建设工程施工合同参考范本2024年

建设工程施工合同参考范本2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的与适用范围1.2合同定义与解释1.3法律适用与争议解决第二章：工程概况2.1工程名称与地点2.2工程内容与规模2.3工程质量与技术标准第三章：合同当事人3.1发包人与承包人资格3.2双方权利与义务3.3代表人与授权范围第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2预付款与进度款支付4.3工程款的结算与支付第五章：工程进度与延期5.1工程进度计划5.2进度控制与调整5.3工程延期与责任第六章：工程质量与验收6.1工程质量要求6.2施工过程中的质量控制6.3工程验收与质量保证第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3事故处理与责任第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与后果8.3合同变更与解除的法律效力第九章：违约责任9.1违约责任的确定9.2违约赔偿的范围与计算9.3违约责任的免除与限制第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的程序10.3争议解决的法律效力第十一章：其他条款11.1保密条款11.2不可抗力条款11.3知识产权条款第十二章：合同的生效、终止与备案12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的备案程序第十三章：签字栏、签到时间、签订地点13.1签字栏的设置与要求13.2签到时间的记录13.3签订地点的确认以上为建设工程施工合同参考范本的目录，涵盖了合同的基本原则、工程概况、合同当事人、价款与支付、工程进度、质量与验收、安全生产、合同变更、违约责任、争议解决、其他条款以及合同的生效、终止与备案等关键内容，为合同的签订与执行提供了全面的指导。合同编号______第一章：总则1.1合同目的与适用范围本合同旨在明确发包人与承包人之间的权利、义务关系，规范建设工程施工活动，确保工程顺利进行。1.2合同定义与解释合同中使用的术语和表达，按照本合同附件或相关法律法规的规定进行解释。1.3法律适用与争议解决本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决，均适用中华人民共和国法律。第二章：工程概况2.1工程名称与地点工程名称：；工程地点：。2.2工程内容与规模工程内容包括但不限于施工图纸所列全部工程，工程规模为______。2.3工程质量与技术标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体技术标准见附件。第三章：合同当事人3.1发包人与承包人资格发包人：，承包人：，双方均具有签订和履行本合同的相应资质。3.2双方权利与义务发包人负责提供施工条件，支付工程款；承包人负责按期完成工程，保证工程质量。3.3代表人与授权范围双方各自指定代表人，代表人及其授权范围在附件中明确。第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定合同总价为______，包括但不限于材料费、人工费、管理费等。4.2预付款与进度款支付发包人应在合同签订后______天内支付预付款______，进度款按工程进度支付。4.3工程款的结算与支付工程竣工验收合格后，双方进行最终结算，发包人应在结算完成后______天内支付剩余款项。第五章：工程进度与延期5.1工程进度计划承包人应根据发包人要求，制定并提交工程进度计划。5.2进度控制与调整发包人有权监督工程进度，必要时可要求承包人调整进度计划。5.3工程延期与责任因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应责任；因发包人原因导致延期，发包人应提供相应的补偿。第六章：工程质量与验收6.1工程质量要求工程质量应符合合同约定及国家相关标准。6.2施工过程中的质量控制承包人应建立质量管理体系，确保施工质量。6.3工程验收与质量保证工程完工后，承包人应向发包人提交验收申请，发包人应在收到申请后______天内组织验收。第七章：安全生产与环境保护7.1安全生产责任承包人应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.2环境保护措施承包人应采取有效措施，减少施工对环境的影响。7.3事故处理与责任发生安全事故时，承包人应立即采取措施，并按相关规定报告和处理。以上为建设工程施工合同前半部分的详细内容，包括合同的基本原则、工程概况、合同当事人、价款与支付、工程进度、质量与验收、安全生产与环境保护等关键要素，为合同的签订与执行提供了明确的指导。第八章：合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。变更应采用书面形式，并经双方签字盖章后生效。8.2合同解除的条件与后果合同可在特定条件下解除，包括但不限于一方严重违约、不可抗力等情况。解除合同应书面通知对方，并明确解除后果。8.3合同变更与解除的法律效力合同变更或解除后，双方应根据变更或解除的内容调整各自的权利和义务。第九章：违约责任9.1违约责任的确定违约责任根据违约行为的性质和严重程度确定。9.2违约赔偿的范围与计算违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失，赔偿范围和计算方法应在合同中明确。9.3违约责任的免除与限制在不可抗力或合同约定的其他免责情况下，违约方可免除或限制责任。第十章：争议解决10.1争议解决的方式双方应首先通过协商解决争议。协商不成时，可提交至约定的仲裁机构或法院。10.2争议解决的程序争议解决应遵循法律规定的程序，包括但不限于提交仲裁申请书、举证、庭审等。10.3争议解决的法律效力仲裁或法院的裁决具有法律效力，双方应予以遵守。第十一章：其他条款11.1保密条款双方应对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密负保密义务。11.2不可抗力条款不可抗力发生时，受影响的一方应及时通知对方，并提供证明。双方应根据不可抗力的影响协商解决合同履行问题。11.3知识产权条款承包人在施工过程中产生的知识产权归发包人所有，承包人应予以协助和保护。第十二章：合同的生效、终止与备案12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件合同可在工程竣工验收合格、双方履行完毕各自义务后终止。12.3合同的备案程序根据相关法律规定，合同应向有关部门备案，备案程序和要求应在合同中明确。第十三章：签字栏、签到时间、签订地点13.1签字栏的设置与要求合同文本末尾应附有签字栏，供双方当事人签字或盖章。13.2签到时间的记录合同签订的具体日期应在合同中以“______年______月______日”的格