建设工程施工合同补充协议书范本(2024版)

建设工程施工合同补充协议书范本(2024版)合同编号：__________建设工程施工合同补充协议书范本（2024版）甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、合同的订立与生效2.1本补充协议是甲乙双方在原合同基础上，就特定事项达成的一致意见，构成原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。2.2本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，至原合同约定的工程竣工验收合格之日止。三、合同的履行3.1乙方应按照原合同约定的工期、质量、安全标准等内容，完成工程建设。3.2甲方应按照原合同约定的付款方式、付款时间等履行支付义务。3.3甲乙双方应严格遵守国家有关法律、法规，严格执行原合同和本补充协议的约定。四、合同的变更和解除4.1在合同履行过程中，甲乙双方如需变更或解除原合同和本补充协议，应协商一致，并签订书面变更或解除协议。4.2变更或解除协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。五、违约责任5.1甲乙双方应严格按照原合同和本补充协议的约定履行义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金的具体数额、计算方法等按照原合同约定执行。六、争议解决6.1甲乙双方在履行原合同和本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议未尽事宜，按原合同执行。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.原建设工程施工合同2.工程设计文件3.施工图纸及技术要求4.工程量清单5.工程质量标准6.安全防护措施方案7.环境保护措施方案8.工程进度计划9.支付方式及时间表10.违约金计算方法11.争议解决方式12.法律法规及相关政策文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。3.乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方未按约定安全标准施工，造成安全事故，视为违约。5.乙方未按约定环境保护标准施工，造成环境污染，视为违约。6.甲乙双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：是指甲方委托乙方进行工程建设，乙方按照甲方的要求完成工程并支付相应价款的合同。2.工期：是指乙方完成工程的时间期限。3.质量：是指工程符合国家相关法律法规、技术规范、设计文件和合同约定的程度。4.安全：是指施工过程中人员伤亡和财产损失的防范。5.环境保护：是指施工过程中对周围环境的影响和保护。6.违约金：是指一方违约时，按约定向守约方支付的赔偿金。7.争议解决：是指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应不足、恶劣天气等。解决办法：调整施工计划，优化资源配置，协商延期。2.工程质量问题：原因：施工工艺不当、材料不合格、监督不力等。解决办法：及时整改，更换不合格材料，加强质量监督。3.工程安全事故：原因：安全意识不强、违规操作、安全设施不足等。解决办法：加强安全教育，严格执行安全规定，完善安全设施。4.环境保护问题：原因：施工废弃物处理不当、噪音污染、水土保持措施不足等。解决办法：规范废弃物处理，控制噪音排放，落实水土保持措施。5.合同争议：原因：对合同条款理解不一致、履行义务不达标等。解决办法：积极沟通协商，争取达成一致；无法解决的，依法申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类新建、改建、扩建的建设工程项目。2.适用于国有、集体、私营等各种所有制形式的建设项目。3.适用于各类建筑、土木工程、市政工程、道路桥梁等工程建设领域。4.