2024年建筑领域劳务分包合同核心条款集锦

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年建筑领域劳务分包合同核心条款集锦本合同目录一览1.劳务分包范围与工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5分包工作量2.分包单位资质与义务2.1分包单位资质要求2.2分包单位主要义务2.3分包单位人员管理2.4分包单位施工材料与设备3.总包单位责任与义务3.1总包单位责任3.2总包单位提供的条件3.3总包单位协调与监督3.4总包单位质量与安全监管4.合同价格与支付4.1合同总价4.2价格调整4.3预付款4.4进度付款4.5竣工结算4.6支付方式与时间5.工期与进度5.1合同工期5.2关键节点工期5.3工期延误5.4工期提前6.质量与标准6.1工程质量标准6.2质量控制与检查6.3质量问题处理7.安全与环保7.1安全要求7.2安全事故处理7.3环保要求8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1分包单位违约9.2总包单位违约9.3违约责任免除10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3诉讼地点与法院11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任13.合同的附件与补充协议13.1附件名称13.2补充协议14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同文本数量14.4合同修改与补充第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1工程名称：根据合同约定的工程名称。1.2工程地点：根据合同约定的工程地点。1.3工程规模：根据合同约定的工程规模。1.4工程内容：分包单位承担的施工内容，包括但不限于：施工图纸和工程量清单所列明的全部工程内容，以及总包单位指定的与本工程相关的其他工作。1.5分包工作量：根据工程量清单和施工图纸，分包单位需完成的工程量。第二条分包单位资质与义务2.1分包单位资质要求：分包单位应具备国家规定的相应资质等级，并提供有效的资质证书。2.2分包单位主要义务：分包单位应按合同约定完成分包工程的施工，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标实现。2.3分包单位人员管理：分包单位应确保施工人员具备相应的技能和资格，并遵守施工现场的规章制度。2.4分包单位施工材料与设备：分包单位应按照合同约定的施工材料和设备要求，确保施工过程中所需材料的质量和数量，以及设备的正常运行。第三条总包单位责任与义务3.1总包单位责任：总包单位应对分包工程的总体质量、安全、进度和投资控制负责，并承担相应的法律责任。3.2总包单位提供的条件：总包单位应提供施工场地、施工图纸、工程量清单、技术规范等施工条件，并确保其真实、准确、完整。3.3总包单位协调与监督：总包单位应负责对分包工程的协调和监督，确保分包单位按照合同约定完成施工任务。3.4总包单位质量与安全监管：总包单位应对分包工程的质量、安全进行监管，对分包单位不符合质量、安全要求的行为有权要求其整改，直至达到合同约定标准。第四条合同价格与支付4.1合同总价：合同总价根据工程量清单、施工图纸和合同约定的工程内容、工程量等确定。4.2价格调整：合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致工程造价发生变化的，双方可按照合同约定的价格调整条款进行调整。4.3预付款：合同签订后，总包单位应在约定的时间内向分包单位支付预付款，预付款的金额、支付时间等按合同约定执行。4.4进度付款：分包单位按照合同约定的工程进度完成相应工程后，总包单位应按照约定的付款比例进行进度付款。4.5竣工结算：工程竣工后，分包单位应向总包单位提交竣工结算报告及有关资料，双方按照合同约定的结算方式进行竣工结算。4.6支付方式与时间：支付方式、支付时间及支付对象等按照合同约定执行。第五条工期与进度5.1合同工期：合同约定的工程竣工时间。5.2关键节点工期：合同约定的工程关键节点竣工时间。5.3工期延误：因分包单位原因导致工程工期延误的，分包单位应承担相应的违约责任。5.4工期提前：因分包单位提前完成工程，双方按合同约定商定提前完成奖励等事项。第六条质量与标准6.1工程质量标准：工程质量应符合国家及行业标准、规范要求。6.2质量控制与检查：分包单位应建立健全质量管理体系，总包单位有权对分包工程的施工质量进行检查、监督。6.3质量问题处理：发现质量问题，分包单位应立即整改，总包单位有权要求分包单位承担整改费用及相应损失。第八条安全与环保8.1安全要求：分包单位应严格遵守国家及行业安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。8.2安全事故处理：发生安全事故，分包单位应立即报告总包单位，并按合同约定及国家相关法律法规处理。8.3环保要求：分包单位应遵守国家及地方的环保法规，确保施工过程中的环境保护。第九条变更与解除9.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除：合同履行过程中，如发生合同解除情形，应按照合同约定及国家相关法律法规办理。第十条违约责任10.1分包单位违约：分包单位未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿总包单位因此造成的损失。10.2总包单位违约：总包单位未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿分包单位因此造成的损失。10.3违约责任免除：因不可抗力等不可预见、不可避免且不能克服的原因导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第十一条争议解决11.2仲裁地点与机构：如选择仲裁，仲裁地点和仲裁机构按合同约定执行。11.3诉讼地点与法院：如选择诉讼，诉讼地点和法院按合同约定执行。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。12.3合同终止条件：合同约定的工程竣工，并办理完竣工结算手续后终止。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限：合同终止后，双方仍需保守对方的保密信息，保密期限按合同约定执行。13.3泄密责任：违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条合同的附件与补充协议14.1附件名称：合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范等。14.2补充协议：合同履行过程中，如需签订补充协议，应遵循合同约定的原则，经双方盖章确认后生效。14.3其他条款：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，或按国家相关法律法规执行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出分包工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等。2.施工图纸：包括工程的设计图纸、施工图纸、结构图纸等，详细展示工程的外观、结构、施工细节等。3.技术规范：列出工程所需遵循的技术规范和标准，包括施工工艺、材料要求、质量标准等。4.施工组织设计：详细说明分包单位的施工组织方案，包括施工进度计划、施工人员配置、施工设备安排等。5.施工安全措施：列出分包单位在施工过程中应遵守的安全措施和规定，包括施工现场安全管理、安全防护设施设置等。6.环保措施：列出分包单位在施工过程中应遵守的环保措施和规定，包括环境保护设施设置、废弃物处理等。7.合同变更协议：如有合同变更，需签订书面变更协议，详细记录变更的内容、范围、时间等。8.补充协议：针对合同未尽事宜，双方可签订补充协议，明确双方的权利义务。说明二：违约行为及责任认定：1.分包单位违约：未按合同约定完成分包工程：分包单位未按照合同约定的工程内容、工程量、工程质量标准等完成施工任务的，应承担违约责任。工期延误：分包单位未按照合同约定的工期完成施工任务的，应承担工期延误的违约责任。质量问题：分包单位施工过程中出现质量问题，应承担整改费用及相应损失。2.总包单位违约：未按合同约定提供施工条件：总包单位未按照合同约定提供施工场地、施工图纸、工程量清单等施工条件的，应承担违约责任。未按合同约定支付款项：总包单位未按照合同约定的付款时间、付款比例等支付款项的，应承担违约责任。未履行协调与监督职责：总包单位未按照合同约定对分包工程进行协调和监督的，应承担违约责任。示例说明：若分包单位未能在合同约定的时间内完成分包工程，导致工程延期，分包单位应按照合同约定向总包单位支付违约金。若总包单位未按照合同约定的时间支付预付款，导致分包单位施工进度受阻，总包单位应承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指合同履行过程中发生的无法预见、不可避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利义务的过程。3.违约金：指