机场硅藻泥施工合同

机场硅藻泥施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为进行机场硅藻泥施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本合同硅藻泥施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价已包含施工所需材料、人工、机械设备、交通、住宿、税费等全部费用。2.3合同价款支付方式：（1）本合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总额的50%作为进度款；（3）剩余的20%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后一次性支付给乙方。第三条施工期限3.1乙方应按照甲方的要求，在本合同约定的施工期限内完成硅藻泥施工工程。3.2施工期限自甲方书面通知乙方正式开工之日起计算，至工程验收合格之日止。3.3乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前七个工作日向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。第四条施工质量4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工。4.2乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求，确保硅藻泥施工工程的安全、美观、环保。4.3乙方在施工过程中应严格遵守施工现场的管理规定，确保施工安全。第五条材料供应5.1乙方负责采购施工所需的硅藻泥材料，并保证材料质量符合国家相关标准和甲方的要求。5.2甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如检验不合格，乙方应立即更换或整改。5.3乙方应按照甲方的要求，提前将材料运输至施工现场，并保证材料的安全、卫生。第六条验收与保修6.1工程验收合格标准：（1）硅藻泥施工表面应平整、均匀、光滑，无明显色差、裂缝、脱落等现象；（2）施工质量应符合国家相关标准和甲方的要求；（3）工程验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内整改完毕，直至符合验收标准。6.2质保期限：自工程验收合格之日起算，为期一年。6.3在质保期限内，如硅藻泥施工工程出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。第七条违约责任7.1乙方如未按照约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的1%per天。7.2乙方如未按照约定质量完成施工，甲方有权要求乙方返工、整改，并支付相应费用。7.3甲方如未按照约定时间支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为合同总额的1%per天。7.4甲乙双方因违反本合同约定的其他条款，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。8.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至质保期满之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.机场硅藻泥施工合同2.施工图纸3.施工方案4.硅藻泥材料合格证明5.施工进度计划6.验收标准和方法7.质量保证金支付凭证8.违约金支付凭证9.诉讼管辖法院确认书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，认定为违约。2.乙方未按约定质量完成施工，认定为违约。3.甲方未按约定时间支付合同价款，认定为违约。4.甲方未按约定支付质量保证金，认定为违约。5.双方未按约定履行合同其他条款，认定为违约。三、法律名词及解释：1.机场硅藻泥施工合同：指甲方委托乙方进行机场硅藻泥施工的合同。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。3.质保金：指乙方为保证施工质量而在工程验收合格后按合同约定向甲方支付的一定金额。4.质保期限：指乙方对施工质量承担保证责任的期限。5.诉讼管辖法院：指双方在合同中约定的解决争议的法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，确保工程按时完成。2.施工质量问题：乙方应立即整改，直至符合验收标准。3.材料供应问题：乙方应提前准备，确保材料质量和供应。4.价款支付问题：甲方应按时支付合同价款，避免违约金产生。5.争议解决：双方应友好协商，如协商不成，可向约定的诉讼管辖法院提起诉讼。五、所有