建设工程2024版施工合同争议解决条款

建设工程2024版施工合同争议解决条款本合同目录一览1.适用范围1.1工程概述1.1.1工程名称1.1.2工程地点1.1.3工程规模1.1.4工程内容1.2合同双方1.2.1甲方名称1.2.2甲方地址1.2.3甲方联系人1.2.4乙方名称1.2.5乙方地址1.2.6乙方联系人2.合同条款2.1工程合同金额2.2工程进度及工期2.2.1工程开工日期2.2.2工程竣工日期2.2.3工程进度计划2.3工程质量标准2.4工程变更2.4.1变更范围2.4.2变更程序2.4.3变更费用2.5工程付款2.5.1付款条件2.5.2付款比例2.5.3付款方式2.6工程保修2.6.1保修范围2.6.2保修期限2.6.3保修责任3.争议解决3.1争议解决方式3.1.1协商解决3.1.2调解解决3.1.3仲裁解决3.1.4诉讼解决3.2争议解决机构3.2.1协商机构3.2.2调解机构3.2.3仲裁机构3.2.4人民法院3.3争议解决程序3.3.1提交争议解决机构3.3.2提交争议材料3.3.3争议解决期限3.3.4执行争议解决结果4.其他条款4.1合同的签订、生效和解除4.2合同的履行和监督4.3合同的修改和补充4.4合同的解除和终止4.5违约责任4.6不可抗力4.7保密条款4.8适用法律4.9争议解决地点4.10合同文本4.11附件5.签署页5.1甲方代表签字5.2乙方代表签字5.3日期第一部分：合同如下：第一条适用范围1.1工程概述1.1.1工程名称：建设工程1.1.2工程地点：区（县）路号1.1.3工程规模：平方米1.1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。1.2合同双方1.2.1甲方名称：开发有限公司1.2.2甲方地址：区（县）路号1.2.3甲方联系人：1.2.4乙方名称：建筑安装有限公司1.2.5乙方地址：区（县）路号1.2.6乙方联系人：第二条合同条款2.1工程合同金额：人民币（大写）：元整（小写）：.00元2.2工程进度及工期2.2.1工程开工日期：年月日2.2.2工程竣工日期：年月日2.2.3工程进度计划：按照甲方要求和国家相关标准执行。2.3工程质量标准2.3.1工程质量应符合国家及行业现行标准、规范要求。2.3.2工程质量保证期为个月，自工程竣工验收合格之日起计算。2.4工程变更2.4.1变更范围：工程总量不超过合同约定的工程总量百分之十。2.4.2变更程序：甲方提出变更要求，乙方同意后签订变更协议。2.4.3变更费用：按照双方协商确定的方式计算并支付。2.5工程付款2.5.1付款条件：完成合同约定的工程量百分之七十。2.5.2付款比例：按照完成工程量的百分比支付。2.5.3付款方式：银行转账。2.6工程保修2.6.1保修范围：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。2.6.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为年。2.6.3保修责任：乙方对保修期内出现的质量问题负责维修或更换。第三条争议解决3.1争议解决方式3.1.1协商解决：双方在接到争议通知后个工作日内协商解决。3.1.2调解解决：协商不成时，可向甲方所在地或有管辖权的人民调解委员会申请调解。3.1.3仲裁解决：协商、调解不成时，向甲方所在地或有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。3.1.4诉讼解决：仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起内向甲方所在地人民法院提起诉讼。3.2争议解决机构3.2.1协商机构：双方代表。3.2.2调解机构：甲方所在地或有管辖权的人民调解委员会。3.2.3仲裁机构：甲方所在地或有管辖权的仲裁委员会。3.2.4人民法院：甲方所在地人民法院。3.3争议解决程序3.3.1提交争议解决机构：争议发生后，一方应在个工作日内向争议解决机构提交书面争议材料。3.3.2提交争议材料：提交争议材料应包括争议事实、证据及相关法律依据。3.3.3争议解决期限：争议解决机构应在接到争议材料之日起个工作日内作出裁决或调解。3.3.4执行争议解决结果：双方应按照争议解决机构作出的裁决或调解结果执行。第四条其他条款4.1合同的签订、生效和解除4.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。4.1.2合同解除需双方协商一致，并签订解除协议。4.2合同的履行和监督4.2.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。4.2.2甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全。4.3合同的修改和补充4.3.1合同修改或补充需双方协商一致，并以书面形式签订。4.4合同的解除和终止4.4第八条违约责任8.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。8.2违约责任的承担方式包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、延迟履行等。8.3违约金的计算方法为：违约金=违约金额×违约天数×日违约金率。8.4日违约金率为千分之壹。第九条不可抗力9.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。9.3不可抗力事件发生后，一方应在个工作日内向对方提供相关证明文件。第十条保密条款10.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条适用法律11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条争议解决地点12.1争议解决的地点为甲方所在地。第十三条合同文本13.1本合同一式肆份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。13.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条签署页14.1甲方代表签字：____________14.2乙方代表签字：____________14.3日期：____________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括所有施工细节、设计要求、材料规格等，由甲方提供，乙方负责按照图纸施工。2.附件二：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出所有工程项目的数量、单价、总价等信息，作为合同附件之一。3.附件三：施工方案详细要求和说明：施工方案应包括施工工艺、施工进度计划、安全措施等，由乙方根据工程特点制定。4.附件四：材料及设备清单详细要求和说明：列出所有施工所需材料、设备名称、型号、规格、数量等信息，由乙方负责采购。5.附件五：质量保修条款详细要求和说明：详细说明保修范围、保修期限、保修责任等，作为合同附件之一。6.附件六：付款计划详细要求和说明：列出合同价款支付的时间、比例、条件等，由双方共同遵守。7.附件七：变更协议详细要求和说明：当工程发生变更时，双方应签订变更协议，作为合同附件之一。8.附件八：争议解决协议详细要求和说明：当发生争议时，双方应按照附件八的协议选择争议解决方式，并签订争议解决协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定逾期支付工程款：甲方逾期支付工程款，应支付迟延付款违约金。未按约定提供施工条件：甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法按时完成工程，应承担相应违约责任。2.乙方违约行为及责任认定工程质量不符合约定：乙方施工质量不符合合同约定，应承担返工、维修、赔偿等责任。延期竣工：乙方未按合同约定时间完成工程，应支付延期违约金。使用不合格材料或设备：乙方使用不合格材料或设备，应承担更换、赔偿等责任。示例说明：如果乙方未按照工程图纸施工，导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修、赔偿等责任。如果甲方逾期支付工程款，乙方有权要求甲方支付迟延付款违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违约时，根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。3.保修期限：指工程竣工验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责