2024版工程脚手架专业分包合同指导文本

2024版工程脚手架专业分包合同指导文本本合同目录一览1.工程概况1.1项目名称1.2项目地址1.3工程规模1.4分包范围2.合同双方2.1分包单位信息2.2总包单位信息2.3甲乙双方的授权代表3.合同价款3.1合同金额3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款3.5价款调整4.工程期限4.1工期要求4.2延期规定4.3提前完成奖励5.质量标准5.1施工质量要求5.2质量验收标准5.3质量保证措施6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量要求7.施工安全7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理8.知识产权保护8.1知识产权归属8.2保护措施9.变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件10.违约责任10.1分包单位违约10.2总包单位违约11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同终止条件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1项目名称：根据双方协商确定的项目名称。1.2项目地址：项目具体地址，包括省、市、区（县）及详细地址。1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、层数等。1.4分包范围：分包工程的范围和内容，包括但不限于脚手架的搭设、拆除、维修及保养等。第二条合同双方2.1分包单位信息：分包单位的名称、地址、法定代表人及联系方式。2.2总包单位信息：总包单位的名称、地址、法定代表人及联系方式。2.3甲乙双方的授权代表：授权代表的姓名、职务、联系方式等。第三条合同价款3.1合同金额：双方约定的分包工程总价款，币种为人民币。3.2支付方式：双方约定的支付方式，如银行转账、现金等。3.3进度付款：双方约定的工程进度付款方式和比例。3.4最终付款：工程验收合格后，双方约定的最终付款方式和时间。3.5价款调整：因市场价格波动、政策调整等原因导致合同价款变动的，双方按约定进行调整。第四条工程期限4.1工期要求：双方约定的分包工程竣工交付时间。4.2延期规定：工程延期的情况下，双方约定的责任和处理方式。4.3提前完成奖励：工程提前完成的情况下，双方约定的奖励方式。第五条质量标准5.1施工质量要求：分包工程应符合的国家标准和行业标准。5.2质量验收标准：双方约定的分包工程质量验收标准。5.3质量保证措施：分包单位应采取的质量保证措施，包括质量检查、验收及整改等。第六条材料与设备6.1材料供应：分包单位应负责供应的施工材料、设备及配件等。6.2设备供应：总包单位应负责供应的施工设备及配件等。6.3材料质量要求：分包单位应保证供应的材料质量，符合相关标准和规定。第八条知识产权保护8.1知识产权归属：双方明确分包工程中形成的知识产权归属问题。8.2保护措施：双方应采取的知识产权保护措施，包括申请专利、著作权登记等。第九条施工安全9.1安全责任：分包单位应承担的施工安全责任，确保工程施工过程中的安全。9.2安全措施：分包单位应制定的施工安全措施，包括安全防护、应急预案等。9.3安全事故处理：发生安全事故时，分包单位应按约定及时报告并处理。第十条变更与解除10.1合同变更条件：双方约定的合同变更条件，如工程范围、工程量等发生变化。10.2合同解除条件：双方约定的合同解除条件，如违约、不可抗力等。第十一条违约责任11.1分包单位违约：分包单位未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。11.2总包单位违约：总包单位未履行合同义务或履行不符合约定的，应承担的违约责任。第十二条争议解决12.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同争议。12.2调解解决：协商不成时，双方同意向约定的第三方调解机构申请调解。12.3仲裁解决：调解不成时，双方同意向约定的仲裁委员会申请仲裁。12.4法律途径：仲裁裁决不服或仲裁协议无效时，双方可通过法律途径解决争议。第十三条保密条款13.1保密内容：双方约定的需要保密的合同信息、商业秘密等。13.2保密期限：双方约定的保密信息的保护期限。13.3违约责任：违反保密条款的一方应承担的违约责任。第十四条合同的生效、变更与终止14.1合同生效条件：双方约定的合同生效条件，如签字盖章、政府批准等。14.2合同变更程序：合同变更时，双方应遵循的程序。14.3合同终止条件：双方约定的合同终止条件，如工程完工、验收合格等。14.4合同附件：合同附件的名称、份数、签字盖章等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸描述：包含工程详细设计的图纸，包括脚手架的设计图、施工图等。要求：图纸应清晰、准确，不得有遗漏或错误。附件二：工程量清单描述：详细列出分包工程所需材料、设备及工作量的清单。要求：清单应详细、准确，不得有遗漏或错误。附件三：施工方案描述：分包单位提交的施工方案，包括施工工艺、施工步骤、施工周期等。要求：方案应科学、合理，符合工程实际需求。附件四：安全防护措施方案描述：分包单位提交的安全防护措施方案，包括安全防护设施的设置、使用及维护等。要求：方案应符合国家及行业安全标准，确保工程施工过程中的安全。附件五：质量保证措施方案描述：分包单位提交的保证工程质量的措施方案，包括质量检查、验收及整改等。要求：方案应有效、可行，确保工程质量符合约定标准。附件六：材料和设备供应清单描述：详细列出总包单位应供应的材料和设备清单，包括名称、型号、数量等。要求：清单应准确、完整，确保材料和设备的供应。附件七：付款计划描述：双方约定的付款计划，包括进度付款、最终付款等。要求：付款计划应明确、合理，确保双方的权益。附件八：工程验收标准描述：双方约定的工程验收标准，包括质量、安全、进度等方面的要求。要求：验收标准应明确、具体，确保工程验收的公正、公平。附件九：合同变更协议描述：双方约定合同变更的条件、程序及内容的协议。要求：变更协议应明确、具体，确保合同的有效性和灵活性。附件十：争议解决协议描述：双方约定的争议解决方式、程序及机构的协议。要求：解决协议应明确、具体，确保争议的及时、有效解决。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包单位未按照约定完成工程进度或质量不符合约定的。2.分包单位未按照约定提供材料和设备，或提供的材料和设备不符合约定的。3.分包单位未按照约定采取安全防护措施，导致安全事故发生的。4.分包单位未按照约定采取质量保证措施，导致工程质量不符合约定的。5.总包单位未按照约定支付价款，或延迟支付价款的。6.总包单位未按照约定提供施工图纸、工程量清单等文件的。7.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行或损害对方利益的。违约责任认定：1.分包单位违约的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。2.总包单位违约的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.双方违约的，应根据违约程度和责任划分承担相应的违约责任。示例说明：如果分包单位未按照约定完成工程进度，导致工程延期交付，根据合同约定，分包单位应支付违约金或赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包单位：指与总包单位签订合同，承担分包工程的单位。3.总包单位：指与业主签订合同，承