2018年泰和高标准农田建设项目

评标办法评标办法(综合评估法)一、评标原则以公平、公正、科学，择优选择为原则二、评标委员会的组建评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，在开标前24小时内，采用自动语音系统自江西省水利综合评标专家库中产生。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生，主任委员应由技术类评标专家担任评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类评标专家组成，报价组由2名经济类评标专家组成。三、评审程序1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查(招标文件有对资格审查范围有明确规定的从其规定)，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决2、技术商务组评委根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，平均后为投标人的技术商务部分得分。报价组对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位四、资格审查评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查(1)具备独立法人资格(2)具有有效的营业执照。(3)具有水利行业设计乙级及以上资质(4)拟投入项目负责人具有水工专业高级工程师及以上职称(5)已在江西省水行政主管部门完成信用登记手续五、有关说明1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。2、评标委员会将审查通过资格审查的投标人的投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：从其规定。(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；(3)投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格(4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；(5)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；(6)投标文件附有招标人不能接受的条件的；(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。六、评分标准综合评估法评分标准采用百分制，其中：投标报价费率部分20分，项目组织管理15分，项目资源配置25分，商务部分40分。(一)投标报价(20分)1、投标人的已标价价格清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。2、本项目设最高投标限制费率，最高投标限制为招标人编制的招标控制费率即A。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限制报价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。招标人发布的招标控制费率A为:1.38%(本费率的计算基数为：经财政评审的施工招标控制价)评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。3、评标价的确定评标价C=(0.8A+0.2B)×K其中(1)A为招标人发布的招标控制费率1.38%(本费率的计算基数为：经财政评审的施工招标控制价)(2)B为开标现场公布的所有有效投标费率的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤投标报价不低于招标控制价的85%。(3)K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K值。(4)本项目A、B、C值均四舍五入精确到百分比后的2位小数。4、投标报价分值的计算(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为20分2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣0.5分，直到扣完该报价得分为止。(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣0.3分，直到扣完该报价得分为止。(4)报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价价格清单逐复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1%扣除投标人报价部分分值1分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。5、投标文件中的大写报价与小写报价应一致，不一致的以大写报价为准；总报价与分项报价之和不一致的以分项报价为准(但分项报价小数点有明显错误的除外)；投标报价必须取百分比的小数点后两位(四舍五入)进入价格清单中进行计算。6、投标人提供的已标价的价格清单与招标文件提供的价格清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价报价进入B值计算。(二)项目组织管理(15分)1、对于技术方案合理性，可操作性，构思方案的优良进行评分，原则上不低于4分，本项最高得分5分。2、根据投标人对本招标项目的重点、难点的分析是否透彻，针对性的强弱，以及相关应对措施是否简明扼要、符合性和针对性强，合理化建议是否科学、可行进行评分，原则上不低于4分，本项最高得分5分3、对质量和进度保证措施的合理性，具体可行性，可操作性及是否完全满足各阶段的服务要求、人员配置是否合理、分工是否明确、架构是否科学进行评分，原则上不低于4分，本项最高得分5分。(三)项目资源配置1、项目负责人：项目技术负责人具备水工建筑【水利工程】高级工程师职称的得3分，同时具有注册土木工程师(水利水电工程规划)资格者或同时具有注册土木工程师(水工结构)资格者加3分，本项最多得6分，以上都不具备的得0分评审依据：项目负责人职称和注册证书、劳动合同及开标前三个月的社保证明原件2、项目技术负责人资历项目技术负责人具有水工专业高级工程师职称的得3分，同时具有注册土木工程师(水工结构)资格者加2分，本项最多得5分，以上都不具备的得0分。评分依据：职称证书和劳动合同原件、注册证书及开标前三个月的社保证明原件3、测量专业负责人资历测量负责人具有工程测量专业中级职称的得2分；测量负责人具有工程测量专业高级工程师职称的另加1分，同时具有注册测绘师资格者加1分，本项目最多得4分，以上都不具备的得0分。评分依据：职称证书和劳动合同原件、注册证书及开标前三个月的社保证明原件。4、项目其它配备置人员资历主要考察投标人派出的各专业人员的数量、质量、勘察设计经验、专业配备情况、工作经历等。项目组专业配备包括测量、水工、水文、地质、水利造价5个主要专业，投入人员必须全部具有中级工程师及以上资格。测量专业人员（1人）：具有测量专业中级职称以上（含中级职称）得2分，其他情况得1分；水工专业人员(2人)：如全具有高级工程师得4分，高级职称得2分，中级职称得1分；水文专业人员(1人)：具有高级工程师得1分，其他情况不得分地质专业人员(1人)：如全部具有高级工程师得1分，其他情况不得分；水利造价工程师(2人)：如全部具有高级工程师得2分，其他情况得1分评审依据：以职称证或注册证上注明的专业和等级为准，提供职称证或注册证、劳动合同原件及开标前三个月的社保证明原件，否则不得分。(四)商务部分(40分)1、企业资质(15分)(1)具有水利行业设计乙级及以上资质得8分；同时具有工程勘察丙级资质加1分，同时具有工程勘察乙级及以上资质加3分；同时具有工程测绘丁级加2分，同时具有工程测绘丙级及以上资质加4分；最高得分15分。评分详见下表资质设计资质勘察资质测绘资质等级乙级及以上丙级乙级及以上丁级丙级及以上评分81324评审依据：资质证书原件2、质量管理体系认证(5分)设计管理体系通过IS0质量管理体系认证，得5分。评审依据：质量管理体系认证证书原件3、企业信用等级（5分）在江西省内没有信用不良记录且企业信用等级在A级（含A级以上）得5分;如在江西省内有不良信用记录且未解除的不得参与本次投标。评审依据：以全国水利建设市场信用信息平台网站或资信评估机构（出具的原件）网站公布的名单为准。4、类似业绩（15分）（1）投标人近5年（2012年12月31日至2017年12月31日，以合同签订时间为准），承担过类似项目（中、小型农田水利、土地开发整理、标准粮田、新增千亿斤粮、高标准农田）勘察设计，项目总投资在2000万元（含2000万元）以上的（投资额以合同或项目概算批复为准），每有一项得5分，最高得分不超15分。

评审依据：项目中标通知书或合同原件，中标通知书或合同不能体现投资额的，还需附批复文件的复印件加盖投标人公章，否则不得分。中标人的确定招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。2018年泰和县高标准农田建设工程项目勘察、设计服务合同合同编号：委托人：设计人：年月日

发包人（甲方）：承包人（乙方）：发包人委托承包人服务，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。1.2《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.4建设工程批准文件。第二条本合同勘察设计项目的内容：2.1工程名称：2.2工程规模：2.3勘察设计阶段及内容：第三条本合同勘察设计费用：3.1勘察设计收费：本工程合同价为：第四条勘察设计费支付方式：4.1本合同设计勘察费用由发包人向承包人按工程进度分阶段支付。4.2待本工程项目资金到位后，甲方根据以下规定的支付条件、比例和时间并对乙方提交的支付单据审核无误后向乙方支付合同价款。资金未到位，则支付时间相应顺延。勘察设计费支付进度详见下表付款次序支付约定付款时间备注1项目分标段控制价经财政评审10天内支付总勘察设计费60%2项目工程经市级验收10天内支付总勘察设计费的20%3项目工程经省级绩效考核10天内支付总勘察设计费的20%及履约保证金一次性退回第五条发包人应向承包人提交的有关资料、文件及期限：序号资料及文件名称份数提交日期12018年6月30日前提供相应设计成果交有关部门评审2第六条勘察设计工作内容要求6.1勘察设计工作内容包括工程地质勘察、地形及工程测量、初步设计、施工图设计及施工期间的设计服务，具体工作内容包括（但不限于）：（1）查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征、岩土工程条件、地下管线埋设情况、现状排污口情况、溶（土）洞发育情况、软弱地基范围及深度、土石比鉴定和带状地形图修测等；（2）提交勘察成果文件（含地形测量、管线物探、地质勘察报告等）、初步设计文件（含修正概算）、施工图设计文件等；（3）提供施工招标所需的工程量和工程说明、相应的招标图纸和工程数量表并配合招标服务工作；（4）施工期间、派驻现场勘察设计代表，提供设计变更、现场协调、修改设计等后续服务；（5）协助办理管线改迁审批手续等工作；（6）负责提供用于环评、水保、地质灾害等专项报告的有关设计资料，并将上述专项报告的相关批复意见落实在设计文件中；（7）与相关政府部门就本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调；（8）协助申办各类规划许可、报建和备案、规划用地等手续；（9）与本项目相关的主管部门协调、审批，协助签订责任明确的书面协议等工作；（10）自行收集、购买与本工程勘察设计有关的第三方资料。6.2勘察设计工作要求（1）提交的勘察设计文件必须符合国家颁发的法律法规、规范、规定、规程和标准；达到有关规定及其他勘察设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并应通过发包人和相关政府主管部门委托审查机构的审查。（2）提交的初步设计概算（或修正概算）、施工图预算（如需要，由发包人另行书面委托）应符合相关规定的要求（若有新的规定按新的执行）。（3）除发包人在前一阶段（初步设计阶段）设计中提出的推荐方案之外，也可以根据调查研究，通过方案比选和技术经济分析，推荐更为合理的方案。但应符合本项目初步设计批复的有关强制性要求。（4）根据发包人要求，按施工合同段分别提交各类工程数量明细表和汇总表，参考资料、图纸及概（预）算。（5）工程施工时，应按规定派驻现场设计代表，协助业主解决各种与勘察设计有关的问题，包括修改和完善设计或局部变更设计。第七条设计勘察人应向发包人交付的设计资料及文件时间要求序号资料及文件名称份数提交日期验收标准第八条双方责任8.1发包人责任：8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对提供的资料及文件的完整性、正确性负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准及地方有关法规、规程进行设计。发包人提交第五条资料及文件超过规定期限天以内的，承包人按合同第七条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，致使承包人的设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所完成工作量向承包人支付勘察设计费。8.1.3发包人要求承包人比合同规定时间提前交付勘察设计资料及文件时，如果承包人能够做到，发包人应根据承包人提前投入的工作量，向承包人支付赶工费。8.1.4发包人应保护承包人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术，未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改。8.2承包人责任：8.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程、政府审批部门有关本工程的文件及发包人提出的勘察设计要求进行工程勘察设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的勘察设计资料，并对其负责。8.2.2承包人按本合同第六条和第七条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。8.2.3承包人交付勘察设计资料及文件后，按规定参加有关的勘察设计审查会议，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。8.2.4承包人不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。8.2.5在工程施工阶段承包人必须派设计单位常驻代表驻施工现场进行配合与解决相关问题。第九条违约责任9.1合同生效后，发包人要求中止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，当不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。9.2发包人应按本合同第四条规定向承包人支付勘察设计费,逾期30天以上时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门或本合同项目停缓建的，发包人均按第四条规定支付勘察设计费。9.3由于承包人自身原因，未按本合同第七条的规定交付的，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。9.4合同生效后，承包人要求中止或解除合同，承包人应双倍返还定金。第十条勘察设计成果归属本工程的勘察设计文件成果归属发包方，未经发包方同意承包方不能将此文件资料提供给第三方或用于本合同以外的项目，如发生以上情况，承包人应负法律责任，发包人有权向承包人提出索赔。第十一条其他11.1发包人按国家设计收费标准和合同第三条和第四条约定向承包人支付勘察设计费，承包人按有关规定购买建设工程设计职业责任保险。11.2承包人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应视其原因根据责任大小由其直接责任人（承包人）向发包人赔偿损失，赔偿额按照政府相关规定执行。11.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。发包人需要承包人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。11.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人参加，出国费用由发包人支付。11.5发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务的，另行支付费用。11.6由于不可抗力因素致使合同无法履行的，双方应及时协商解决。11.7因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成时，采取下列方式之一解决（只能选择一种，在选定的“《[]》”里打“√”）。[]向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；[]向人民法院起诉。11.8本合同一式份，发包人份，承包人份。11.9本合同经双方签字盖章后生效。11.10本合同生效后，按规定到项目所在地的建设行政主管部门备案。双方还可以到项目所在地的工商行政管理部门申请鉴证。本合同履行完毕即行终止。11.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。11.12其它约定事项：甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系人：联系人：地址：地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：签字日期：年月日签字日期：年月日附件一：保密协议保密协议甲方：乙方：鉴于乙方（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的保密资料予以保密。一、“保密资料”包括：（一）甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他甲方尚未公开的资料；（二）乙方在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。二、保密义务：1.乙方保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制甲方所披露的保密资料，保护的程度不能低于乙方保护自己的保密资料。无论如何，乙方对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；2.乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；3.乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；4.如果乙方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，乙方应当事先尽快通知甲方，同时，乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播。5.乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。三、保密资料的使用方式和不使用义务：1.乙方只能为完成本项目而使用保密资料；2.除乙方为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，乙方不能将保密资料透露给其它任何人；3.乙方不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；4.乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，乙方应承担连带责任。四、保密资料的交回：1.当甲方以书面形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；2.没有甲方的书面许可，乙方不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。五、知识产权：除非甲方明确地授权，乙方不能认为甲方授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。六、违约救济：如果发生乙方违约，双方同意依如下条款处理：1.乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效地防止或限制该保密资料的传播或按照甲方的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由乙方承担；2.乙方应当赔偿甲方的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。同时，乙方按项目合同费用总金额的15%向甲方支付违约金。七、适用法律：本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。八、争议的解决：由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地法院。九、协议的生效：本协议在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本协议正本一式两份，双方各执正本一份；副本四份，甲方执二份，乙方执二份，正本与副本具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：（或）授权代表签字：（或）授权代表签字：签字日期：签字日期：附件二：履约担保履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）（¥）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码： 电话：年月日投标文件格式（项目名称）设计招标投标文件投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明或授权委托书三、投标保证金四、价格清单五、质量保证措施六、项目资源配置七、资格审查资料八、其他资料一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人）：1、我单位认真研究了（项目名称）招标文件，并勘察了现场，愿意遵守招标文件的全部要求，在____日历天承担并履行完成招标文件规定的(勘察)设计人全部责任和义务。2、我单位提出的工程(勘察)设计投标报价为：________％。3、我单位同意所递交的投标文件在投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内，我单位将受此约束。4、我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。5、一旦我单位中标，我单位保证投入合格的专业技术人员进行(勘察)设计，完全保证服从工程设计需要，如违反承诺,我方愿按有关规定接受任何处罚。委任担任项目负责人，从业主书面通知之日起天（日历日）内完成(勘察)设计工作，提交工程初步设计报告，并按照项目后续工作的各项要求，做好招标和施工图阶段的勘察设计任务，提供相关服务。除按规定向招标人提供纸质成果外，还向招标人提供电子文档。6、一旦我单位中标，我单位保证按时间要求完成工程勘测、初步设计报告及施工设计、施工图等设计服务。提供初步设计报告（包括附图，概算）等以上所有报告20份、施工图纸10份。所有报告及施工图提供电子版本一份。（若审查及上级批复等时间要求有变，相应时间将以上级部门要求时间节点为准。）7、若未中标，我单位同意招标人采用我单位全部或部分设计方案。8、（其它补充说明）。投标人:(名称)(盖单位章)法定代表人(或委托代理人):(姓名)(签名)地址:电话:传真:年月日

（二）投标函附录序号条款名称约定内容备注1项目负责人姓名：2设计服务期初步设计送审稿编制：日历天、终稿编制：日历天地质勘察、初步设计、招标设计、施工图设计及施工期间的设计服务满足项目进度需要。投标人:(名称)(盖单位章)法定代表人(或委托代理人):(姓名)(签名)______年____月____日

二、法定代表人身份证明投标人名称：_________________________________单位性质：___________________________________地址：_______________________________________成立时间：_______年____月____日经营期限：___________________________________姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：__________________职务：_______系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人居民身份证复印件投标人：________________（盖单位章）_______年____月____日

二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：代理人身份证明投标人：____________________（盖单位章）法定代表人：__________________（签字）身份证号码：__________________________委托代理人：____________________（签字）身份证号码：_________________________________年____月____日

三、投标保证金_______________________（招标人名称）:鉴于___________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年＿月＿日参加_____________________（项目名称）设计的投标，________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）____________元（￥__________元）。本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。担保人名称：_____________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：_______（签字）地址：_________________________邮政编码：_________________________电话：_________________________传真：_________________________________年____月____日（注：如第二章“投标人须知”3.4.1条规定投标保证金为现金或转账形式，则不需填写以上内容，只需附上投标保证金的交纳凭证或票据的复印件即可。）

四、价格清单4.1