民法典之建设工程施工合同新规定(2024版)

民法典之建设工程施工合同新规定(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2适用范围1.3法律依据第二章：合同双方2.1甲方的权利与义务2.2乙方的权利与义务2.3双方的共同责任第三章：工程概述3.1工程名称与地点3.2工程范围与内容3.3工程质量要求第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2预付款与进度款4.3竣工结算与支付第五章：工程进度5.1工程进度计划5.2进度调整与延误5.3进度保证措施第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2施工过程中的质量控制6.3工程验收程序第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理与报告第八章：材料与设备供应8.1材料供应责任8.2设备供应与安装8.3材料与设备的检验第九章：变更与签证9.1工程变更的程序9.2变更的计价原则9.3签证的办理第十章：违约责任10.1违约的定义10.2违约责任的承担10.3违约赔偿第十一章：合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3法律适用第十二章：合同的变更、解除与终止12.1合同变更的条件与程序12.2合同解除的条件与后果12.3合同终止的情形第十三章：附加条款13.1特殊约定13.2保密条款13.3不可抗力条款第十四章：签字栏14.1甲方签字14.2乙方签字14.3签订时间14.4签订地点第十五章：合同附件15.1附件清单15.2附件效力15.3附件的更新与补充第十六章：其他16.1合同的份数与语言16.2合同的备案与公示16.3其他约定事项合同编号_______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。1.2适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。1.3法律依据本合同的订立、执行、变更、解除和争议解决，均应遵守《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规。第二章：合同双方2.1甲方的权利与义务甲方有权对工程进度和质量进行监督，确保工程按期完成并达到约定标准。甲方有义务按合同约定支付工程款项。2.2乙方的权利与义务乙方有权根据合同约定收取工程款项。乙方有义务按照合同要求完成工程施工，并保证工程质量。2.3双方的共同责任甲乙双方应共同遵守合同条款，确保工程顺利进行。第三章：工程概述3.1工程名称与地点工程名称为：，地点位于：。3.2工程范围与内容工程范围包括但不限于：______。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求为：______。3.3.1主要材料和设备标准3.3.2施工工艺标准第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定合同价款根据工程量清单和综合单价确定，总额为：______。4.2预付款与进度款甲方应在合同签订后______天内支付预付款，金额为合同价款的______%。进度款按月支付，支付比例为：______。4.3竣工结算与支付工程竣工验收合格后，双方应进行竣工结算，甲方应在结算完成后______天内支付剩余款项。第五章：工程进度5.1工程进度计划乙方应根据甲方要求制定工程进度计划，并报甲方审核。5.2进度调整与延误如遇不可抗力或甲方原因导致工程延误，双方应协商调整工程进度计划。5.3进度保证措施乙方应采取有效措施，确保工程按计划进行。第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准为：______。6.2施工过程中的质量控制乙方应建立质量管理体系，对施工过程进行严格监控。6.3工程验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后______天内组织验收。6.3.1初步验收6.3.2竣工验收第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施，减少对环境的影响。7.3事故处理与报告发生安全事故时，乙方应立即采取措施并报告甲方。第八章：材料与设备供应8.1材料供应责任乙方负责提供施工所需的全部材料，并保证材料质量。8.2设备供应与安装乙方负责提供施工所需的设备，并负责设备的安装与调试。8.3材料与设备的检验乙方应按照合同要求对材料和设备进行检验，确保符合使用标准。第九章：变更与签证9.1工程变更的程序工程变更应由甲方提出，并经双方协商一致后执行。9.2变更的计价原则工程变更的计价应按照合同约定的计价原则进行。9.3签证的办理乙方应在工程变更实施前，办理相关签证手续。以上为合同前半部分内容，具体条款需根据实际情况和法律规定进行调整和补充。第十章：违约责任10.1违约的定义任何一方不履行或不完全履行合同义务，或履行合同义务不符合约定的，视为违约。10.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿因违约给对方造成的损失，违约方应予以赔偿，具体赔偿金额根据实际损失和合同约定确定。10.3.1违约金的计算方式10.3.2赔偿损失的范围第十一章：合同争议解决11.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。11.2争议解决程序协商不成时，可提交甲方所在地仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。11.3法律适用争议解决适用中华人民共和国法律。第十二章：合同的变更、解除与终止12.1合同变更的条件与程序合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。12.2合同解除的条件与后果一方严重违约或合同目的无法实现时，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。12.3合同终止的情形合同因履行完毕、解除或其他约定情形而终止。12.3.1合同履行完毕的确认12.3.2解除或终止后的权利义务处理第十三章：附加条款13.1特殊约定根据工程特点和双方意愿，可就特殊事项作出特别约定。13.2保密条款双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密予以保密。13.3不可抗力条款不可抗力事件发生时，受影响一方应及时通知对方，并提供相应证明。第十四章：签字栏14.1甲方签字甲方代表（签字）：______甲方盖章：______日期：______年______月______日14.2乙方签字乙方代表（签字）：______乙方盖章：______日期：______年______月______日14.3签订地点本合同签订地点为：______。第十五章：合同附件15.1附件清单本合同附件包括但不限于以下文件：工程量清单施工图纸技术规范15.2附件效力所有附件均为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。15.3附件的更新与补充附件内容如有更新或补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认。第十六章：其他16.1