建设工程施工合同哈尔滨2024年

建设工程施工合同哈尔滨2024年通用合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________1.6工程合同造价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，共计__________日。2.2施工方如需延期，应提前__________天向业主提出书面申请，并说明延期理由及延期天数。业主批准后，双方协商确定延期后的竣工日期。三、施工方义务3.1施工方应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准进行施工，确保工程顺利进行。3.2施工方应严格按照国家及地方有关法律、法规和规范进行施工，确保工程安全。3.3施工方应承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。3.4施工方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，支付合同价款的__________‰。3.5施工方应保证工程质量，工程竣工后，应按照约定进行工程质量保修，保修期为__________年。四、业主义务4.1业主应按照约定的工期提供施工场地，并保证施工场地符合施工要求。4.2业主应按照约定支付工程进度款，支付方式为：__________。4.3业主应按照约定支付合同价款，支付方式为：__________。4.4业主应协助施工方办理工程相关手续，包括但不限于规划、消防、环保等手续。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定工期完成工程，应支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，支付合同价款的__________‰。5.3业主如未按照约定支付工程进度款或合同价款，施工方有权暂停施工，业主应承担因此产生的停工损失。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.施工方案5.施工人员名单和资质证明6.工程材料和设备清单7.付款凭证和工程进度报告8.工程验收报告9.保修书二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成工程，认定为违约。2.施工方未按照约定质量标准完成工程，认定为违约。3.业主未按照约定支付工程进度款或合同价款，认定为违约。4.施工方未按照法律、法规和规范进行施工，造成安全事故，认定为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工的一方，负责提供施工场地、支付工程价款等。2.乙方：指承担施工的一方，负责组织施工、保证工程质量等。3.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的时间。4.工程质量标准：指合同约定的工程质量要求，包括质量等级、验收标准等。5.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。6.保修期：指施工方对工程质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商确定延期后的竣工日期，施工方支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：施工方负责整改，直至达到约定质量标准。3.支付款项纠纷：解决办法：双方核对付款凭证，及时支付应付款项。4.工程变更：解决办法：双方协商一致后，签订变更协议。5.安全事故：解决办法：施工方立即报告并采取措施，依法承担赔偿责任。五、所有应用