2024年版工程建设项目总承包合同标准格式

2024年版工程建设项目总承包合同标准格式本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4总承包合同2.合同标的及范围2.1工程建设项目2.2总承包范围2.3工程量及工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.合同履行4.1施工期限4.2工程质量4.3工程安全4.4变更管理5.合同权利义务5.1发包人权利义务5.2承包人权利义务6.违约责任6.1发包人违约6.2承包人违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径8.合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.知识产权保护10.1知识产权归属10.2知识产权保护措施11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力责任12.合同的附件12.1附件目录12.2附件内容13.合同的签署和备案13.1签署程序13.2备案程序14.合同的适用法律和争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指根据本合同协议，委托承包人进行工程建设项目总承包的法人或其他组织。1.2承包人承包人是指根据本合同协议，承担工程建设项目总承包的法人或其他组织。1.3工程工程是指根据本合同协议，承包人负责建设的项目，包括工程设计、采购、施工、试运行等。1.4总承包合同总承包合同是指发包人与承包人签订的，明确双方在工程建设项目的权利、义务和责任等方面的协议。第二条合同标的及范围2.1工程建设项目工程建设项目包括所有工程设计、采购、施工、试运行等工作。2.2总承包范围总承包范围包括工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等全部工作。2.3工程量及工程内容工程量及工程内容详见附件一：工程量清单和工程内容描述。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为本合同协议书中约定的工程建设项目完成后的总价。3.2价格调整价格调整按照本合同协议书中约定的价格调整条款执行。3.3支付方式支付方式按照本合同协议书中约定的支付条款执行。第四条合同履行4.1施工期限施工期限为本合同协议书中约定的工程建设项目完成的时间。4.2工程质量工程质量应符合国家相关标准和规范，并满足发包人的要求。4.3工程安全承包人应严格按照国家相关法律法规和标准，确保工程建设项目的安全生产。4.4变更管理变更管理按照本合同协议书中约定的变更条款执行。第五条合同权利义务5.1发包人权利义务发包人应按照本合同协议书的约定，履行合同义务，支付合同价款，并保障承包人的合法权益。5.2承包人权利义务承包人应按照本合同协议书的约定，完成工程建设项目的总承包工作，并保证工程质量、安全和进度。第六条违约责任6.1发包人违约发包人违约应承担违约责任，具体违约责任按照本合同协议书中约定的违约责任条款执行。6.2承包人违约承包人违约应承担违约责任，具体违约责任按照本合同协议书中约定的违约责任条款执行。第七条争议解决7.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决。7.2调解解决协商不成的，可以申请第三方调解机构进行调解。7.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向约定的仲裁委员会申请仲裁。7.4法律途径如双方约定仲裁，则仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。如双方未约定仲裁，则任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同终止合同终止的情形及处理方式详见附件二：合同终止条款。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限保密期限为本合同签订之日起至合同终止之日起两年。9.3违约责任违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十条知识产权保护10.1知识产权归属工程建设项目中的知识产权归发包人和承包人共同所有。10.2知识产权保护措施双方应共同采取措施，保护工程建设项目中的知识产权。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。11.3不可抗力责任双方应立即协商，采取措施减轻损失，并根据实际情况调整合同履行计划。第十二条合同的附件12.1附件目录附件目录详见附件三：附件目录。12.2附件内容附件内容详见附件三：附件内容。第十三条合同的签署和备案13.1签署程序合同签署应由双方授权代表签字并加盖公章。13.2备案程序合同签署后，双方应按照相关法律法规要求进行备案。第十四条合同的适用法律和争议解决14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式如双方约定仲裁，则仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。如双方未约定仲裁，则任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单和工程内容描述详细列出工程项目的所有工程量清单和工程内容描述，包括工程项目的名称、数量、单位、工程内容等。附件二：合同终止条款详细说明合同终止的条件、程序和处理方式，包括因发包人违约、承包人违约、不可抗力等原因导致合同终止的具体情形和责任划分。附件三：附件目录和附件内容附件三包含附件的目录和附件内容的详细说明，明确每个附件的内容、形式和要求。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为及责任认定：未按照合同约定支付合同价款；未按照合同约定提供施工场地、施工条件等；违反合同约定的其他义务。示例：如果发包人未按照合同约定支付合同价款，承包人有权暂停施工，并要求发包人支付逾期付款的违约金。2.承包人违约行为及责任认定：未按照合同约定完成工程；工程质量不符合合同约定；工程安全不符合合同约定；违反合同约定的其他义务。示例：如果承包人未按照合同约定完成工程，发包人有权要求承包人支付逾期完成工程的违约金，并要求承包人按照合同约定完成工程。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指根据合同协议，委托承包人进行工程建设项目总承包的法人或其他组织。2.承包人：指根据合同协议，承担工程建设项目总承包的法人或其他组织。3.工程：指根据合同协议，承包人负责建设的项目，包括工程设计、采购、施工、试运行等。4.总承包合同：指发包人与承包人签订的，明确双方在工程建设项目的权利、义务和责任等方面的协议。5.合同总价：为本合同协议书中约定的工程建设项目完成后的总价。6.价格调整：价格调整按照本合同协议书中约定的价格调整条款执行。7.支付方式：支付方式按照本合同协议书中约定的支付条款执行。8.施工期限：施工期限为本合同协议书中约定的工程建设项目完成的时间。9.工程质量：工程质量应符合国家相关标准和规范，并满足发包人的要求。10.工程安全