2024年郊区高低压配电线路改造工程合同

2024年郊区高低压配电线路改造工程合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同所述的2024年郊区高低压配电线路改造工程的业主单位。1.2乙方：指承担2024年郊区高低压配电线路改造工程的建设单位。第二条工程内容与范围2.1工程内容：对郊区高低压配电线路进行改造，包括但不限于线路拆除、新建、杆塔更换、电缆铺设等。2.2工程范围：工程覆盖甲方指定的郊区区域，具体范围详见合同附件。第三条工程质量标准3.1乙方应按照国家电力行业标准和规范进行施工，确保工程质量。3.2.1线路安全可靠，运行稳定；3.2.2杆塔结构牢固，抗风能力强；3.2.3电缆敷设符合相关技术规范，绝缘性能良好；3.2.4工程各项指标经甲方验收合格。第四条工程进度与工期4.1乙方应按照合同约定的时间表完成工程，确保工程进度。4.2工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。第五条合同价格与支付5.1合同总价：双方根据工程量清单、工程设计文件等确定合同总价。5.2支付方式：按照工程进度，甲方按照约定的比例支付乙方工程进度款。5.3支付条件：乙方按照合同约定完成工程相应节点，经甲方验收合格后支付相应款项。第六条乙方责任与义务6.1乙方应按照合同约定完成工程，并承担相应的设计、施工、设备采购等责任。6.2乙方应保证工程质量，对工程质量问题负责修复和整改。6.3乙方应按照合同约定时间完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。第七条甲方责任与义务7.1甲方应按照合同约定支付合同款项，并提供施工所需的相关手续和条件。7.2甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和支持。7.3甲方应对工程质量进行验收，并对验收结果负责。第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于工程进度延误、工程质量问题等。8.2甲方未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，包括但不限于逾期付款、付款不足等。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。10.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议约定的方式完成工程。第十一条合同的生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止的条件：工程验收合格，甲方支付完毕合同款项。第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。12.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止之日起两年。第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。13.2不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指合同所述的2024年郊区高低压配电线路改造工程的业主单位，具有合法的主体资格。1.2乙方：指承担2024年郊区高低压配电线路改造工程的建设单位，具有相应的施工资质和能力。第二条工程内容与范围2.1工程内容：对郊区高低压配电线路进行改造，包括但不限于线路拆除、新建、杆塔更换、电缆铺设、设备安装、调试等。2.2工程范围：工程覆盖甲方指定的郊区区域，具体范围详见合同附件。第三条工程质量标准3.1乙方应按照国家电力行业标准和规范进行施工，确保工程质量。3.2.1线路安全可靠，运行稳定，符合电力行业相关标准；3.2.2杆塔结构牢固，抗风能力强，满足安全稳定运行需求；3.2.3电缆敷设符合相关技术规范，绝缘性能良好，确保长期稳定运行；3.2.4设备安装规范，运行可靠，满足使用功能和技术要求；3.2.5工程各项指标经甲方验收合格，达到预定目标。第四条工程进度与工期4.1乙方应按照合同约定的时间表完成工程，确保工程进度。4.2工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。第五条合同价格与支付5.1合同总价：双方根据工程量清单、工程设计文件等确定合同总价。5.2支付方式：按照工程进度，甲方按照约定的比例支付乙方工程进度款。5.3支付条件：乙方按照合同约定完成工程相应节点，经甲方验收合格后支付相应款项。第六条乙方责任与义务6.1乙方应按照合同约定完成工程，并承担相应的设计、施工、设备采购等责任。6.2乙方应保证工程质量，对工程质量问题负责修复和整改。6.3乙方应按照合同约定时间完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。6.4乙方应按照合同约定，为甲方提供相关的技术支持和服务。第七条甲方责任与义务7.1甲方应按照合同约定支付合同款项，并提供施工所需的相关手续和条件。7.2甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和支持。7.3甲方应对工程质量进行验收，并对验收结果负责。7.4甲方应按照合同约定，对乙方的工作进行监督和管理，确保工程按期完成。第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，包括但不限于工程进度延误、工程质量问题等。8.2甲方未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，包括但不限于逾期付款、付款不足等。8.3违约方应承担因此给对方造成的损失和费用，并支付相应的赔偿金。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与解除10.1合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。10.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除协议约定的方式完成工程。第十一条合同的生效与终止11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止的条件：工程验收合格，甲方支付完毕合同款项。第十二条保密条款12.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。12.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止之日起两年。第十三条不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。13.2不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的各项材料、设备、人工等数量和费用。附件二：工程设计文件包括工程的设计图纸、技术规范、施工方案等。附件三：施工许可证甲方提供的施工所需的相关手续和条件，包括施工许可证等。附件四：工程验收标准详细列出工程验收的标准和流程。附件五：保密协议详细列出双方应保密的信息范围和保密期限等。附件六：不可抗力事件确认书确认双方在合同履行过程中遇到的不可抗力事件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照合同约定完成工程。2.甲方未按照合同约定支付款项。3.乙方未按照合同约定保证工程质量。4.甲方未按照合同约定提供施工所需的相关手续和条件。5.甲方未按照合同约定对乙方的工作进行监督和管理。违约责任认定标准：1.工程进度延误：按照合同约定的时间表，每延误一天，乙方应支付甲方违约金元。2.工程质量问题：按照工程验收标准，每出现一例质量问题，乙方应支付甲方违约金元，并进行修复和整改。3.逾期付款：每逾期支付一天，甲方应支付乙方违约金元。4.付款不足：按照合同约定的比例，每不足支付一部分，甲方应支付乙方违约金元。示例说明：如果乙方未能在合同约定的时间内完成工程，导致工程进度延误，乙方应按照合同约定的时间表，每延误一天，支付甲方违约金元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指合同履行过程中遇到的自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免、无法克服的情况。2.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验、测试、评估，以确定工程是否满足合同约定的质量和功能要求。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，应支付给对方的经济赔偿。4.保密信息：指合同履行过程中双方获悉的