建设项目施工合同2024版标准化文本

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

建设项目施工合同2024版标准化文本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工项目1.4合同金额1.5工程质量1.6工程进度第二条合同条款2.1承包范围2.2承包方式2.3合同工期2.4工程内容2.5工程材料2.6工程安全第三条合同价格3.1合同总价3.2工程变更3.3价格调整3.4支付方式3.5进度付款3.6竣工结算第四条工程质量与标准4.1质量要求4.2质量验收4.3质量保修4.4质量争议的处理第五条工程进度与工期5.1施工计划5.2工期延误5.3提前竣工5.4工期争议的处理第六条工程材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量6.4设备质量第七条施工安全与环保7.1安全生产7.2安全事故处理7.3环保要求7.4文明施工第八条合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更与解除的程序第九条违约责任9.1发包人的违约9.2承包人的违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效11.2合同终止11.3合同解除第十二条合同的附件12.1附件清单12.2附件的有效性第十三条其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3法律适用13.4合同的翻译第十四条合同的修订与补充14.1修订与补充的程序14.2修订与补充的效力14.3修订与补充的记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工项目指本合同约定的建设项目的施工内容，包括工程量清单中规定的所有工程项目。1.4合同金额本合同的金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额按照工程量清单和工程变更确定的工程量计算。1.5工程质量工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求，达到设计文件和本合同规定的质量标准。1.6工程进度工程应按照本合同约定的工期进行，如有延期，按照合同约定处理。第二条合同条款2.1承包范围承包人应按照合同约定完成施工图设计、设备采购、施工、调试、验收等全部工作。2.2承包方式本合同采用固定总价承包方式，合同总价包括工程量清单中规定的所有工程项目的费用。2.3合同工期本合同约定的工期为【】日，自开工之日起计算。2.4工程内容工程内容包括但不仅限于土建、安装、装修、调试等，具体以工程量清单为准。2.5工程材料承包人应按照设计文件和合同约定采购工程材料，并保证材料质量。2.6工程安全承包人应严格按照国家及地方安全生产法律法规和合同约定，确保工程安全。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为人第八条合同的变更与解除8.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、价格和工期等。8.2合同解除合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、解除的时间、解除后的处理事项等。8.3变更与解除的程序（1）双方协商一致，确定变更或解除的内容；（2）签订书面变更协议或解除协议；（3）协议生效后，按照协议约定执行。第九条违约责任9.1发包人的违约发包人违反合同约定，导致承包人无法正常履行合同义务的，发包人应承担违约责任，赔偿承包人因此造成的损失。9.2承包人的违约承包人违反合同约定，导致工程质量、工期等方面不符合约定的，承包人应承担违约责任，赔偿发包人因此造成的损失。9.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约程度、损失大小和合同约定等因素确定，具体赔偿金额由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）仲裁；（2）诉讼。10.2仲裁如选择仲裁，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼如选择诉讼，诉讼地点为【】，适用法律为【】。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格之日终止。11.2合同终止合同终止是指合同约定的工程竣工并验收合格，双方按照合同约定办理了终止手续。11.3合同解除合同解除是指双方协商一致，提前终止合同权利和义务。合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。第十二条合同的附件12.1附件清单（1）工程量清单；（2）设计文件；（3）技术规范；（4）其他双方认为需要附加的文件。12.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十三条其他条款13.1保密条款双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2知识产权保护双方应尊重对方在合同项下的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。13.3法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.4合同的翻译本合同的中文文本为唯一有效文本，如双方需要进行合同翻译，应以中文文本为准。第十四条合同的修订与补充14.1修订与补充的程序合同修订与补充应由双方协商一致，并签订书面修订协议。修订协议应明确修订与补充的内容、范围、效力等。14.2修订与补充的效力修订协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与本合同具有同等法律效力。14.3修订与补充的记录双方应妥善保管合同及其修订协议的副本，以便日后查询。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息，作为合同总价的基础。附件二：设计文件包括施工图纸、技术说明书、设计方案等，作为施工的依据。附件三：技术规范详细规定工程的质量、安全、环保等方面的标准和要求。附件四：材料供应合同规定材料供应的具体条款，包括材料的品种、质量、数量、价格、交货时间等。附件五：设备供应合同规定设备供应的具体条款，包括设备的种类、型号、质量、数量、价格、交货时间等。附件六：施工计划详细列出施工的进度计划、施工方案、人员配置等信息。附件七：安全生产措施方案详细规定施工过程中的安全生产措施，包括安全防护、应急预案等。附件八：环保措施方案详细规定施工过程中的环保措施，包括废水处理、废气处理、噪声控制等。附件九：质量保修书规定工程质量保修的内容、期限、保修责任等。附件十：合同变更协议用于记录合同变更的内容、范围、价格和工期等。附件十一：合同解除协议用于记录合同解除的原因、解除的时间、解除后的处理事项等。附件十二：违约赔偿协议用于记录违约行为及责任认定，包括违约金、赔偿金额等。说明二：违约行为及责任认定：1.发包人未按约定时间支付工程进度款。2.承包人未按约定时间完成工程。3.承包人使用的材料、设备不符合合同约定质量标准。4.承包人未按设计文件和合同约定施工。5.发包人未按约定提供施工场地、施工条件等。违约责任认定标准：1.按照合同约定承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。2.违约金计算方式：违约金=合同总价×违约比例。3.违约行为导致工程质量、安全、进度等方面不符合约定的，承包人应承担相应责任。示例说明：如果承包人未按约定时间完成工程，属于违约行为。根据合同约定，承包人应支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×违约比例。例如，合同总价为1000万元，违约比例为1%，则违约金为10万元。说明三：法律名词及解释：1.发包人：指授权签订本合同的投资主体、项目法人或其他组织。2.承包人：指具有相应资质和能力的施工企业。3.施工项目：指本合同约定的建设项目的施工内容。4.合同金额：指本合同约定的工程总价。5.工程质量：指工程满足设计文件和合同约定的质量标准。6.工程进度：指工程按照合同约定的工期进行。7.工程材料：指用于工程建设的原材料、半成品、成品等。8.设备供应：