2024年标准建筑工程施工合同样式

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年标准建筑工程施工合同样式本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付进度第四条工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量保修第五条工程进度5.1施工计划5.2进度调整5.3延期违约责任第六条材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量6.3设备安装第七条施工安全7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保责任第九条合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十条违约责任10.1承包方违约10.2发包方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁机构11.3诉讼管辖第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件第十三条合同的履行和验收13.1合同履行13.2工程验收13.3验收合格标准第十四条其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：×××建筑工程有限公司1.1.2地址：××省××市××区××路××号1.1.3法定代表人：×××1.1.4联系人：×××1.1.5联系电话：×××××××××1.2承包方1.2.1名称：×××建筑安装工程有限公司1.2.2地址：××省××市××区××路××号1.2.3法定代表人：×××1.2.4联系人：×××1.2.5联系电话：×××××××××第二条工程概况2.1工程名称：×××住宅小区建筑工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：占地面积××平方米，总建筑面积××平方米2.4工程内容：包括土建、安装、装修、绿化等工程第三条合同价格3.1合同总价：人民币××万元整（大写：人民币××万元整）3.2价格调整：合同价款调整按照《建设工程价款结算暂行办法》执行3.3支付方式：银行转账3.4支付进度：按工程进度分阶段支付第四条工程质量4.1质量标准：符合国家《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业验收规范4.2质量监督：双方共同参与质量监督，发包方负责协调相关部门进行验收4.3质量保修：工程保修期限按照《建设工程质量管理条例》执行，保修期内发生的质量问题，承包方负责修复第五条工程进度5.1施工计划：承包方按照合同约定的工期制定施工计划，报发包方批准5.2进度调整：因特殊情况导致工程进度需要调整时，双方协商确定5.3延期违约责任：承包方未按照合同约定的工期完成工程，应按照违约责任条款承担违约责任第六条材料设备6.1材料设备供应：承包方负责采购工程所需的材料和设备，并提供相关证明文件6.2材料设备质量：材料设备必须符合国家相关质量标准，不得使用不合格产品6.3设备安装：承包方负责设备的安装和调试，确保设备正常运行第七条施工安全7.1安全生产责任：承包方应严格按照国家安全生产法律法规和合同约定，确保施工安全7.2安全防护措施：承包方应采取必要的安全防护措施，防止事故的发生7.3安全事故处理：一旦发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照相关规定处理第八条环境保护8.1环保要求：双方应遵守国家和地方环保法规，确保工程施工过程中的环境保护8.2环保措施：承包方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染排放8.3环保责任：如因工程施工导致环境污染，由承包方承担相应的法律责任和治理费用第九条合同变更9.1变更条件：合同执行过程中，因不可抗力或双方协商一致，可以对合同内容进行变更9.2变更程序：变更事项应当签订书面变更协议，经双方盖章生效9.3变更费用：因变更产生的额外费用，按照双方约定分担第十条违约责任10.1承包方违约：如承包方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿发包方因此造成的损失10.2发包方违约：如发包方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿承包方因此造成的损失10.3违约赔偿：违约方应按照实际损失金额赔偿对方，并承担相应的违约金第十一条争议解决11.1.1提交×××仲裁委员会仲裁11.1.2向×××人民法院提起诉讼11.2仲裁机构：如选择仲裁，仲裁委员会应为国家认可的仲裁机构11.3诉讼管辖：如选择诉讼，诉讼管辖地为合同签订地人民法院第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同变更条件：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议12.3合同解除条件：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议第十三条合同的履行和验收13.1合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务13.2工程验收：工程完成后，双方按照合同约定的验收标准进行验收13.3验收合格标准：工程验收合格标准应符合国家相关法律法规和行业标准第十四条其他约定14.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方14.2知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等合法权益14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决，根据情况部分或全部免除责任14.4合同附件：本合同附件包括合同图纸、技术参数、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：技术参数说明附件三：工程量清单附件四：材料设备供应清单附件五：施工计划时间表附件六：安全生产措施方案附件七：环保措施方案附件八：质量保修条款附件九：合同变更协议附件十：违约赔偿计算公式附件一的详细要求和说明：工程图纸应包括建筑平面图、立面图、剖面图、细部图等，图纸应符合国家相关标准和规定，并由承包方提供完整的图纸资料。附件二的详细要求和说明：技术参数说明应详细列出工程所需的各种材料、设备的技术参数和性能要求，包括规格、型号、性能指标等，以保证工程施工的顺利进行。附件三的详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程所需的各项工程量，包括土建、安装、装修等，清单应准确无误，作为合同价款结算的依据。附件四的详细要求和说明：材料设备供应清单应详细列出工程所需的各种材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等，以确保材料设备的供应和质量。附件五的详细要求和说明：施工计划时间表应详细列出工程的施工计划，包括施工顺序、工期、节点日期等，以保证工程按计划进行。附件六的详细要求和说明：安全生产措施方案应详细列出工程施工过程中的安全生产措施，包括安全防护、应急预案等，以确保工程施工的安全。附件七的详细要求和说明：环保措施方案应详细列出工程施工过程中的环保措施，包括噪音、粉尘、废水处理等，以确保工程施工的环境保护。附件八的详细要求和说明：质量保修条款应详细说明工程质量保修的范围、期限、保修费用等，以确保工程质量的保障。附件九的详细要求和说明：合同变更协议应详细说明合同变更的条件、程序、费用等，以便在合同执行过程中对合同内容进行变更。附件十的详细要求和说明：违约赔偿计算公式应详细说明违约赔偿的计算方法，包括赔偿金额的计算依据和计算公式，以便在违约情况下进行赔偿计算。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包方未按照合同约定的工期完成工程；2.承包方提供的材料设备不符合合同约定的质量标准；3.承包方未按照合同约定的安全防护措施进行施工；4.发包方未按照合同约定的支付进度进行支付；5.发包方未按照合同约定的提供施工场地和条件；6.双方未按照合同约定的履行各自的权利和义务。违约责任认定：1.违约方应按照实际损失金额赔偿对方；2.违约方应承担相应的违约金；3.因违约导致工程延期，应按照合同约定的违约责任条款承担违约责任；4.因违约导致工程质量问题，承包方应负责修复并承担修复费用；5.违约方应承担因违约产生的额外费用。示例说明：如果承包方未按照合同约定的工期完成工程，应当按照合同约定的违约责任条款承担违约责任，如支付违约金，并承担因延期导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违