有关电力建设工程施工合同2024年

有关电力建设工程施工合同2024年甲方（发包方）：，地址：，法定代表人：，联系电话：。乙方（承包方）：，地址：，法定代表人：，联系电话：。鉴于甲方需要进行电力建设项目的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。一、工程概况工程名称：_______。工程地点：_______。工程内容：包括但不限于电力设施的安装、调试、维护等（具体内容详见附件一）。二、合同工期工程开工日期：_______年_______月_______日。工程竣工日期：_______年_______月_______日。总工期为_______天。三、工程质量工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范。乙方应严格按照施工图纸和施工技术规范进行施工。四、合同价款工程总价款为人民币_______元（大写：_______）。工程价款的支付方式为_______（银行转账/现金支付等），支付时间为_______（具体支付时间点或条件）。五、工程变更施工过程中，如因设计变更或其他原因需要对工程内容进行调整，双方应协商一致，并签订补充协议。工程变更导致的工程量增减，应按照实际完成的工程量进行结算。六、工程验收工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后_______天内组织验收，验收合格后双方应签署工程验收单。七、双方权利与义务甲方有权监督乙方的施工进度和施工质量，并在工程竣工后进行验收。乙方应保证施工进度和施工质量，按时完成工程施工，并接受甲方的监督和验收。八、工程款支付工程预付款：甲方应在合同签订后_______天内支付工程总价款的_______%作为预付款。工程进度款：甲方应根据工程进度，按照合同约定支付工程进度款。九、违约责任如乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每日工程总价款的_______%。如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未付款项的_______%。十、不可抗力因不可抗力导致工程延期或无法继续施工，双方应协商解决。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。十一、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向_______（具体法院名称或仲裁委员会名称）提起诉讼或申请仲裁。十二、其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______日期：_______年_______月_______日乙方（盖章）：_______日期：_______年_______月_______日附件一：工程量清单及施工图纸，详细列出工程的具体内容、施工要求、施工图纸等。[注：以上内容为电力建设工程施工合同的示例文本，具体条款应根据实际情况进行调整和补充。]（正文结束）十三、工程保修乙方应按照国家相关规定对工程质量提供保修服务。保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为_______年。十四、安全生产乙方应遵守安全生产的法律法规，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应的责任和费用。十五、工程保险乙方应为施工项目投保必要的工程保险。保险费用由_______方承担。十六、工程转包与分包未经甲方书面同意，乙方不得将工程转包或分包给第三方。乙方违反上述约定的，应承担违约责任。十七、合同附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括但不限于工程量清单、施工图纸、工程变更单、工程保修书等。十八、附件列表附件一：工程量清单，详细列出工程的具体工作内容和数量。附件二：施工图纸，提供工程所需的详细设计图纸。附件三：工程变更单，记录工程变更的详细情况。附件四：工程保修书，明确保修范围、期限和责任。十九、违约行为及认定违约行为包括但不限于乙方未按期完工、工程质量不合格、甲方未按时支付工程款等。违约行为的认定应基于合同条款和实际行为，必要时可由第三方权威机构进行鉴定。二十、法律名词及解释电力建设工程：指为实现电力输送、分配、控制等功能而进行的建设项目。工程保修：指施工方对工程质量在一定期限内承担的维修、更换等责任。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，导致合同不能履行或不完全履行。二十一、执行中遇到的问题及解决办法施工过程中遇到的问题，双方应及时沟通并协商解决。如因设计变更导致工程量增减，双方应根据实际情况调整合同价款。对于工程质量争议，可邀请第三方权威机构进行鉴定，并按鉴定结果处理。二十二、所有应用场景本合同适用于电力建设项目的施工，包括但不限于发电站、变电站、输电线路等。本合同同样适用于电力设施的改造、扩建等工程。二十三、合同的生效与备案本合同自双方签字盖章之日起生效。合同签订后，甲方应按照相关法律规定，向有关部门备案。二十四、合同的修改与补充本合同的任何修改和补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。二十五、适用法律本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律。对本合同的理解、解释和执行，应遵循公平、诚实信用的原则。二十六、合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。二十七、通知与送达双方因履行本合同而相互发出的通知，应以书面形式送达对方。通知的送达方式包括但不限于邮寄、电子邮件、传真等。二十八、附加条款双方可根据具体情况，协商确定附加条款，并作为本合同的一部分。附加条款应明确、具体，并与本合同其他条款相一致。甲方（盖章）：_______日