零星建设工程施工合同范本(2024版)

零星建设工程施工合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同双方1.3合同定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容第三章：合同工期3.1开工日期3.2竣工日期3.3工期延误处理第四章：合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款时间第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量检查5.3质量验收第六章：工程变更6.1变更申请6.2变更审批6.3变更费用第七章：安全施工7.1安全责任7.2安全措施7.3安全检查第八章：材料与设备8.1材料供应8.2设备安装8.3材料验收第九章：工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收文件第十章：违约责任10.1违约定义10.2违约处理10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构11.3诉讼管辖第十二章：其他条款12.1合同解释12.2通知方式12.3合同效力第十三章：签署条款13.1签订地点13.2签订时间13.3签字栏合同编号______零星建设工程施工合同范本(2024版)第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确发包方与承包方之间关于零星建设工程施工的权利和义务，确保双方在施工期间的合法权益，促进工程顺利完成。1.2合同双方发包方（甲方）：______地址：______法定代表人：______联系方式：______承包方（乙方）：______地址：______法定代表人：______联系方式：______1.3合同定义本合同所指的“工程”是指甲方发包给乙方的位于______的零星建设工程。合同条款包括但不限于工程概况、工期、价款、质量、安全等内容。第二章：工程概况2.1工程名称本合同所涉及的工程名称为______。2.2工程地点工程施工地点位于______。2.3工程内容工程内容包括但不限于______，具体施工项目详见附件《工程项目清单》。2.3.1施工范围施工范围包括______，具体范围详见附件《施工范围说明》。2.3.2施工要求施工要求包括______，具体要求详见附件《施工要求说明》。第三章：合同工期3.1开工日期本合同约定的开工日期为______年______月______日。3.2竣工日期本合同约定的竣工日期为______年______月______日。3.3工期延误处理若因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，双方协商确定新的工期。3.3.1延误申请乙方应在延误发生后______天内提交书面延误申请，说明延误原因及预计延误时间。3.3.2延误审批甲方应在收到延误申请后______天内书面回复是否同意延误，若同意，双方应签订书面延期协议。第四章：合同价款4.1合同总价本合同总价为人民币______元（大写：______元整），包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、税金等。4.2付款方式甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：4.2.1预付款合同签订后______天内，甲方应支付合同总价的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______元整）。4.2.2进度款工程进度达到______%时，甲方应支付合同总价的______%作为进度款，即人民币______元（大写：______元整）。4.2.3竣工款工程竣工验收合格后______天内，甲方应支付合同总价的______%作为竣工款，即人民币______元（大写：______元整）。4.2.4质保金剩余______%的合同价款作为质保金，质保期满后______天内支付，即人民币______元（大写：______元整）。4.3付款时间甲方应按上述约定的时间节点支付合同价款，乙方应在每次付款前提供相应的发票及付款申请。第五章：工程质量5.1质量标准本合同约定的工程质量标准为______，具体标准详见附件《工程质量标准》。5.1.1材料标准乙方应按合同约定的材料标准采购和使用材料，确保材料符合国家及行业标准。5.1.2施工标准乙方应按合同约定的施工标准进行施工，确保施工质量符合国家及行业标准。5.2质量检查甲方有权对工程质量进行检查，乙方应积极配合，并提供必要的资料和便利条件。5.2.1检查频次甲方应按合同约定的频次进行质量检查，检查频次为每______天一次。5.2.2检查内容检查内容包括但不限于材料质量、施工工艺、工程进度等，具体内容详见附件《质量检查内容》。5.3质量验收工程竣工后，甲乙双方应共同进行质量验收，验收合格后签署《工程质量验收单》。5.3.1验收标准验收标准为合同约定的质量标准，具体标准详见附件《工程质量标准》。5.3.2验收程序验收程序包括但不限于现场检查、资料审核、质量评估等，具体程序详见附件《质量验收程序》。第六章：工程变更6.1变更申请在施工过程中，若需对工程内容进行变更，甲乙双方应协商一致并签订书面变更协议。6.1.1变更原因变更原因包括但不限于设计变更、施工条件变化、不可抗力等。6.1.2变更内容变更内容包括但不限于工程量、施工工艺、材料规格等，具体内容详见附件《工程变更申请表》。6.2变更审批甲乙双方应在变更申请提出后______天内协商确定变更内容，并签订书面变更协议。6.2.1变更审批流程变更审批流程包括但不限于变更申请、变更评估、变更审批等，具体流程详见附件《工程变更审批流程》。6.2.2变更协议签订变更协议应包括变更原因、变更内容、变更费用等，双方签字盖章后生效。6.3变更费用因工程变更导致的费用增加或减少，双方应协商确定，并在变更协议中明确。6.3.1费用评估乙方应在变更申请提出后______天内提交费用评估报告，说明变更费用的计算依据及金额。6.3.2费用支付甲方应在变更协议签订后______天内支付变更费用，支付方式为______。第七章：安全施工7.1安全责任乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。7.1.1安全管理乙方应建立健全安全管理制度，配备专职安全管理人员，确保安全管理到位。7.1.2安全培训乙方应对施工人员进行安全培训，确保施工人员掌握必要的安全知识和技能。7.2安全措施乙方应采取必要的安全措施，防止发生安全事故。7.2.1安全防护乙方应按规定设置安全防护设施，确保施工现场安全。7.2.2安全检查乙方应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。7.3安全检查甲方有权对施工现场进行安全检查，乙方应积极配合，并提供必要的资料和便利条件。7.3.1检查频次甲方应按合同约定的频次进行安全检查，检查频次为每______天一次。7.3.2检查内容检查内容包括但不限于安全管理、安全措施、安全隐患等，具体内容详见附件《安全检查内容》。第八章：材料与设备8.1材料供应乙方应按合同约定的材料标准采购和供应材料，确保材料质量符合要求。8.1.1材料采购乙方应选择符合合同约定标准的供应商采购材料，并提供材料质量证明文件。8.1.2材料验收甲方有权对乙方采购的材料进行验收，乙方应提供必要的资料和便利条件。8.2设备安装乙方应按合同约定的设备标准进行设备安装，确保设备安装质量符合要求。8.2.1设备采购乙方应选择符合合同约定标准的供应商采购设备，并提供设备质量证明文件。8.2.2设备验收甲方有权对乙方采购的设备进行验收，乙方应提供必要的资料和便利条件。8.3材料验收甲乙双方应共同对材料进行验收，验收合格后签署《材料验收单》。8.3.1验收标准验收标准为合同约定的材料标准，具体标准详见附件《材料质量标准》。8.3.2验收程序验收程序包括但不限于现场检查、资料审核、质量评估等，具体程序详见附件《材料验收程序》。第九章：工程验收9.1验收标准工程验收应符合国家及地方相关法律法规和行业标准，具体标准详见附件《工程验收标准》。9.1.1结构验收工程结构部分应符合设计图纸及相关规范要求，确保结构安全、稳定。9.1.2设备验收工程设备部分应按合同约定的规格型号安装，并确保设备正常运行。9.1.3装饰验收工程装饰部分应符合设计要求，确保美观、实用。9.2验收程序工程竣工后，甲乙双方应共同进行验收，验收程序包括但不限于以下步骤：9.2.1现场检查甲乙双方应对工程现场进行全面检查，核对工程量及质量。9.2.2资料审核甲乙双方应对工程相关资料进行审核，包括但不限于设计图纸、施工记录、质量检测报告等。9.2.3验收评估甲乙双方应对工程质量进行评估，评估结果应记录在《工程验收评估表》中。9.3验收文件工程验收合格后，甲乙双方应签署《工程验收单》，并办理相关交接手续。9.3.1验收报告乙方应在验收合格后______天内提交《工程验收报告》，报告内容包括验收情况、存在问题及整改措施等。9.3.2验收确认甲方应在收到验收报告后______天内确认验收结果，并签署《工程验收确认书》。第十章：违约责任10.1违约定义在合同履行过程中，任何一方未按合同约定履行义务，均视为违约。10.1.1甲方违约甲方未按时支付合同价款或未履行其他合同义务，视为违约。10.1.2乙方违约乙方未按时完成工程或未按合同要求施工，视为违约。10.2违约处理违约方应在收到对方书面通知后______天内纠正违约行为，并承担相应的违约责任。10.2.1违约通知守约方应书面通知违约方，说明违约行为及纠正要求。10.2.2违约整改违约方应在规定期限内纠正违约行为，并书面通知守约方。10.3违约赔偿违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的经济损失，赔偿金额为______元或按实际损失计算。10.3.1赔偿金额赔偿金额应包括直接损失和间接损失，具体金额由双方协商确定。10.3.2赔偿支付违约方应在赔偿金额确定后______天内支付赔偿款，支付方式为______。第十一章：争议解决11.1争议解决方式在履行合同过程中，如发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决。11.1.1协商解决双方应首先通过协商解决争议，协商不成的，可采取其他争议解决方式。11.1.2调解解决双方可共同选择第三方调解机构进行调解，调解不成的，可采取仲裁或诉讼方式解决。11.2仲裁机构若双方通过仲裁解决争议，应提交至______仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决对双方具有约束力。11.2.1仲裁申请提出仲裁的一方应提交仲裁申请书，说明争议事项及仲裁请求。11.2.2仲裁裁决仲裁委员会应在受理仲裁申请后______天内作出裁决，裁决结果对双方具有法律约束力。11.3诉讼管辖若双方通过诉讼解决争议，应向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3.1诉讼申请提出诉讼的一方应提交诉讼申请书，说明争议事项及诉讼请求。11.3.2诉讼判决人民法院应在受理诉讼申请后______天内作出判决，判决结果对双方具有法律约束力。第十二章：其他条款12.1合同解释本合同的解释权归甲乙双方共同所有，任何一方不得单方面解释合同条款。12.1.1解释原则合同解释应遵循公平、公正、合理的原则，结合合同目的和实际情况进行解释。12.1.2解释争议若对合同条款的解释发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可采取争议解决方式。12.2通知方式甲乙双方在履行合同过程中，所有通知、文件应以书面形式送达对方，送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。12.2.1通知地址甲方通知地址：______乙方通知地址：______12.2.2通知生效通知自送达对方之日起生效，若通过邮寄方式送达，以邮戳日期为准。12.3合同效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。1