终止施工合同协议书(2024版)

终止施工合同协议书(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同定义1.3合同适用范围第二章：双方基本信息2.1发包人信息2.2承包人信息2.3双方联系方式第三章：合同终止原因3.1终止原因概述3.2具体终止原因3.3相关证据第四章：工程进度与结算4.1工程进度4.2工程量确认4.3工程款结算第五章：材料与设备处理5.1材料清单5.2设备清单5.3处理方式第六章：违约责任6.1违约情形6.2违约责任6.3赔偿责任第七章：争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序第八章：合同签署8.1签字栏8.2签订时间8.3签订地点合同编号______终止施工合同协议书(2024版)第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确发包人和承包人之间因终止施工合同而产生的权利和义务，保障双方的合法权益，确保合同终止过程的顺利进行。1.2合同定义1.2.1发包人：指本合同中的委托方，名称：，法定代表人：。1.2.2承包人：指本合同中的受托方，名称：，法定代表人：。1.2.3工程：指发包人委托承包人进行施工的项目，具体名称为______。1.3合同适用范围本合同适用于发包人和承包人在中华人民共和国境内因终止施工合同而产生的相关事宜，涵盖合同终止原因、工程进度与结算、材料与设备处理等方面的事项。第二章：双方基本信息2.1发包人信息2.1.1名称：______2.1.2法定代表人：______2.1.3注册地址：______2.1.4联系电话：______2.2承包人信息2.2.1名称：______2.2.2法定代表人：______2.2.3注册地址：______2.2.4联系电话：______2.3双方联系方式2.3.1发包人联系方式：______2.3.2承包人联系方式：______第三章：合同终止原因3.1终止原因概述3.1.1本合同项下的施工合同因以下原因终止：______。3.1.2双方应本着公平、公正、合理的原则，协商解决合同终止过程中产生的相关事宜。3.2具体终止原因3.2.1因不可抗力导致工程无法继续进行的，具体原因包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。3.2.2因发包人原因导致工程无法继续进行的，具体原因包括但不限于资金问题、项目变更等。3.2.3因承包人原因导致工程无法继续进行的，具体原因包括但不限于施工质量问题、工期延误等。3.3相关证据3.3.1双方应提供合同终止原因的相关证据，包括但不限于书面通知、政府文件、现场照片等。3.3.2相关证据应真实、有效，并经双方确认后作为合同终止的依据。第四章：工程进度与结算4.1工程进度4.1.1双方应对合同终止时的工程进度进行确认，具体包括已完成的工程量、未完成的工程量等。4.1.2工程进度确认应以现场实测为准，并由双方签字确认。4.2工程量确认4.2.1双方应对已完成的工程量进行确认，具体包括工程项目、工程量、施工质量等。4.2.2工程量确认应以施工记录、现场实测为依据，并由双方签字确认。4.3工程款结算4.3.1双方应根据已完成的工程量进行工程款结算，具体包括已支付的工程款、应支付的工程款等。4.3.2工程款结算应以合同约定的支付标准为依据，并由双方签字确认。4.3.3发包人应在合同终止后______日内支付承包人应得的工程款，承包人应在收到工程款后______日内撤离施工现场。第五章：材料与设备处理5.1材料清单5.1.1双方应对合同终止时的材料进行清点，具体包括已使用的材料、未使用的材料等。5.1.2材料清单应详细列明材料名称、规格、数量、使用情况等，并由双方签字确认。5.2设备清单5.2.1双方应对合同终止时的设备进行清点，具体包括已使用的设备、未使用的设备等。5.2.2设备清单应详细列明设备名称、规格、数量、使用情况等，并由双方签字确认。5.3处理方式5.3.1未使用的材料应由承包人负责清理，并在合同终止后______日内撤离施工现场。5.3.2未使用的设备应由承包人负责清理，并在合同终止后______日内撤离施工现场。5.3.3已使用的材料和设备应按合同约定进行处理，双方应协商确定具体处理方式，并由双方签字确认。第六章：违约责任6.1违约情形6.1.1发包人未按合同约定支付工程款，视为违约。6.1.2承包人未按合同约定完成施工任务，视为违约。6.1.3任何一方未按合同约定履行其他义务，视为违约。6.2违约责任6.2.1发包人违约的，应向承包人支付违约金______元，并赔偿因此给承包人造成的全部损失。6.2.2承包人违约的，应向发包人支付违约金______元，并赔偿因此给发包人造成的全部损失。6.2.3若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权单方面解除合同，并要求违约方赔偿因此产生的全部损失。6.3赔偿责任6.3.1违约方应根据实际损失承担赔偿责任，赔偿金额应包括直接损失和间接损失。6.3.2赔偿金额应根据实际损失确定，双方可协商解决，协商不成的，可通过法律途径解决。6.3.3若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权单方面解除合同，并要求违约方赔偿因此产生的全部损失。第七章：争议解决7.1争议解决方式7.1.1双方因本合同发生争议，应友好协商解决。7.1.2协商不成的，任何一方均可向施工合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。7.1.3对仲裁裁决不服的，可向人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序7.2.1协商程序：双方应在争议发生后______日内进行协商，协商应本着公平、公正、合理的原则进行。7.2.2仲裁程序：协商不成的，任何一方可在争议发生后______日内向施工合同签订地的仲裁委员会申请仲裁，仲裁委员会应在受理申请后______日内作出裁决。7.2.3诉讼程序：对仲裁裁决不服的，任何一方可在收到裁决书后