列出甲方应提供的材料名称、品牌、规格、数量等信息。甲方应确保提供的材料符合设计和质量要求。乙方对甲方提供的材料进行验收，如发现不符合要求，应及时通知甲方进行更换或处理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例说明：如甲方未按约定时间支付进度款，导致乙方施工进度受到影响，甲方应承担违约责任。具体表现为支付违约金，并赔偿乙方因工期延误造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定：示例说明：如乙方未按约定时间完成工程，导致工期延误，乙方应承担违约责任。具体表现为支付违约金，并赔偿甲方因工期延误造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：指甲方委托乙方施工，乙方按照甲方的要求完成工程建设，并支付相应价款的合同。2.工程预