2024年标准土石方工程劳务分包协议样本

2024年标准土石方工程劳务分包协议样本本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包工程1.4工程地点1.5工程期限2.工程范围及内容2.1工程量清单2.2工程质量标准2.3分包工程的责任范围2.4分包工程的施工方法3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式3.4工程进度款4.工期及进度4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度计划4.4工期延误5.质量与验收5.1工程质量要求5.2质量检验5.3工程验收5.4质量争议的处理6.安全生产及环保6.1安全生产要求6.2安全事故的处理6.3环保要求7.违约责任7.1承包方的违约责任7.2发包方的违约责任7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁8.3诉讼9.合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件10.合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止后的处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款的处理12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理13.合同的生效、变更和终止13.1合同的生效条件13.2合同的变更条件13.3合同的终止条件14.其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的争议解决14.3合同的补充条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同约定，委托承包方承担分包工程的甲方。1.2承包方承包方是指按照本合同约定，承担分包工程的乙方。1.3分包工程分包工程是指发包方将其在主合同项下的部分工程分包给承包方施工的工程。1.4工程地点工程地点是指本合同约定的分包工程施工的具体地点。1.5工程期限工程期限是指本合同约定的分包工程的开工日期至竣工日期之间的时间段。第二条工程范围及内容2.1工程量清单工程量清单是指本合同附件中详细列明的分包工程所需完成的全部工程量。2.2工程质量标准工程质量标准是指本合同约定的分包工程的质量要求，包括材料、工艺、功能等方面的要求。2.3分包工程的责任范围承包方应按照本合同约定，完成分包工程的设计、采购、施工、验收等全部工作。2.4分包工程的施工方法承包方应按照本合同约定的施工方法进行施工，并确保施工过程符合相关法规和标准。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指本合同约定的分包工程的最终成交价格，包括工程款、材料款、人工费等。3.2价格调整价格调整是指本合同约定的在合同履行过程中，由于市场行情变化等原因导致合同价格的调整方式。3.3付款方式付款方式是指本合同约定的发包方支付合同款项的方式，包括预付款、进度款、竣工款等。3.4工程进度款工程进度款是指本合同约定的根据工程实际进度，发包方按照约定比例支付的款项。第四条工期及进度4.1工程开工日期工程开工日期是指本合同约定的分包工程开始施工的日期。4.2工程竣工日期工程竣工日期是指本合同约定的分包工程全部完工的日期。4.3工程进度计划工程进度计划是指承包方按照本合同约定的时间节点向发包方报告工程进度的方式。4.4工期延误工期延误是指由于承包方原因导致分包工程未能按照合同约定的时间完成的情况。第五条质量与验收5.1工程质量要求工程质量要求是指本合同约定的分包工程应达到的质量标准，包括材料、工艺、功能等方面的要求。5.2质量检验质量检验是指本合同约定的对分包工程进行质量检查的方式，包括自检、互检、第三方检测等。5.3工程验收工程验收是指本合同约定的分包工程完工后，发包方对工程进行检查、测试、评估的过程。5.4质量争议的处理质量争议的处理是指本合同约定的当发包方和承包方在工程质量方面发生争议时，双方解决争议的方式。第六条安全生产及环保6.1安全生产要求安全生产要求是指本合同约定的承包方在施工过程中应遵守的安全生产规定和要求。6.2安全事故的处理安全事故的处理是指本合同约定的当发生安全事故时，承包方应采取的措施及双方的责任。6.3环保要求环保要求是指本合同约定的承包方在施工过程中应遵守的环境保护规定和要求。第八条违约责任8.1承包方的违约责任承包方未按照本合同约定完成分包工程的，应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。8.2发包方的违约责任发包方未按照本合同约定支付合同款项的，应承担违约责任，具体包括但不限于违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿违约赔偿是指本合同约定的违约方应承担的赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失、逾期利息等。第九条争议解决9.1争议的解决方式争议的解决方式是指本合同约定的当双方在合同履行过程中发生争议时，选择的解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等。9.2仲裁仲裁是指本合同约定的当双方发生争议时，选择的仲裁机构进行仲裁的方式。9.3诉讼诉讼是指本合同约定的当双方发生争议时，选择的法院进行诉讼的方式。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件合同变更的条件是指本合同约定的在合同履行过程中，双方同意对合同内容进行修改的条件。10.2合同解除的条件合同解除的条件是指本合同约定的在合同履行过程中，双方同意解除合同的条件。第十一条合同的终止11.1合同终止的条件合同终止的条件是指本合同约定的在合同履行过程中，合同终止的条件。11.2合同终止后的处理合同终止后的处理是指本合同约定的当合同终止后，双方应如何处理剩余的事宜。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容是指本合同约定的双方在合同履行过程中应保密的信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限保密期限是指本合同约定的保密内容需要保密的时间期限。12.3违约保密条款的处理违约保密条款的处理是指本合同约定的当一方违反保密条款时，应承担的违约责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义不可抗力是指本合同约定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的处理不可抗力的处理是指本合同约定的当发生不可抗力事件时，双方应如何处理合同履行问题。第十四条其他条款14.1合同的适用法律合同的适用法律是指本合同约定的双方在合同履行过程中应适用的法律。14.2合同的争议解决合同的争议解决是指本合同约定的当双方在合同履行过程中发生争议时，选择的解决方式。14.3合同的补充条款合同的补充条款是指本合同约定的在合同之外，对合同内容进行补充的条款。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明分包工程所需完成的全部工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程内容等。2.分包工程设计图纸：包括分包工程的平面图、立面图、剖面图等设计图纸，以及设计说明和相关技术文件。3.工程质量标准和要求：详细列明分包工程的质量标准，包括材料要求、工艺要求、功能要求等。4.施工方案和施工组织设计：详细描述分包工程的施工方法、施工工艺、施工组织架构等。5.安全生产及环保要求：包括分包工程施工过程中的安全生产规定、环保规定及相关文件。6.合同价格清单：详细列明分包工程的合同价格，包括工程款、材料款、人工费等。7.付款凭证：包括预付款、进度款、竣工款等付款的凭证和记录。8.工程进度计划：详细列明分包工程的施工进度计划，包括施工时间节点、施工内容等。9.质量检验报告：包括分包工程的质量检验记录、测试结果、评估报告等。10.安全事故报告：包括发生安全事故的报告、调查报告、处理结果等。11.合同变更和解除的协议：包括双方同意对合同内容进行修改或解除的协议书。12.仲裁裁决书或法院判决书：如合同争议通过仲裁或诉讼解决后，相关的裁决书或判决书。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定完成分包工程的，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例：承包方未能在合同约定的时间内完成分包工程，导致工程延期交付。2.发包方未按照合同约定支付合同款项的，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例：发包方未能在合同约定的时间内支付工程进度款，导致承包方施工资金不足。3.承包方未按照合同约定保证工程质量的，应承担违约责任，如重新施工、赔偿损失等。示例：承包方使用的材料不符合合同约定的质量标准，导致工程质量问题。4.承包方未按照合同约定进行安全生产的，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例：承包方在施工现场未能遵守安全生产规定，导致安全事故发生。5.双方未按照合同约定履行保密义务的，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。示例：一方泄露了合同中的商业秘密，导致对方经济损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件导致合同无法履行或延期履行时，双方可根据合同约定协商解决。2.违约金：指一方违反合同约定时，应支付给另一方的经济赔偿。在本合同中，违约金的具体数额和支付方式应在合同中明确规定。3.赔偿损失：指一方因违约行为导致对方遭受的直接损失、间接损失、逾期利息等。在本合同中，赔偿损失的具体计算方法和范围应在合同中明确规定。4.仲裁：指合同双方在发生争议时，选择仲裁机构进行仲裁的方式。在本合同中，仲裁机构的选择、仲裁程序和裁决执行等应在合同中明确规定。5.诉讼：指合同双方在发生争议时，选择法院进行诉讼的方式。在本合同中，诉讼管辖法院的选