2024版三峡水电站电力施工合同

2024版三峡水电站电力施工合同合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为三峡水电站电力施工项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：三峡水电站电力施工项目

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程总投资：__________二、合同主体2.1甲方主体：__________

2.2乙方主体：__________三、合同价格3.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。

3.2支付方式：__________

3.3支付进度：__________四、施工期限4.1工期自__________起至__________止。

4.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前__________天向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。五、施工质量5.1乙方应按照双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

5.2甲方有权对施工过程进行监督检查，并提出改进意见。乙方应予积极配合并认真整改。六、安全生产6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。

6.2乙方应承担由于自身原因造成的安全生产事故的一切责任。七、违约责任7.1乙方如未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

7.2甲方如未按约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。八、争议解决8.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。

9.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.三峡水电站电力施工项目详细设计方案

2.施工图纸及技术规范

3.乙方资质证明文件

4.安全生产管理协议

5.工程质量验收标准

6.付款凭证及进度表

7.乙方施工组织设计方案

8.甲方需求说明书

9.工程变更协议

10.补充协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定完成工程，视为违约。

2.甲方未按约定支付合同价款，视为违约。

3.乙方未按照约定的质量标准进行施工，视为违约。

4.乙方未遵守国家安全生产法律法规，视为违约。

5.甲方未履行合同约定的监督职责，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指三峡水电站电力施工项目的业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。

3.合同总价：指双方约定的工程总费用。

4.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。

5.滞纳金：指未按约定时间支付款项应支付的赔偿金。

6.仲裁委员会：指双方约定的争议解决机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。

2.质量问题：乙方应严格按照约定的质量标准施工，甲方有权进行监督检查，发现问题及时整改。

3.付款问题：甲方应按照约定的付款进度支付合同价款，如发生付款延迟，应支付滞纳金。

4.安全生产事故：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，发生事故及时报告并配合调查。

5.合同变更：如工程内容、