景观设计劳务分包合同范本

景观设计劳务分包合同范本合同编号：__________鉴于乙方具备相应的景观设计能力，愿意为甲方提供景观设计劳务；甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供景观设计劳务的相关事宜达成如下协议：一、合同范围1.1本合同所指景观设计范围包括但不限于：项目用地范围内的绿化、水体、广场、步道、座椅、照明、景观小品等。1.2乙方应对甲方的景观设计需求进行详细了解，并提供符合项目特点、满足甲方需求的景观设计方案。二、设计成果及交付2.1乙方应按照甲方的要求，提交完整的景观设计成果，包括但不限于：设计说明书、效果图、施工图、植物配置表、材料表、工程量清单等。2.2乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付符合约定要求的设计成果。2.3乙方应对设计成果的质量承担责任，确保设计成果符合国家及行业相关标准、规范。三、合同价格及支付3.1双方同意，本合同的设计费用为人民币【】。3.2甲方应按照乙方提交的设计成果及进度，分期支付合同约定的设计费用。具体支付方式、支付进度及支付金额，由双方在合同附件中约定。3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付设计费用。四、合同期限4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。4.2乙方应在合同有效期内完成设计任务，并交付设计成果。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间、质量要求交付设计成果的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的【】%。5.2甲方未按照约定时间支付设计费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日合同编号：__________一、分包工作内容1.1分包方同意按照主合同约定的工作内容、工作质量、工作期限完成分包工作。1.2分包方应按照委托方的要求，提供包括但不限于设计方案、施工图纸、施工方案等在内的相关工作成果。1.3分包方应确保分包工作的顺利进行，避免因分包方原因导致工作进度延误。二、分包工作质量2.1分包方应保证分包工作的质量，符合国家及行业相关标准和规范。2.2分包方应确保分包工作成果的安全性、可靠性、美观性和环保性。2.3分包方应按照委托方的要求进行分包工作成果的修改和完善。三、分包工作期限3.1分包方应按照主合同约定的工作期限完成分包工作。3.2如因分包方原因导致工作进度延误，分包方应按照委托方的要求支付逾期违约金。四、分包费用及支付4.1委托方应按照主合同约定支付分包费用。4.2分包费用包括但不限于分包工作的人工费、材料费、设备费、管理费等。4.3委托方支付分包费用后，分包方应及时提供分包工作成果。五、保密条款5.1分包方应对在分包工作中获得的委托方的商业秘密、技术秘密等予以保密。5.2分包方的保密义务自分包合同签订之日起生效，至分包工作完成且分包费用支付完毕之日终止。六、违约责任6.1如分包方未按照约定完成分包工作，应承担违约责任，向委托方支付违约金。6.2如分包方分包工作成果不符合约定质量标准，应承担修复、重新制作等责任。6.3如委托方未按照约定支付分包费用，分包方有权拒绝继续履行分包工作。七、争议解决7.1双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工作完成且分包费用支付完毕之日终止。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.景观设计需求说明书2.景观设计方案（包括效果图、施工图、植物配置表、材料表、工程量清单等）3.设计费用支付计划4.景观设计合同补充协议5.乙方资质证明文件6.景观设计成果交付确认书7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间、质量要求交付设计成果，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付设计费用，属于违约行为。3.乙方设计成果不符合国家及行业相关标准、规范，属于违约行为。4.甲方未按照合同约定提供必要的配合和支持，导致乙方无法正常履行合同，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.景观设计：指对项目用地范围内的绿化、水体、广场、步道、座椅、照明、景观小品等进行艺术性和实用性相结合的设计活动。2.设计成果：指乙方按照甲方需求完成的景观设计方案及相关图纸、文档等。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。4.合同履行：指双方按照合同约定，完成各自义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计成果不符合甲方需求：乙方应重新调整设计方案，直至满足甲方需求。2.设计进度滞后：乙方应加大人员投入，确保按期完成设计任务。3.甲方支付设计费用不及时：乙方可与甲方沟通，督促其按约定时间支付费用。4.甲方提供资料不齐全：乙方应主动与甲方沟通，索要缺失的资料，确保设计工作顺利进行。5.合同履行过程中产生争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商进行项目景观设计。2.城市规划部门进行公共景观设计。3.园林绿化公司为客户提供景观设计服务。4.政府机关、企事业单位进行内部景观设计。5.景观设计比赛或招标活动。6.任何需要专业景观设计服务的场景。一、附件列表：1.《景观设计合同》2.分包工作内容详细清单3.分包工作质量标准及规范4.分包工作进度计划5.分包费用详细明细6.保密协议7.违约金计算公式8.争议解决方式相关法律文件9.补充协议模板二、违约行为及认定：1.分包方未按照约定完成分包工作，认定标准为实际完成工作量未达到合同约定的工作量。2.分包工作成果不符合约定质量标准，认定标准为国家及行业相关标准和规范。3.委托方未按照约定支付分包费用，认定标准为逾期支付分包费用。4.双方未按照约定履行保密义务，认定标准为泄露委托方商业秘密、技术秘密等。三、法律名词及解释：1.景观设计合同：指委托方与分包方签订的，约定分包方完成委托方的景观设计工作的合同。2.分包方：指与委托方签订分包合同，承担分包工作的法人或其他组织。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的，因违约行为造成的损失赔偿金。4.保密义务：指分包方在分包工作过程中对委托方的商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.分包方工作进度延误：分包方支付逾期违约金，委托方可要求分包方加快工作进度。2.分包工作成果质量问题：分包方负责修复、重新制作，直至符合质量标准。3.保密义务泄露：分包方承担违约责任，支付违约金，赔偿损失。4.费用支付纠纷：双方按照合同约定支付分包费用，如有争议可通过协商、调解解决。5.争议解决方式选择：双方可协商选择合适的争议解决方式，如协商不成，可向法院提起诉讼。五