停工协议合同协议书

停工协议合同协议书第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]停工协议合同协议书（以下简称“本协议”）甲方：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]代表人：[请填写甲方代表人姓名]乙方：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]代表人：[请填写乙方代表人姓名]1.甲方为项目业主，乙方为项目的承建商/供应商；2.由于不可抗力因素/合同条款/双方协商，项目需要进行停工；3.双方为了确保项目利益最大化，明确停工期间的责任和义务；双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条停工范围与时间1.1本协议项下的停工范围为：[具体项目名称和范围]1.2停工时间为：[具体停工开始日期]至[具体停工结束日期]（以下简称“停工期间”）；1.3如双方协商一致，可提前解除或延长本协议约定的停工时间。第二条停工责任2.1甲方应负责协调相关部门，确保停工期间的相关事宜得到妥善处理；2.2乙方应负责做好停工期间的现场保护和管理工作，确保工程设备、材料的安全；2.3停工期间，乙方应按照甲方要求，对施工现场进行必要的维护和保养。第三条停工期间费用3.1停工期间，乙方应停止向甲方收取合同约定的工程进度款；3.2甲方不支付乙方停工期间的工资及福利；3.3停工期间，甲方不承担乙方因停工所产生的任何损失和费用。第四条恢复施工4.1停工期间结束，甲方应立即通知乙方恢复施工；4.2乙方应在接到甲方恢复施工通知后的[具体时间]内，恢复施工；4.3乙方应采取合理措施，确保工程进度和质量不受影响。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失；5.2本协议项下的违约金为：[具体违约金金额]；5.3违约方应承担因违约所产生的相关费用。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，双方各执一份；7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；7.3本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：[请填写甲方盖章]乙方（盖章）：[请填写乙方盖章]甲方代表人（签字）：[请填写甲方代表人签字]乙方代表人（签字）：[请填写乙方代表人签字]签订日期：[请填写签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]代表人：[请填写甲方代表人姓名]乙方：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]代表人：[请填写乙方代表人姓名]第三方：[请填写第三方全称]地址：[请填写第三方地址]代表人：[请填写第三方代表人姓名]1.甲方为项目业主，乙方为项目的承建商/供应商；2.由于不可抗力因素/合同条款/双方协商，项目需要进行停工；3.甲方为了确保项目利益最大化，明确停工期间的责任和义务，并引入第三方主体；双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条第三方主体职责1.1第三方作为停工协调和管理的主体，负责协调相关部门，确保停工期间的相关事宜得到妥善处理；1.2第三方应负责做好停工期间的现场保护和管理工作，确保工程设备、材料的安全；1.3第三方应按照甲方要求，对施工现场进行必要的维护和保养。第二条甲方权益保障2.1甲方权益主导本协议的履行，甲方享有本协议约定的权利，并按照约定的方式行使；2.2甲方有权要求乙方按照本协议约定的方式履行其义务，并保证乙方的违约行为不会影响甲方的权益；2.3甲方有权要求第三方按照本协议约定的方式履行其义务，并保证第三方的违约行为不会影响甲方的权益。第三条乙方义务与限制3.1乙方应严格履行本协议约定的义务，确保停工期间的工程设备、材料的安全；3.2乙方应在停工期间停止向甲方收取合同约定的工程进度款；3.3乙方不得在停工期间要求甲方支付工资及福利；3.4乙方不得在停工期间向甲方收取任何费用；3.5乙方违反本协议的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿损失。第四条第三方义务与限制4.1第三方应严格履行本协议约定的义务，确保停工期间的现场保护和管理工作得到妥善处理；4.2第三方应按照甲方的要求，对施工现场进行必要的维护和保养；4.3第三方不得影响甲方的权益，包括但不限于工期、质量、安全等方面；4.4第三方违反本协议的约定，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿损失。第五条违约责任5.1甲方、乙方、第三方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失；5.2违约金的具体金额按照本协议约定的方式计算。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式三份，甲方、乙方、第三方各执一份；7.2本协议自甲方、乙方、第三方签字（或盖章）之日起生效；7.3本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：[请填写甲方盖章]乙方（盖章）：[请填写乙方盖章]第三方（盖章）：[请填写第三方盖章]甲方代表人（签字）：[请填写甲方代表人签字]乙方代表人（签字）：[请填写乙方代表人签字]第三方代表人（签字）：[请填写第三方代表人签字]签订日期：[请填写签订日期]第三方介入的意义和目的在于，通过引入第三方主体，可以更好地协调和管理停工期间的相关事宜，确保工程设备、材料的安全，以及施工现场的维护和保养。同时，第三方主体的介入也有利于明确停工期间的责权利分配，保障甲方的权益得到充分的保障。甲方为主导的目的和意义在于，作为项目业主，甲方有权主导本协议的履行，确保乙方的违约行为不会影响甲方的权益，同时也有权要求第三方按照本协议约定的方式履行其义务。通过本协议的签订，甲方可以更好地保障自身的权益，确保项目利益最大化。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导暂停合作协议书甲方：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]代表人：[请填写甲方代表人姓名]乙方：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]代表人：[请填写乙方代表人姓名]第三方：[请填写第三方全称]地址：[请填写第三方地址]代表人：[请填写第三方代表人姓名]1.乙方为项目的承建商/供应商，甲方为项目的业主；2.由于不可抗力因素/合同条款/双方协商，项目需要进行暂停；3.乙方为了确保项目利益最大化，明确暂停期间的责任和义务，并引入第三方主体；双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条第三方主体职责1.1第三方作为暂停协调和管理的主体，负责协调相关部门，确保暂停期间的相关事宜得到妥善处理；1.2第三方应负责做好暂停期间的现场保护和管理工作，确保工程设备、材料的安全；1.3第三方应按照乙方要求，对施工现场进行必要的维护和保养。第二条乙方权益保障2.1乙方权益主导本协议的履行，乙方享有本协议约定的权利，并按照约定的方式行使；2.2乙方有权要求甲方按照本协议约定的方式履行其义务，并保证甲方的违约行为不会影响乙方的权益；2.3乙方有权要求第三方按照本协议约定的方式履行其义务，并保证第三方的违约行为不会影响乙方的权益。第三条甲方义务与限制3.1甲方应严格履行本协议约定的义务，确保暂停期间的工程设备、材料的安全；3.2甲方应在暂停期间停止向乙方收取合同约定的工程进度款；3.3甲方不得在暂停期间要求乙方支付工资及福利；3.4甲方不得在暂停期间向乙方收取任何费用；3.5甲方违反本协议的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿损失。第四条第三方义务与限制4.1第三方应严格履行本协议约定的义务，确保暂停期间的现场保护和管理工作得到妥善处理；4.2第三方应按照乙方的要求，对施工现场进行必要的维护和保养；4.3第三方不得影响乙方的权益，包括但不限于工期、质量、安全等方面；4.4第三方违反本协议的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿损失。第五条违约责任5.1甲方、乙方、第三方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失；5.2违约金的具体金额按照本协议约定的方式计算。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式三份，甲方、乙方、第三方各执一份；7.2本协议自甲方、乙方、第三方签字（或盖章）之日起生效；7.3本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：[请填写甲方盖章]乙方（盖章）：[请填写乙方盖章]第三方（盖章）：[请填写第三方盖章]甲方代表人（签字）：[请填写甲方代表人签字]乙方代表人（签字）：[请填写乙方代表人签字]第三方代表人（签字）：[请填写第三方代表人签字]签订日期：[请填写签订日期]乙方为主导的目的和意义在于，作为项目的承建商/供应商，乙方有