建设工程施工合同的履行2024年

建设工程施工合同的履行2024年一、合同基本信息合同名称：建设工程施工合同合同编号：_______签订日期：_______签订地点：_______二、合同主体信息甲方（发包方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______三、工程概况工程名称：_______工程地点：_______工程内容：_______工程规模：_______工程结构：_______工程用途：_______四、合同工期开工日期：_______竣工日期：_______工期总日历天数：_______五、质量标准工程质量标准：_______质量验收标准：_______质量保证措施：_______六、合同价款合同总价款：_______工程预付款：_______工程进度款：_______工程结算款：_______工程质保金：_______七、工程预付款预付款金额：_______预付款支付时间：_______预付款支付方式：_______八、工程进度款支付进度款支付条件：_______进度款支付时间：_______进度款支付方式：_______九、工程结算款支付结算款支付条件：_______结算款支付时间：_______结算款支付方式：_______十、工程质保金质保金金额：_______质保金支付时间：_______质保金支付方式：_______十一、材料设备供应甲方供应材料设备：_______乙方供应材料设备：_______材料设备验收：_______十二、施工图纸和技术文件图纸和技术文件提供：_______图纸和技术文件变更：_______图纸和技术文件保管：_______十三、施工组织设计和施工方案施工组织设计：_______施工方案：_______施工方案变更：_______十四、工程变更工程变更程序：_______工程变更费用：_______工程变更通知：_______十五、工程验收工程验收标准：_______工程验收程序：_______工程验收记录：_______十六、工程保修工程保修期限：_______工程保修范围：_______工程保修责任：_______十七、违约责任违约责任承担：_______违约责任赔偿：_______违约责任处理：_______十八、争议解决争议解决方式：_______争议解决程序：_______争议解决费用：_______十九、合同生效合同生效条件：_______合同生效时间：_______二十、合同变更和解除合同变更程序：_______合同解除条件：_______合同解除程序：_______二十一、合同附件合同附件清单：_______合同附件效力：_______二十二、其他约定其他约定事项：_______二十三、合同份数本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______日期：_______乙方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______日期：_______二十四、合同履行的监督与管理甲方的监督职责：甲方应按照合同约定对工程进度、质量和安全进行监督。甲方有权对乙方的施工活动进行定期或不定期的检查。乙方的履行职责：乙方应按照合同约定和施工图纸及技术文件进行施工。乙方应保证施工过程中的工程质量符合约定标准。合同履行的记录：双方应共同建立合同履行的记录，记录内容包括但不限于工程进度、质量检查、变更通知等。二十五、合同履行的变更与调整变更程序：任何合同履行中的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、费用及对工期的影响。调整程序：因不可抗力或其他不可预见因素导致合同履行需要调整的，双方应协商一致，并签订书面调整协议。二十六、合同履行的违约处理违约责任：违约方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。违约责任的认定应依据合同约定和相关法律法规进行。违约处理：违约方应在违约行为发生后及时通知对方，并采取措施减少损失。双方应协商解决违约问题，必要时可申请仲裁或诉讼。二十七、合同履行的争议解决争议解决方式：双方应首先通过协商解决合同履行中的争议。协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。争议解决费用：争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。二十八、合同履行的终止终止条件：合同履行完毕，双方权利义务终止。合同解除或被依法终止的，双方权利义务终止。终止程序：合同终止应由双方协商一致，并签订书面终止协议。终止协议应明确终止的原因、时间和双方的权利义务。二十九、合同履行的保密义务保密内容：双方应对合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得泄露或使用对方的商业秘密和技术秘密。保密期限：保密义务自合同签订之日起至合同终止后_______年内有效。三十、合同履行的其他约定其他约定事项：双方可根据实际情况，对合同履行中的其他事项进行约定。其他约定事项应以书面形式明确，并作为合同不可分割的一部分。（正文结束）三十一、合同履行的监督与检查监督方式：甲方有权对乙方的施工进度、施工质量和施工安全进行监督和检查。乙方应配合甲方的监督和检查，并提供必要的施工资料和数据。检查程序：甲方应提前通知乙方检查的时间和内容，乙方应做好准备工作。检查过程中发现的问题，甲方应及时书面通知乙方，并提出整改要求。三十二、合同履行的验收与交付验收程序：工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，并提供完整的验收资料。甲方应在收到验收申请后_______天内组织验收。交付条件：工程验收合格后，乙方应将工程及相关技术资料、施工图纸等交付给甲方。交付时应办理书面交付手续，明确交付的内容和时间。三十三、合同履行的质保与维修质保期限：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提供工程质保服务。质保期限为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。维修责任：质保期内，因乙方施工原因导致的工程质量问题，乙方应负责无偿维修。维修过程中，乙方应保证维修质量，避免对工程造成二次损害。三十四、合同履行的违约责任违约责任承担：违约方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。违约金的支付不影响违约方继续履行合同义务。违约责任认定：违约责任的认定应依据合同约定和相关法律法规进行。双方对违约责任有争议的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。三十五、合同履行的争议解决争议解决方式：双方应首先通过协商解决合同履行中的争议。协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。争议解决费用：争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。三十六、合同履行的保密义务保密内容：双方应对合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得泄露或使用对方的商业秘密和技术秘密。保密期限：保密义务自合同签订之日起至合同终止后_______年内有效。三十七、合同履行的其他约定其他约定事项：双方可根据实际情况，对合同履行中的其他事项进行约定。其他约定事项应以书面形式明确，并作为合同不可分割的一部分。附件一：施工图纸及技术文件施工图纸：包括但不限于建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、电气施工图等。技术文件：包括施工技术规范、施工组织设计、施工方案等。附件二：工程量清单工程量清单：应详细列出工程中各项施工内容的工程量。清单一致性：应与施工图纸及技术文件一致。附件三：工程变更单变更内容：应详细列出变更内容、变更原因、变更费用及变更工期。变更协议：应由双方协商一致，并签字盖章确认。附件四：工程验收记录验收记录：应详细记录工程验收的时间、地点、参与人员及验收结果。记录确认：应由双方签字盖章确认。附件五：工程保修书保修期限：应详细列出工程保修期限、保修范围及保修责任。保修确认：应由双方签字盖章确认。三十八、违约行为及认定甲方违约行为：未按时支付工程款提供的材料设备不符合约定未按约定提供施工条件其他约定的违约行为乙方违约行为：未按期完成工程工程质量不符合约定标准使用不符合约定的材料设备其他约定的违约行为违约行为认定：违约行为由双方协商认定，必要时可委托第三方鉴定机构进行鉴定。三十九、法律名词及解释工程预付款：指甲方在合同签订后，按照约定支付给乙方的款项，用于乙方购买材料设备及施工准备。工程进度款：指甲方根据工程进度，按照约定支付给乙方的款项。工程结算款：指工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方的剩余款项。工程质保金：指工程竣工验收合格后，甲方预留的一定比例的款项，用于保证工程质量。工程变更：指在施工过程中，因设计变更、施工条件变化等原因，对原合同约定的工程内容、工程量、工期等进行调整。四十、执行中遇到的问题及解决办法工程延期：因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任，并支付相应的违约金。因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任，并支付相应的违约金。工程质量问题：工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工，直至达到约定标准。因甲方提供的材料设备质量问题导致工程质量不合格，甲方应承担相应责任。工程变更