2024年度城市道路扩建工程施工合同正式版

2024年度城市道路扩建工程施工合同正式版本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程内容及范围2.1工程概述2.2工程量清单第三条合同金额与支付方式3.1合同金额3.2支付方式及时间第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误及延长第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验与验收第六条施工安全与环境保护6.1施工安全措施6.2环境保护要求第七条合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额计算及支付第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决时间限制第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限及违约责任第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1合同的生效、终止与解除12.2合同的补充与修改第十三条合同附件13.1工程设计文件13.2施工图纸及相关技术资料第十四条合同签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1单位名称：×××城市基础设施投资集团有限公司1.1.2单位地址：×××市×××路×××号1.1.3法定代表人：×××1.1.4联系方式：×××1.2承包方1.2.1单位名称：×××建筑工程有限公司1.2.2单位地址：×××市×××路×××号1.2.3法定代表人：×××1.2.4联系方式：×××第二条工程内容及范围2.1工程概述2.1.1工程名称：2024年度×××城市道路扩建工程2.1.2工程地点：×××市×××道路2.1.3工程规模：全长×××公里，包括道路拓宽、排水、交通、照明等工程2.2工程量清单2.2.1道路拓宽工程2.2.2排水工程2.2.3交通工程2.2.4照明工程2.2.5其他附属工程第三条合同金额与支付方式3.1合同金额3.1.1合同总金额：人民币×××万元（大写：×××元整）3.2支付方式及时间3.2.1支付方式：银行转账3.2.2支付时间及金额：按照工程进度分阶段支付，具体支付时间及金额见附件《支付时间表》第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1工程开工日期：×××年×××月×××日4.1.2工程竣工日期：×××年×××月×××日4.1.3工程进度计划及关键节点见附件《工程进度计划》4.2工期延误及延长4.2.1工期延误：如因承包方原因导致工程进度延误，每延误一天，承包方应支付合同金额的0.5%作为违约金。4.2.2工期延长：如因不可抗力等特殊情况导致工程进度延长，双方可协商延长工期，并按实际情况调整支付时间及金额。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.1.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。5.1.2工程质量检验及验收标准见附件《工程质量标准》。5.2质量检验与验收5.2.1工程验收分为中间验收和竣工验收，具体验收时间及程序见附件《验收程序》。5.2.2工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，并承担相应费用。第六条施工安全与环境保护6.1施工安全措施6.1.1承包方应制定施工安全管理制度，并严格执行。6.1.2承包方应按照相关法律法规要求，做好施工现场的安全防护工作。6.2环境保护要求6.2.1承包方应遵守国家及地方环境保护法律法规，做好施工现场的环境保护工作。6.2.2承包方应采取有效措施，减少施工过程中对周边环境的影响。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为及责任8.1.1发包方违约发包方如未按合同约定支付工程款，每延迟支付一天，应向承包方支付延迟支付金额的0.5%作为违约金。如延迟支付超过30天，承包方有权暂停工程，由此增加的费用由发包方承担。8.1.2承包方违约承包方如未按合同约定完成工程，每延迟完成一天，应向发包方支付合同金额的0.5%作为违约金。如延迟完成超过30天，发包方有权解除合同，并有权要求承包方支付合同金额的10%作为违约金。8.1.3工程质量违约如承包方工程质量不符合合同约定，发包方有权要求承包方重新施工，由此增加的费用由承包方承担。如重新施工后仍不符合要求，发包方有权解除合同，并有权要求承包方支付合同金额的10%作为违约金。8.2赔偿金额计算及支付8.2.1因违约行为导致损失的，损失赔偿额应包括实际损失金额、合同履行过程中所花费的必要费用以及合同利润。8.2.2违约金应在违约行为发生之日起10日内支付至合同约定的账户。第九条争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决时间限制9.2.1双方应在争议发生之日起30日内协商解决。9.2.2如协商无果，任何一方应在争议发生之日起60日内向人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限及违约责任10.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。10.2.2如任何一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的生效、终止与解除本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并经验收合格之日终止。12.2合同的补充与修改本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同附件13.1工程设计文件13.2施工图纸及相关技术资料13.3支付时间表13.4工程进度计划13.5工程质量标准13.6验收程序第十四条合同签订日期与地点14.1签订日期：×××年×××月×××日14.2签订地点：×××市×××路×××号第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸及相关技术资料附件3：支付时间表附件4：工程进度计划附件5：工程质量标准附件6：验收程序附件1工程设计文件：本附件应包括工程的整体设计方案、平面图、立面图、剖面图等相关设计文件。设计文件应符合国家及行业相关标准，并满足工程实际需求。附件2施工图纸及相关技术资料：本附件应包括详细的施工图纸，包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的施工图纸。还应包括与施工相关的技术资料，如材料要求、施工工艺、施工规范等。附件3支付时间表：本附件应详细列出合同金额的支付时间表，包括各阶段工程进度及对应的支付金额和时间。支付时间及金额应根据工程实际进度合理调整。附件4工程进度计划：本附件应详细描述工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间、关键节点等。工程进度计划应根据实际情况进行调整，并应及时通知双方。附件5工程质量标准：本附件应详细列出工程质量的标准和要求，包括材料、构件、施工工艺等方面的质量要求。工程质量标准应符合国家及行业相关规范。附件6验收程序：本附件应详细描述工程验收的程序和要求，包括验收的时间、验收的主体、验收的标准等。验收程序应符合国家及行业的相关规定。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方违约行为及责任认定：发包方如未按合同约定支付工程款，每延迟支付一天，应向承包方支付延迟支付金额的0.5%作为违约金。如延迟支付超过30天，承包方有权暂停工程，由此增加的费用由发包方承担。示例说明：如果发包方在合同约定的支付时间内未能支付相应的工程款，则属于违约行为。根据合同约定，发包方应向承包方支付延迟支付金额的0.5%作为违约金。如果延迟支付超过30天，承包方有权暂停工程，并有权要求发包方承担由此增加的费用。2.承包方违约行为及责任认定：承包方如未按合同约定完成工程，每延迟完成一天，应向发包方支付合同金额的0.5%作为违约金。如延迟完成超过30天，发包方有权解除合同，并有权要求承包方支付合同金额的10%作为违约金。示例说明：如果承包方在合同约定的工期内未能完成工程，则属于违约行为。根据合同约定，承包方应向发包方支付合同金额的0.5%作为违约金。如果延迟完成超过30天，发包方有权解除合同，并有权要求承包方支付合同金额的10%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.合