建筑工程劳务分包协议（2024年版）

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

建筑工程劳务分包协议（2024年版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程地点1.4工程内容第二条劳务分包范围2.1分包工程概述2.2分包工程量清单2.3分包工程质量标准第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4质量保证金3.5付款方式及时间第四条工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及赔偿第五条劳务人员管理5.1承包方劳务人员资质5.2劳务人员工资及福利5.3劳务人员培训及考核5.4劳务人员伤亡事故处理第六条工程质量及验收6.1工程质量标准6.2验收程序及时间6.3工程质量争议处理第七条安全文明施工7.1安全生产要求7.2环境保护措施7.3安全事故处理第八条合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除的程序第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿金额及方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院第十一条合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1法律适用13.2合同解释13.3合同附件第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字及盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并承担本合同约定的发包人义务的一方。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并承担本合同约定的承包人义务的一方。1.3工程地点工程地点是指本合同约定的劳务分包工程实施的具体地点。1.4工程内容工程内容是指本合同约定的承包方应完成的劳务分包工程的具体工作内容和范围。第二条劳务分包范围2.1分包工程概述分包工程概述应包括分包工程的名称、规模、结构形式、工程量等内容。2.2分包工程量清单分包工程量清单应详细列明分包工程中包含的各项工程量，包括单位工程、分部工程和分项工程。2.3分包工程质量标准分包工程质量标准应符合国家及行业相关标准和规范要求，具体质量要求应在合同中予以明确。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指承包方完成分包工程后，发包方应支付给承包方的分包工程价款总额。3.2预付款预付款是指发包方在合同签订后，按照合同约定向承包方支付的分包工程价款的一部分。3.3工程进度款工程进度款是指发包方按照承包方完成的工程进度，按照合同约定向承包方支付的分包工程价款。3.4质量保证金质量保证金是指发包方为了确保分包工程质量，按照合同约定从承包方的工程进度款中扣除的一定比例的款项。3.5付款方式及时间付款方式及时间应包括预付款的支付时间及方式、工程进度款的支付时间及方式、质量保证金的扣除及退还方式等内容。第四条工期及进度4.1合同工期合同工期是指承包方按照合同约定完成分包工程的时间期限。4.2工程进度计划工程进度计划是指承包方根据合同工期要求，编制的完成分包工程各项工作的时间安排。4.3工期延误及赔偿工期延误是指承包方未能按照合同约定的时间完成分包工程，应承担的违约责任和赔偿责任。第五条劳务人员管理5.1承包方劳务人员资质承包方劳务人员资质应符合国家及行业相关标准和规定，具体要求应在合同中予以明确。5.2劳务人员工资及福利劳务人员工资及福利应按照国家及地方相关政策和企业规定执行，具体内容应在合同中予以明确。5.3劳务人员培训及考核承包方应对劳务人员进行必要的职业技能培训和安全教育，并对劳务人员的工作表现进行定期考核。5.4劳务人员伤亡事故处理劳务人员伤亡事故处理应按照国家及地方相关法律法规和企业规定执行，具体内容应在合同中予以明确。第六条工程质量及验收6.1工程质量标准工程质量标准应符合国家及行业相关标准和规范要求，具体质量要求应在合同中予以明确。6.2验收程序及时间验收程序及时间应包括分包工程的初步验收、正式验收等环节，具体要求应在合同中予以明确。6.3工程质量争议处理工程质量争议处理应按照国家及地方相关法律法规和企业规定执行，具体内容应在合同中予以明确。第八条合同变更及解除8.1合同变更条件（1）发包方和承包方双方同意并签订书面变更协议；（2）因国家法律法规、政策变化导致合同内容需要变更；（3）因工程实际情况变化导致合同内容需要变更。8.2合同解除条件（1）发包方和承包方双方同意并签订书面解除协议；（2）因不可抗力因素导致合同无法履行；（3）一方严重违约，导致合同无法履行。8.3变更及解除的程序（1）发包方和承包方协商一致，签订书面变更协议或解除协议；（2）合同变更或解除协议经双方签字盖章后生效；（3）合同变更或解除协议生效后，双方按照协议约定的方式履行相关义务。第九条违约责任及赔偿9.1违约行为及责任（1）发包方未按约定时间支付预付款、工程进度款或质量保证金；（2）承包方未按约定时间完成分包工程或工程质量不符合约定标准；（3）发包方和承包方一方违反合同约定，导致合同无法履行。9.2赔偿金额及方式赔偿金额及方式应根据违约行为的严重程度和实际损失情况确定，具体金额和方式应在合同中予以明确。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）双方协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。10.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点及法院应根据双方约定或法律规定确定，具体地点和法院应在合同中予以明确。第十一条合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章；（2）合同双方履行合同约定的全部义务；（3）合同双方遵守国家法律法规、政策规定。11.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成，并经验收合格；（2）合同双方协商一致，提前终止合同；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行。11.3合同解除条件（1）发包方和承包方双方同意并签订书面解除协议；（2）因不可抗力因素导致合同无法履行；（3）一方严重违约，导致合同无法履行。第十二条保密条款12.1保密内容保密内容应包括合同双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，具体内容应在合同中予以明确。12.2保密期限保密期限应根据双方约定或法律规定确定，具体期限应在合同中予以明确。12.3违约保密条款违约保密条款应包括违反保密义务的违约责任、赔偿金额及方式等内容，具体内容应在合同中予以明确。第十三条其他条款13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同解释本合同的解释应遵循合同文件的完整性、条款的一致性和公平原则。13.3合同附件合同附件应包括本合同的补充协议、附件、技术文件、图纸等。第十四条合同签署14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同在中华人民共和国_____省/市/自治区的_____市/县/区签署。14.3签署人签字及盖章合同双方授权代表在本合同上签字并加盖公司公章，以证明合同的合法性和有效性。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程概述详细描述分包工程的名称、规模、结构形式、工程量等内容。附件二：分包工程量清单列出分包工程中包含的各项工程量，包括单位工程、分部工程和分项工程。附件三：分包工程质量标准详细列出分包工程质量应符合的国家及行业相关标准和规范。附件四：工程进度计划承包方根据合同工期要求，编制的完成分包工程各项工作的时间安排。附件五：劳务人员资质证明证明承包方劳务人员资质符合国家及行业相关标准和规定的文件。附件六：工资及福利制度详细说明承包方劳务人员工资及福利的支付标准及制度。附件七：培训及考核制度详细说明承包方对劳务人员的培训内容、考核标准及程序。附件八：伤亡事故处理流程详细说明劳务人员伤亡事故的处理流程及责任分配。附件九：预付款、工程进度款及质量保证金的支付凭证证明发包方支付预付款、工程进度款及质量保证金的凭证。附件十：验收程序及标准详细说明分包工程的初步验收、正式验收等环节以及相关质量标准。附件十一：合同变更协议双方签订的书面变更协议，用于记录合同变更的内容及生效时间。附件十二：合同解除协议双方签订的书面解除协议，用于记录合同解除的内容及生效时间。附件十三：争议解决协议双方签订的争议解决协议，用于明确争议解决的方式、地点及法院。附件十四：保密协议双方签订的保密协议，用于明确保密内容、期限及违约责任。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付预付款、工程进度款或质量保证金：违约金计算方式为应支付金额的1%乘以逾期天数，逾期超过30天的，承包方有权解除合同。示例说明：如果发包方未按约定时间支付预付款，承包方可以要求发包方支付预付款金额的1%作为违约金，如果逾期超过30天，承包方有权解除合同。2.承包方未按约定时间完成分包工程或工程质量不符合约定标准：违约金计算方式为分包工程总价款的1%乘以逾期天数，逾期超过60天的，发包方有权解除合同。示例说明：如果承包方未按约定时间完成分包工程，承包方应支付分包工程总价款的1%作为违约金，如果逾期超过60天，发包方有权解除合同。3.发包方和承包方一方违反合同约定，导致合同无法履行：违约方应承担合同总价款的10%作为违约金，并赔偿对方因此遭受的直接经济损失。示例说明：如果发包方违反合同约定，导致合同无法履行，发包方应支付合同总价款的10%作为违约金，并赔偿承包方因此遭受的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。示例说明：不可抗力因素可能导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。示例说明：如果一方未按约定时间支付款项，则构成违约行为。3.合同解除：指合同双方或一方根据合同约定或法律规定