施工合同履约保函条款(2024版)

施工合同履约保函条款(2024版)合同目录第一章：总则1.1保函目的1.2保函适用范围1.3保函条款的解释第二章：保函的开立2.1保函的申请2.2保函的开立条件2.3保函的格式和内容第三章：保函的有效期3.1保函的生效日期3.2保函的有效期3.3保函的延期与终止第四章：保函的担保范围4.1工程质量担保4.2工程进度担保4.3其他担保事项第五章：保函的索赔5.1索赔的条件5.2索赔的程序5.3索赔的时效第六章：保函的变更与解除6.1保函的变更条件6.2保函的解除条件6.3变更与解除的通知第七章：违约责任7.1违约的情形7.2违约的处理7.3违约的赔偿第八章：争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的机构8.3争议解决的程序第九章：附则9.1保函的生效9.2保函的份数9.3其他事项签字栏甲方代表签字：______乙方代表签字：______签订时间：______签订地点：______合同编号______第一章：总则1.1保函目的本保函旨在确保乙方按照合同约定履行施工任务，保障甲方的合法权益。1.2保函适用范围本保函适用于甲方与乙方签订的施工合同，包括但不限于工程质量、工程进度等履约事项。1.3保函条款的解释本保函条款由甲方负责解释，乙方对条款有异议时，应以书面形式提出，并由双方协商解决。第二章：保函的开立2.1保函的申请乙方应向甲方提出保函开立申请，并提供必要的资料和信息。2.2保函的开立条件甲方根据乙方的申请和提供的材料，决定是否开立保函。2.3保函的格式和内容保函应包括但不限于以下内容：保函编号、开立日期、担保金额、担保事项、有效期等。第三章：保函的有效期3.1保函的生效日期保函自甲方签字盖章之日起生效。3.2保函的有效期保函有效期为自开立之日起至工程竣工验收合格后______天。3.3保函的延期与终止保函有效期可根据工程实际情况延期或提前终止。3.3.1保函延期如工程需要延期，乙方应提前______天向甲方提出延期申请。3.3.2保函终止工程竣工验收合格后，保函自动终止。第四章：保函的担保范围4.1工程质量担保乙方保证工程质量符合合同约定的标准，如不符合，甲方有权根据保函索赔。4.2工程进度担保乙方保证按照合同约定的工期完成工程，如延期，甲方有权根据保函索赔。4.3其他担保事项保函还包括对乙方履行合同中的其他义务的担保。第五章：保函的索赔5.1索赔的条件当乙方违反合同约定，甲方有权根据保函提出索赔。5.2索赔的程序甲方提出索赔时，应以书面形式通知乙方，并说明索赔的理由和金额。5.3索赔的时效甲方应在发现乙方违约之日起______天内提出索赔，逾期视为放弃索赔权利。（本合同前半部分正文结束，以下无正文）第六章：保函的变更与解除6.1保函的变更条件保函内容需变更时，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。6.2保函的解除条件6.2.1工程顺利完成若工程按合同要求顺利完成，甲方应解除保函。6.2.2违约情况下的解除若乙方严重违约，甲方有权解除保函，并要求赔偿。6.3变更与解除的通知任何保函的变更或解除均应以书面形式通知对方，并在______个工作日内完成。第七章：违约责任7.1违约的情形乙方未能履行合同义务，包括但不限于工程质量不达标、工程进度延误等。7.2违约的处理甲方有权根据保函条款，对乙方的违约行为进行处理。7.3违约的赔偿乙方应赔偿因违约给甲方造成的所有损失，包括但不限于直接损失和间接损失。7.4赔偿的计算方法赔偿金额应根据实际损失和合同约定的计算方法确定。第八章：争议解决8.1争议解决的方式双方应首先通过友好协商解决争议。8.2争议解决的机构若协商不成，可提交至______仲裁委员会进行仲裁。8.3争议解决的程序双方应遵循仲裁机构的程序规则进行争议解决。8.4法律适用争议解决适用______法律。第九章：附则9.1保函的生效本保函自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2保函的份数本保函一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。9.3其他事项9.3.1保函的修改保函的任何修改均应经双方协商一致，并以书面形式确认。9.3.2保函的解释权本保函的最终解释权归甲方所有。9.3.3通知与送达双方因履行合同而相互发出的通知，应以书面形式按合同首部所列地址送达。签