房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件

福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件专用本（）招标项目名称：莒口镇莒口村桥头地灾治理工程招标编号：福建正茂（jy）【】第001号招标人：莒口镇人民政府（盖招标人单位公章）招标代理单位：福建正茂工程造价咨询（盖招标代理机构单位公章）文件发放时间：4月使用说明《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件()》(以下简称《标准施工招标文件》)，适适用于本省依法必需进行招标房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包含施工总承包、专业工程施工承包招标项目。《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》和招标文件答疑、澄清、修改或补充通知(如有时)组成。《通用本》是全部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目全部通用，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购置和使用。《专用本》由招标人根据《标准施工招标文件》要求格式和内容要求编制和发售。《通用本》内容，通常情况下必需全部实施，如有特殊情况，招标人需要修改补充，应该根据《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用协议条款补正表”要求格式将相关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及相关要求。《标准施工招标文件》《通用本》和《专用本》和招标文件答疑、澄清、修改或补充通知(如有时)为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定招标文件内容，从《专用本》约定；《专用本》无专门约定，从《通用本》约定。如一些内容前后不一致，则《通用本》和《专用本》不一致，以《专用本》为准，《专用本》和招标文件答疑、澄清、修改或补充通知(如有时)不一致，以后者内容为准，不一样时间上对同一内容多个描述，以最终发出内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识为实质性要求和条件；以空格下划线标示，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。采取邀请招标方法招标，本招标文件第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参考招标公告内容编制。全部使用国有资金投资或国有资金投资占控股或主导地位建设工程，应该采取工程量清单招标。采取工程量清单招标项目，工程量清单应该作为招标文件组成部分并和招标文件同时发给各投标人，其正确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前查对工程量。在招标项目标招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内事宜，并负担对应责任。财政性投资项目标招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选择福建名优产品。《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织教授评审后公布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和提议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反应。目录使用说明 2第一章投标须知及投标须知前附表 7第1节投标须知前附表 8第2节投标须知 12投标须知内容见招标文件《通用本》 12投标须知内容修改表 13通用本补正数据表 14第3章评标措施和标准 15第1节评标措施和标准 16第2节 评标措施和标准数据表 22第4章协议条款及格式 22第1节通用协议条款 24通用协议条款内容见招标文件《通用本》 24通用协议条款补正表 25第2节专用协议条款 28第3节协议附件格式 42协议附件格式内容见招标文件《通用本》 42第5章工程量清单 43第4节说明 44工程量清单说明内容见招标文件《通用本》 44第5节招标项目工程量清单 45招标项目工程量清单内容由招标人另册提供 45第6章招标图纸 46第1节招标图纸目录 47第2节招标图纸 49招标图纸另册提供 49第7章技术标准和要求 50第1节招标项目概况和说明 51（一）工程建设地点现场自然条件 51（二）工程建设地点现场施工条件 51（三）招标项目说明 51第2节工程建设技术标准 52（一）工程建设标准强制性条文 52（二）招标项目使用其它工程建设技术标准 53（三）工程设计要求特殊工程材料、施工工艺标准和要求 53第3节工程预算造价 54（一）本招标项目工程预算造价 54（二）编制依据 54（三）税金税率和工程排污费取费标准 54（四）暂列金额和总承包服务费 55（五）劳保费用及农民工工伤保险费 55（六）风险范围及风险包干系数 55（七）其它要求 55第4节施工现场管理要求 56（一）现场安全防护设施要求 56（二）水土保持和环境要求 56（三）文明施工要求 56（四）施工机具进场要求 56第5节协议价款约定和调整 57（一）协议价款约定方法 57（二）价格调整原因和调整方法 57第6节投标报价要求 错误！未定义书签。（一）基础要求 错误！未定义书签。第7节招标人对工程关键材料设备要求 59（一）技术要求 59（二）质量要求 59（三）参考品牌 60第8节招标人自行采购材料设备 61（一）招标人自行采购材料设备供货方法 61（二）招标人自行采购材料设备供货时间 61（三）招标人自行采购材料设备一览表 61第9节其它要求 62第8章投标文件格式 63第1节资格审查文件格式 64第2节商务文件格式 76第一章投标须知及投标须知前附表投标须知前附表投标须知前附表说明：(1)本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。(2)如某栏对本项目不适用，应在对应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容修改均应在本表后“修改表”中反应，并保持原条款号不变。(3)投标须知前附表是投标须知说明和补充，如二者有矛盾之处，以前附表内容为准。项号条款号条款名称编列内容1.1本招标项目招标人和招标代理机构招标人：莒口镇人民政府地址：建阳市莒口镇联络电话：项目责任人：黄先生招标代理机构：福建正茂工程造价咨询地址：建阳市民主北路12号2单元102室联络人：张先生电话：5821333；传真：5821333招标方法邀请招标报名时间4月22邀请单位1.2本招标项目名称、招标编号和标段划分招标项目名称：莒口镇莒口村桥头地灾治理工程招标编号：福建正茂（jy）【】第001号标段划分：无1.3资金起源和落实情况资金起源：自筹资金资金落实情况：已落实1.4本招标项目建设地点建阳市莒口镇1.5本招标项目标工程建设规模关键建设本工程建设规模：工程建设内容包含：。工程预算造价为人民币￥253700元。1.6招标范围和内容莒口镇莒口村地灾治理工程施工，具体详见施工图纸和工程量清单。1.7施工现场情况及周围环境已含有施工条件，由投标人自行踏勘，现场了解2.1工期要求总工期30个日历天(其中各关键点按业关键求)2.2工程质量要求达成国家工程施工质量验收规范合格标准。2.3承包方法包工包料2.4协议价格形式固定单价协议方法3.1资格审查方法本项目采取资格后审方法对投标人进行资格审查。4.1合格投标人资格条件本招标项目要求投标人须含有建设行政主管部门核发合格有效地灾治理施工乙级以上（含乙级）（或以上）资质独立法人和《施工企业安全生产许可证》；投标人应在福建省注册登记，并含有独立法人资格；投标人及项目管理人员未被福建省建设行政主管部门列入《建设市场法人和自然人违法违规档案》并在警示期内。投标人拟担任本工程项目经理应含有有效建筑工程专业二级（或以上）注册建造师或临时建造师资质；且应持有《建筑施工企业管理人员安全生产考评合格证书》（B证），且在递交投标文件时无负担在建工程项目；本招标项目不接收联合体投标；投标人和其拟派出项目经理“类似工程业绩”要求：无；投标人应在人员、设备、资金等方面含有负担本招标项目施工能力，具体要求详见招标文件；本招标项目招标人对投标人资格审查采取方法：资格后审。资格审查内容和标准其它要求详见招标文件《通用本》第3章评标措施和标准和《专用本》评标措施和标准数据表，只有资格审查合格投标人才有可能被授予协议。10.在人员、设备、资金等方面含有负担本招标项目(标段)施工能力，具体要求以下：10.1．拟派出施工现场管理人员满足评标措施和标准数据表第3项要求最低资格和人数要求；投标人应根据招标文件《通用本》第8章投标文件格式之“资格审查文件格式”要求要求提交资格审查文件申请资料，以证实符合招标文件第3章“评标细则”要求资格审查合格条件。9.1踏勘现场招标人不组织踏勘现场。10.1投标预备会招标人不召开投标预备会。10.2投标人提出问题截止时间不适用10.3招标人书面澄清时间不适用11分包不许可12偏离不许可14招标文件澄清投标人要求澄清招标文件截止时间为4月27日17时00分。投标人要求澄清招标文件提交方法为：无记名方法，适适用于招标人采取无记名形式公布招标文件项目。投标人要求澄清内容应以不署名、不盖章(但应标明招标项目名称、招标编号和日期)书面形式提交给招标人或招标代理机构，招标人对澄清招标文件回复公布方法为：不登记投标人名称方法，适适用于招标人采取无记名形式公布招标文件项目。投标人领取澄清招标文件时间为4月27日9时00分至4月27日17时00分止，地点为：福建正茂工程造价咨询。招标人并经过下列方法公布：公告栏：建阳市公共资源交易中心公告栏投标人领取澄清招标文件时无需签收和确定。2415招标文件修改和补充招标人公布修改或补充招标文件方法为：无记名方法，适适用于招标人采取无记名形式公布招标文件项目。投标人领取修改或补充招标文件时间为4月28日9时00分至4月28日17时00分止，地点为：福建正茂工程造价咨询（建阳市民主北路12号2单元102室）。招标人、招标代理机构并经过下列方法公布：公告栏：建阳市公共资源交易中心公告栏投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确定。2516.3.1技术文件本招标项目招标人不要求投标人提交技术文件。2619.1投标使用期投标截止期后60日历天。投标确保金投标确保金金额：人民币壹万元；投标确保金提交方法：以电汇或现金转账方法：应在投标截止时间之前汇到招标公告中指定投标确保金账户；应在交款单上需注明投标单位并注明用途，不得以个人、项目部、分企业名义交款。投标人须将投标确保金相关银行交款单据、开户银行许可证复印件（加盖投标人单位公章）和资格审查申请书同时提交。投标确保金须以银行电汇或现金转帐形式于截止缴纳时间前汇至以下指定帐户，在汇款凭据上应注明标识“莒口镇莒口村桥头地灾治理工程。”收款单位：福建正茂工程造价咨询开户银行：福建省建阳市农村信用联社人民社帐号：注：各投标申请人应确保投标确保金在5月3日下午4：00时前汇达以上招标人指定帐户（以银行到帐为准）投标确保金使用期：截止到投标使用期满后30天。2822.1要求提交投标文件内容资格审查文件：要求提交；商务文件：要求提交；（其中，工程量清单计价文件对应电子文档：不要求提交；）技术文件：不要求提交。2922.6投标文件份数资格审查文件：正本1份，副本3份；商务文件：正本1份，副本3份；3023.5资格审查文件、商务文件和技术文件(如有)总包封密封和标识资格审查文件、商务文件总包封密封和标识要求要求方法为：投标人应将全部资格审查文件、商务文件“正本”、“副本”包封在一个密封袋内。密封袋密封和标识应标明.招标人名称和地址：投标须知前附表第5项所述招标项目名称、招标编号。投标文件内容（资格审查文件、商务文件）。注：密封袋封口处应加盖投标人单位公章，不然视为投标文件未密封，其投标文件不予受理。3124投标文件递交投标人递交投标文件截止时间和地点为：地点：建阳市公共资源交易中心（建阳市童游崇阳北路物资大厦四层）收件人：福建正茂工程造价咨询截止时间：05月06日15时00分。招标人在截止时间前60分钟开始接收。在提交投标文件同时，投标委托人需持投标企业委托书及身份证到场核验登记，并提供购置招标文件收据及投标确保金原件。逾期送达或不符合要求投标将被拒绝。《资格审查文件》和《商务标》同时提交。注：招标人要求投标人《资格审查文件》和《商务标》同时提交，开标时仅公布《商务标》相关内容。3226开标时间：05月06日15时00分开标地点：建阳市公共资源交易中心（建阳市童游崇阳北路物资大厦四层）公布内容：《投标函》中投标人名称、投标报价、质量、工期等。3330.1评标措施本招标项目采取评标措施为：经评审最低价中标法3431.1是否授权评标委员会确定中标人否，推荐中标候选人数：3名。3532.1中标公告方法地点建阳公共资源交易中心公告栏上公布3633.1履约担保形式和金额履约担保金额：为协议总额10%；履约担保形式：履约担保以现金转账方法提交。3734.1签署协议中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表和招标人联络，商讨签署协议事宜。3835.6监管部门部门名称：建阳市监察局电话：3936.1其它承包人应实施《价格法》、《价格管理条例》、国家发改委价格【】928号文件、省政府闽政【】21号文件和《相关加强征收价格调整基金改善价格调控通知》（南政综【】45好。）投标须知投标须知内容见招标文件《通用本》投标须知内容修改表条款号原条款内容修改后条款内容招标文件《通用本》中相关联合体投标内容联合体投标内容全部删除14.1投标人应仔细阅续和检验招标文件全部内容。如发觉缺页或附件不全，应立即向招标人提出，方便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表第20项要求时间前以书面、不具名形式（包含信函、电报、传真等能够有形地表现所载内容形式，不一样），要求招标人对招标文件给予澄清。投标人获取招标文件后，应仔细检验招标文件全部内容，如有疑问应在投标须知前附表第23项要求时间和方法，要求招标人对招标文件给予澄清。技术标（全部内容）不适用21备选投标方案（全部内容）不适用27开标按下列程序进行（全部内容）（1）主持人宣告开标纪律；（2）主持人按投标人递交投标文件次序，由投标人建造师检验本单位投标文件外包封密封、完整性情况，并签字确定；工作人员拆封投标文件中商务标正本，宣读各投标人投标报价、工期、质量等内容，并由投标人建造师签字确定；若投标人无故不到场确定，可由招标人委托监督机构检验，以确定无误后，由相关人员当众拆封。（3）公布此次招标项目标最高控制价、最低控制价。（4）由工作人员在相关监督部门监督下，从有效投标报价投标人中按投标总价从低到高选择7家投标人送达评标委员会评标室进行资格标评审（不足7家应该全部进行评审）；（5）资格标评审工作完成后，评委对评审结果做出书说明，确定资格标合格投标人并推荐中标候选人。（6）对已按要求要求撤回投标文件、未按要求进行密封投标文件不予开标；招标人代表、监标人、统计人等在开标统计表上签字确定；（7）开标会议结束。通用本补正数据表序号条款号原通用本内容删除、补充或修改后内容1通用本第3章第1节评标措施和标准经评审最低价中标法全部内容修改内容详见本专用本第3章第1节2通用本第8章投标文件格式全部内容不适用修改内容详见本专用本第8章评标措施和标准评标措施和标准评标委员会本招标项目标评标由招标人依法组建评标委员会负责。评标委员会组员人数和技术、经济等方面教授确实定方法见评标措施和标准数据表第1项。评标委员会在评标过程中应该遵守下列要求：评标委员会应该依据招标文件要求评标措施和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有要求措施和标准不得作为评标依据。评标委员会能够书面方法要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有显著文字和计算错误内容作必需澄清、说明或补正。评标委员会不接收投标人主动提出澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方法进行并不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。投标人书面澄清、说明或补正属于投标文件组成部分。评标委员会对投标人提交澄清、说明或补正有疑问，能够要求投标人深入澄清、说明或补正，直至满足评标委员会要求。投标人拒不根据要求对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会能够否决其投标。评标委员会应该审查每一投标文件是否对招标文件提出全部实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应投标，应作废标处理。投标人投标总价高于招标最高控制价低于招标最低控制价，按废标处理。投标人投标总价不高于招标最高控制价且不低于招标最低控制价投标文件，不足7家应该全部进行评审。评标委员会对投标文件按资格审查文件、后商务文件二阶段方法进行评审，前一阶段评审合格方可进入下一阶段评审，资格标评审只作合格是否结论。招标文件条款存在含义不清或相互矛盾，评标委员会应该针对对应条款作出有利于对应投标人结论。评委评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并根据少数服从多数标准处理。评审结束后，评标委员会应该对否决投标或不采信投标人说明情况在评标汇报中作具体说明。评标程序本招标项目评标将按以下程序进行：评标前准备工作；对投标人资格审查文件进行评审；对投标人商务文件进行评审；对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；对商务文件进行具体评审；抽取和推荐中标候选人；提交评标汇报。评标前准备工作开标前，有着白偶然根据评标措施和标准数据标第2项要求，当众抽取K值。招标人或其委托招标代理机构应该向评标委员会提供评标所需关键信息和数据。开标后，招标人或其委托招标代理机构应该根据招标文件要求，对投标报价总价及其组成和预算造价对应项目进行对比，将偏差情况形成书面汇报提供评标委员会进行评标。招标人或其委托招标代理机构应该对偏差情况形成书面汇报正确性、完整性负责。评标委员会组员在评标前应该认真研究招标文件，最少应了解和熟悉本工程招标目标、范围、性质、关键技术要求、标准、商务条款和评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑相关原因。资格审查文件评审措施和标准资格审查文件评审标准：完整提供招标文件第8章“资格审查文件格式”所要求全部资格审查申请材料并按要求盖章和签署；已按招标文件要求提交了投标确保金；含有已经过年检合格有效企业法人营业执照；企业注册资本金金额超出拟招标项目预算价（控制价）之20％金额；含有有效建设行政主管部门核发投标须知前附表第13项要求建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；应在本省注册登记，并含有独立法人资格；拟派出施工现场管理人员满足评标措施和标准数据表第5项要求最低资格和人数要求；企业资质证、安全生产许可证、个人执业注册证或岗位证证书上单位名称和投标单位名称一致；不存在投标须知第4.3款要求情形；只有全部满足资格审查文件评审标准投标人，才能经过资格审查。有一项不符合评审标准，作废标处理。商务文件评审标准商务文件评审标准以下：符合招标项目标报价要求；满足完成招标项目标期限要求；符合招标项目标质量要求；未附有招标人无法接收条件；符合招标文件要求其它实质性要求。只有全部满足商务文件评审标准投标人，才有资格参与随机抽取，才有可能成为中标候选人。有一项不符合评审标准，作废标处理。推荐中标候选人经过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价最低投标人为第一中标候选人，以这类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人投标报价相同时，由评标委员会依次按投标人拟派出项目经理建造师等级高低、用于本招标项目标企业资格等级高低进行排序，等级或等级高德排在前面，若上述条件均相同时，则由评标委员会表决或招标人选择确定。经过评审合格投标人不少于3家（不含3家），评标委员会认为投标显著缺乏竞争，能够否决全部投标。评标委员会经评审，认为全部投标全部不符合招标文件要求，能够否决全部投标，全部投标被否决后，招标人应该依法重新招标。提交评标汇报评标委员会根据要求程序完成全部评审内容后，应依据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标汇报。评标汇报应书面记载以下内容：基础情况和数据表；评标委员会组员名单；符合要求投标一览表；废标情况说明；评标标准、方法或评标原因一览表；每个有效投标人所对应抽取号码一览表；公开随机抽取三个号码情况；推荐中标候选人名单、排序和签署协议前要处理事宜；澄清、说明、补正事项纪要。评标委员会决定否决全部投标，应该在评标汇报中说明具体理由。评标汇报由评标委员会全体组员签字。对评标结论持有异议，评标委员会组员能够书面方法叙述其不一样意见和理由。评标委员会组员拒绝在评标汇报上签字且不陈说其不一样意见和理由，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。附则在评标定标过程中，投标人须准备好和投标相关证实资料原件随时备查，如有必需，招标人将要求投标人在要求合理时间内提交原件验证，在要求时间内不能提交原件，评标委员会能够对有疑意相关证实资料复印件作出不利于投标人认定。在评标过程中，相关评委会要求投标人作出澄清，须由投标人法定代表人或其委托代理人或项目经理按要求时间（通常在半个小时内须抵达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述要求作出书面澄清，则评标委员会能够按不利于投标人情形认定。评标委员会未根据招标文件要求评标措施和标准进行评审，抽取、推荐中标候选人和确定中标人无效，招标人将重新组建评标委员会进行评审，并按要求重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。6.1.8拟派出施工现场管理人员最低资格和人数要求1、项目经理1人，专业：地灾治理施工，注册建造师等级：二级（或以上）建造师注册证书(含临时执业证书)，并持有合格有效安全生产考评合格证书B证；2、项目技术责任人1人，职称：中级（或以上），专业：市政工程；3、施工员1人；（房建工程）。4、质检员1人；5、材料员1人；6、安全员1人；7、注册造价师或造价员1人。说明：（1）拟派出项目经理须附上其注册建造师证书、安全生产考评合格证（B证）、职称证及身份证等复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必需为本企业在岗人员，以注册建造师证书上注册单位为准。专业以注册建造师证书上注明为准。（2）拟派出本工程项目技术责任人须附上其职称证书、毕业证书和身份证等复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出技术责任人须为本企业在岗人员，以养老保险复印件或注册执业证书、施工现场管理岗位证书（如有应提交复印件）所署单位为准。专业以职称证书上注明为准，若职称证书上未注明，以毕业证书上注明为准。（3）拟派出本协议工程施工员、质检员、材料员、造价师或造价员和安全员等现场管理人员须附上建设行政主管部门核发岗位证书复印件并加盖投标人单位公章。拟派出现场管理人员须为本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准。（4）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更，应按相关要求办理完变更手续后方可参与投标，并以发证机关核准变更为准；不然按废标处理。评标措施和标准数据表说明：“评标措施和标准数据表”由招标人依据招标文件要求评标措施从招标文件《通用本》中选择相对应格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。项号条款号条款名称编列内容1.1评标委员会组建评标委员会组成：5人及以上单数。评标教授确定方法：随机抽取。4.1K取值及抽取措施一、本招标项目K取值区间为6%~8%。按百分数表示K值小数点后保留2位。二、K值抽取措施：1、K值在开标前当众抽取确定，分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最终抽取小数点后第二位。2、开标后经招标人或其委托代理机构计算，报价（投标文件评审前）不低于B投标人少于7家（不含7家），按上述方法在上一次抽取K值和招标文件要求K值区间重新抽取K值，直至投标报价（投标文件评审前）不低于B投标人不少于7家（含7家）为止。按最终一次抽取K值计算招标最低控制价。3、投标人少于7家（含7家），按招标文件要求K值取值区间下限计算招标最低控制价，不再抽取K值。注：B=A×(1-K),其中B为最低控制价，A为工程预算造价（即最高控制价）协议条款及格式通用协议条款通用协议条款内容见招标文件《通用本》通用协议条款补正表序号条款号原通用协议条款内容删除、补充或修改后内容14.11原句整句修改为：不利物质条件，除专用协议条款另有约定外，是指承包人在施工场地碰到不可预见自然物质条件、非自然物质障碍和污染物，包含地下和水文条件，但不包含气候条件。承包人碰到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件合理方法继续施工，并立即通知监理下。监理人应该立即发出指示，承包人因采取合理方法而增加工期许可延误，但费用不予增加211.3原句整句修改为：在推行协议过程中，因为发包人（1）-（3）原因造成增加费用，承包人有权要求发包人增加费用并支付合理利润；因为发包人（4）-（7）原因造成工期延误，承包人有权要求发包人延长工期。需要修订协议进度计划，根据第10.2款约定办理。（1）增加协议工作内容；（2）改变协议中任何一项工作质量要求或其它特征；（3）发懈人拖延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因造成暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按协议约定立即支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误其它原因。312.2原句整句修改为：因为发包人原因引发暂停施工造成工期延误，承包人有权要求发包人延长工期，费用不予增加。412.4.2原句整句修改为：承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加费用和工期延误由承包人负担；因发包人原因无法按时复工，承包人有权要求发包人延长工期，但费用不予增加。516.3.1原句整句修改为：工程计量时，工程变更引发工程量增减，应按承包人在推行协议义务过程中实际完成工程量计算。616.3.2原句整句删除716.3.3原句整句删除817.5.1.2原句修改为：发包人应该自收到结算资料之日起7日送审核部门审核，审核部六接收资料7天内对资料完整性进行审查，并将审查结果书面通知承包人。审核部门未在7天内将审查结果书面通知承包人，视为结算资料已完整。结算资料不完整，审核部门应该在审查中随时列出要求承包人补交资料清单，承包人应在收到书面通知之日起14天内按审核部门要求补交相关资料。承包人因本身原因未在要求时间内补齐资料，审核部门有权依据已经有资料进行审查，责任由承包人负责。917.5.1.4原句修改为：审核部门应收到完整结算资料之日起，在协议约定时限内向承包人出具书面审查意见，给予核减，应在审查意见中逐项明确理由和依据；审核部门未在协议约定时限内出具书面审查意见，视同认可承包人完工结算汇报。审核部门审查工程完工结算时限为：工程完工结算汇报明确完工结算金额500万以下，20天；500万以上万以下，30天；万以上5000万以下，45天；5000万以上，60天。协议没有约定审查时限按28天。1017.5.1.5原句修改为：承包人应在收到审查意见后14天内和审核部门查对，将同意或给予修改书面反馈意见递交审校部门；逾期不递交，视同认可。审核部门应在收到反馈意见后14天内和承包人查对。经查对后，审核部门应该在7天内出具审核汇报。审核汇报应该就不接收承包人反馈意见理由和依据逐一给予说明，并列出和承包人未能达成一致意见项目、金额清单，以书面形式送达承包人。承包人应立即对审核汇报进行确定。1117.5.1.7原句整句修改为：审核汇报经发、承包双方签字并加盖单位分章及财政批复后生效，作为承包人向发包人申请支付工程完工结算价款依据。承包人依据财政批复审核汇报，向发包人书面申请支付工程完工结算价款。发包人收到申请后，应该即时给予签收，并在15天内向承包人支付除按协议约定预留工程质量确保金外全部结算价款；发包人在15天内无正当理由不支付工程完工结算价款，从第16天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款利息，并负担违约责任；对发包人不按时支付工程完工结算价款。承包人能够催告发包人支付结算价款。发包人在收到支付工程完工结算价款书面申请后28天内仍不支付，承包人能够和发包人协议将该工程折价，也能够由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖价款优先受偿。1217.5.1.10原句整句删除专用协议条款1通常约定1.1词语定义1.1.2协议当事人和人员1.1.2.2发包人:1.1.2.3承包人:1.1.2.6监理人:1.1.3工程和设备1.1.3.2永久工程:1.1.3.3临时工程:1.1.3.4单位工程:1.1.3.10永久占地:1.1.3.11临时占地:1.1.4日期1.1.4.2开工日期:监理工程师发出开工令之日1.1.4.3工期:总工期30个日历天(其中关键点按业关键求)1.1.4.5缺点责任期:十二个月1.1.5.4暂列金额（预留金）：1.4协议文件优先次序:按通用协议条款约定。1.5协议生效条件:按通用协议条款约定。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸提供发包人向承包人提供图纸时间为：中标通知书发出后7天内。发包人向承包人提供图纸数量为：3套。1.6.2承包人提供文件发包人要求承包人提供文件包含：部分工程大样图、加工图等，提交数量为3套，承包人应在开工之前报送给监理人。监理人应在收到承包人文件后14天内批复。1.6.3图纸修改监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令。2发包人义务2.3提供施工场地发包人提供施工场地和相关资料时间:已含有施工条件。需由发包人办理施工所需证件、批件均已办理完成，并按进度要求提供给承包人。2.8其它义务:(1)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作（承包人根据发包人提供资料和保护要求，采取合适方法给予保护，经发包人同意后费用由发包人负担）；(2)协调施工现场供电供水（费用由承包人负担）。3监理人3.1监理人职责和权力3.1.1须经发包人事先同意行使权力:设计变更、现场签证、工期签证、工程量及造价调整、更换关键材料或设备和承包人更换项目经理、技术责任人及其它施工班子组员。4承包人4.1承包人通常义务4.1.8为她人提供方便承包人为她人提供条件内容:若有需要，承包人应向发包人和监理工程师提供施工场地办公和生活房屋及设施。4.1.10其它义务:承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）施工中如有发觉问题或有合理提议，应立即通知甲方，取得发包人同意后方可进行修改。施工中如发包人提出部分部分小更改，承包人必需给予配合改动。（2）在施工中应加强对施工人员安全教育，做好工地安全和保卫工作，确保按安全操作规程施工，如发生任何事故，一切后果和责任由承包人自负。（3）承包人在施工过程中需在午间、夜间加班，所引发费用或被相关部门处罚，均由承包人负责。（4）由发包人指定分包商进场施工(中标范围以外工程)，承包人应主动配合、协调处理好和其它专业承包方施工中出现问题，共同做好本工程。在和其它队伍发生矛盾时，承包人应无条件服从发包人决定和安排，而且不计费用。4.2履约担保履约担保形式和金额：履约担保以从银行转帐提交，金额为协议价款10%。承包人必需在协议签署之日前提供。4.3分包4.3.2发包人同意承包人进行分包工程部分或工作为：无4.5承包人项目经理4.5.1承包人指派项目经理姓名：5材料和工程设备5.1承包人提供材料和工程设备5.1.2承包人报送多种材料和工程设备供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批时间为：本工程承包范围材料由承包人采购，必需为经相关部门检验合格产品，材料采购、运输、保管、质量等责任均由承包人自行负责，材料、必需附有合格证书、产地证实、规格、型号证实等随货文件，并经监理单位、发包人检验后方可进场，发包人认为不合格，承包人须自费将材料、设备搬运出场，重新采取符合要求产品，并负担由此发生费用，由此延误工期不顺延。全部材料、设备在使用之前必需经发包人、监理单位共同认可后方可使用。承包人必需提前7天向发包人、监理提交材料样品、合格证等相关材质说明，使发包人有充足时间选择比较，发包人在7天内确定后方可定货采购。5.2发包人提供材料和工程设备5.2.1发包人提供材料和工程设备为：无。材料和工程设备交货方法、地点和日期：无。5.2.3材料和工程设备接收、运输和保管：无。6施工设备和临时设施6.1承包提供施工设备和临时设施6.1.2承包人负担修建临时设施费用范围：承包人应按协议进度计划要求及需要，立即配置施工设备和修建临时设施。临时占地申请：承包人办理，发包人帮助。临时占地相关费用：承包人自行负担。6.2发包人提供施工设备和临时设施发包人提供施工设备或临时设施为：无。7交通运输7.1道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权办理人：承包人应自行办理在公共道路使用特殊施工车辆尤其许可证。相关费用：承包人自行负担。7.2场内施工道路7.2.1临时道路和交通设施修建、维护、养护和管理人：按协议通用条款对应条款实施。7.2.2临时道路和交通设施相关费用负担:按协议通用条款对应条款实施。7.4超大件和超重件运输道路和桥梁临时加固改造费用和其它费用负担:按协议通用条款对应条款实施。8测量放线8.1施工控制网8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料时间：承包人进场施工前三天，发包人以书面形式和承包人进行现场交验，承包人接收后应立即对水准点和坐标控制点进行复核校对，报监理工程师审核。报监理人审批施工控制网资料期限：现场交验后3天内。9施工安全、治安保卫和环境保护9.3治安保卫9.3.1现场治安管理机构或联防组织组建:按协议通用条款对应条款实施。9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案编制:按协议通用条款对应条款实施。10进度计划10.1协议进度计划承包人编制施工方案内容:说明各分部分项工程施工方法和部署，提交包含临时设施和施工道路施工总部署图及其它必需图表、文字说明书，关键包含工程概况，施工布署，施工方案，施工进度计划，资源供给计划，施工准备工作计划，技术组织方法计划，项目风险管理，信息管理，实施难点和对策等。承包人报送施工进度计划和施工方案期限:承包人应于施工图会审后3天内向监理工程师提交《施工组织设计》（壹式肆份）。承包人应于每个月25日上报下月工程进度计划（壹式肆份）。监理人批复施工进度计划和施工方案期限:收到承包人递交汇报后3天内进行批复。10.2协议进度计划修订承包人提交修订协议进度计划申请汇报期限:发生工程实际进度和协议进度计划不符后7日历天内。监理人批复修订协议进度计划申请汇报期限:承包人提交修订协议进度计划申请汇报7日历天内。11开工和完工11.3发包人工期延误11.3.3发包人造成工期延误其它原因:无（以发包人书面确定文件为准，不影响关键线路非关键线路工期不予顺延）。11.4异常恶劣气候条件异常恶劣气候条件范围:（1）7级以上地震或社会发生动乱；（2）8级以上（含8级）大风攻击工程所在地（以气象台资料为准）；（3）一昼夜内降雨量达成80mm以上（以气象台资料为准）。11.5承包人工期延误逾期完工违约金计算方法：（1）、本招标项目发包人给承包人施工准备时间为3日历天，并应按招标文件要求施工总工期及阶段工期完成施工。因为承包人原因延期开工，每延期开工一天应支付给发包人违约金人民币10000.00元整（￥10000.00元/日历天），延期开工达3天，发包人有权没收承包人履约确保金，并和承包人解除协议，另派施工人员进场，同时承包人负担由此产生一切法律责任。（2）、承包人不能按本协议约定完工日期及按本协议约定经发包人签证确定给顺延工期完工，应向发包人支付违约金，违约金按每日历天10000.00元人民币累计赔偿，违约金由发包人直接从承包人工程款中扣抵。逾期完工违约金限额:违约金最高限额为协议总额30%，累计计取。超出30%后发包人有权没收承包人协议履约确保金，并和承包人解除协议，另派施工人员进场，同时承包人负担由此产生一切法律责任。11.6工期提前提前完工奖励措施：/。12暂停施工12.1承包人暂停施工责任承包人负担暂停施工责任其它情形:（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建，或以伪劣材料充抵协议要求及发包人确定品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货，或不按本协议要求人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令而暂停施工；（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行造成发包人未能按时审批而暂停施工；（3）工程实施期间或完工后接收相关部门检验发觉存在质量问题、或技术问题需作整改而暂停施工；（4）承包人本身原因待工待料而暂停施工；上述情况发生时，工期不予顺延。13工程质量13.1工程质量要求13.1.1工程质量验收标准：按国家相关质量验收规范标准进行验收。增加13.1.4如发生工程质量争议，双方全部同意工程质量检测机构为建阳市建设工程质量监督站。13.2承包人质量检验承包人提交工程质量确保方法文件期限:签署施工协议后7天内15变更15.1变更范围和内容变更范围和内容:按协议通用条款对应条款实施，承包人必需配合发包人对工程变更，承包人根据经发包人书面认可变更设计文件进行变更施工，无书面认可所发生费用由承包人自己负担。15.3变更程序15.3.2变更估价承包人提交变更报价书期限:承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款汇报，经工程师确定、发包人书面同意后调整协议价款。承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款汇报时，视为该项变更不包含增加协议价款。因变更而降低协议价款时，承包人在变更后14天内不向工程师提出变更工程价款汇报，视为同意发包人依据本协议条款对该项变更价款核减。监理人约定或确定变更价格期限:在收到变更工程价款汇报之日起14天内给予确定，工程师不确定时，视为不认可变更工程价款汇报，双方应再行协商。任何工程变更全部须经总监理工程师书面确定及发包人派驻工程师同意后，方为有效。假如需要增加造价工程变更还要由发包人书面同意后方可生效。协议推行中发包人要求变更工程质量标准及发生其它实质性变更，由双方协商处理。15.3.4政府投资项目标建设单位必需严格按同意项目投资概算、预算、建设标准和建设规模委托设计和组织建设。对超投资、超标准、超规模委托设计政府投资项目，设计单位应予拒绝。因技术、地质等原因，确需进行设计变更，由设计单位出具设计变更通知，以建设单位签署确定，并按相关要求报批。设计变更增加投资累计达成同意项目预算3％，建设单位应该事先报项目审批部门及预算审批部门立案；累计增加投资达成同意项目预算5％，建设单位应该事先报经项目审批部门重新审批。现场签证增加投资累计达成同意项目预算2%，需报经项目审批部门审查确定。未获同意，不得实施；已经实施，项目审批部门和纪检监察部门，要追究相关单位和当事人违法违规责任。设计变更和现场签证增加投资标准上由建设单位在总投资中调剂处理。15.4变更估价标准变更估价标准：（1）工程设计变更按经建设单位和监理单位签证工程量进行增减。（2）工程量清单/工程预算编制说明中指明未计算部分、暂定部分、图外项目按建设单位和监理单位现场签证数量结算。（3）凡变更工程量（含清单中指明未计算部位及注明按实签证项目、图外项目）增加计算造价时，中标人工程量清单报价表有单价，且该单价低于建设单位最高限价，套用该单价，若中标人工程量清单报价表单价高于或等于建设单位最高限价，则不套用中标人工程量清单报价表单价，按当期定额单价套用或换算后套用，并按对应中标优惠率下浮。工程量清单报价表没有单价，按定额单价套用或换算后套用，并按对应中标优惠率下浮。若增加是无定额或无单价子目，其单价由双方面议开成结算价，并报相关部门立案。凡变更工程量（含清单中指明未计算部位及注明按实签证项目）降低计算造价时，中标人工程量清单报价有单价，且该单价高于建设单位最高限价，套用该单价，若中标人工程量清单报价表单价低于或等于建设单位最高限价，则不套用中标人工程量清单报价表单价，按当期定额单价套用或换算后套用，并按对应中标优惠率下浮。（4）协议中没有适用类或似于变更工程价格，按协议专用条款第15.4（3）款约定不能确定项目单价，由发包人依据实际情况提出合适单价，通知承包人，不计算税金及其它任何费用，经有权终审审核部门审定后作为结算依据。15.5承包人合理化提议15.5.2发包人给承包人合理化提议奖励措施：无。15.8暂估价本协议工程暂估价（详见编制说明）。16价格调整16.1物价波动引发价格调整本协议工程约定物价波动引发价格调整措施为：按工程预算时套用材料单价包干，不受市场原因及政策性调整而调价。16.3其它原因引发价格调整16.3.4非因承包人原因引发工程量改变产生协议价格调整措施:（1）发包人确定：①设计变更；②工程签证、材料变更。(2)按招标文件第7章第9节要求时间内查对后并经招标人确定可调整项目内容。（3）暂列金额。（4）其它价格不予调整。17计量和支付17.1计量17.1.3计量周期本协议计量周期:承包人应于每个月25日向工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人同意格式填写，一式叁份。17.1.5总价子目标计量总价子目标计量方法:按协议通用条款对应条款实施。增加17.1.6承包人当期上报已完工程量经发包人、监理工程师验收不合格，工程师不予计量，不予支付进度款，直到承包人返工维修至验收合格为止。17.2预付款17.2.1预付款预付款额度和预付方法：无17.2.2预付款保函预付款保函提交时间：无17.3工程进度付款17.3.2进度付款申请单进度付款申请单份数:一式叁份。进度付款申请单内容:含工程预算书、工程量计算书、增加和扣减变更价款、增加和扣减索赔价款及其它价款。17.3.3进度付款证书和支付时间(1)进度付款额度和付款方法:①本工程进度款按当月施工进度70%支付，当发包人收到承包人工程量进度报表后立即审核，并在签发月付款凭证后14天内支付工程进度款。②经监理审核、发包人审批工程变更价款，作为协议价款调整，于审批后在下一次进度款支付时调整。③待承包人完成本协议约定全部承包工作并经过完工验收后14日历天内发包人支付至工程协议价款80%（因材料价差调整而发生工程价款改变另行计算），在承包人办妥相关完工立案和完工图等相关手续前提下，发包人应在收到完整完工结算资料后进行核实，给确定或提出修改意见，承包人应主动配合结算审核工作，办完结算后发包人支付承包人工程款至审核结算价95%（承包人应出具结算价100%发票）。④余5%作为工程保修金，保修金不计利息。工程质量确保（保修）金待缺点责任期满后28天内清算。发包人支付每笔工程进度款前承包人应提供正式发票，不然发包人有权不予支付工程进度款。承包人应在本协议推行地设置一个专户（经发包人同意），实施专款专用，全部工程款结算和和工程相关支出均经过该帐户进行。发包人有权不定时对承包人工程资金使用情况进行检验，发觉问题立即责令承包人限期更正，不然，将终止月支付，直至承包人更正为止。17.4质量确保金17.4.1本协议工程约定质量确保金金额或百分比：本工程质量保修金为本工程施工协议价5%。质量确保金扣留方法:余5%作为工程保修金，保修金不计利息。17.4.3后增加：工该保修期间内如承包人未能按协议约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修，则发生费用应在质量确保(保修)金内扣除。增加17.4.4:承包人不按工程质量保修书（由承包人和发包人按中国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》和相关要求签定）约定推行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除全部保修金，另行委托有对应资质施工队进行维修，但质量由承包人全部负责。若保修金不足以支付维修费用，其差额部分仍由承包人负担，且本工程质量仍由承包人全部负责。17.5完工结算17.5.1工程完工价款结算17.5.1.3完工结算资料包含:按有造价审核权相关部门要求提供。17.5.1.4本协议工程完工审查时限:按协议通用条款对应条款实施。17.5.2完工付款申请单承包人向监理人提交完工付款申请单份数和期限：一式=4\*CHINESENUM2肆份，完工结算办理并立案完成后14天内。17.6最终止清17.6.1最终止清申请单最终止清申请单份数和提交期限:一式=4\*CHINESENUM2肆份，缺点责任期终止证书签发后28日历天内。18完工验收18.2完工验收申请汇报完工资料及份数:工程完工验收前14天提交完整完工资料壹套供初验使用，不然发包人有权拒绝组织完工验收，责任由承包人自负；工程完工验收经过后28天内，承包人必需向发包人提交陆套按城建档案管理要求装订完善完工图及其它完工资料（其中原件贰份）。承包人提供完工图和完工文字资料应汇总本工程所涵盖全部专业完工图。向监理企业提供完工资料由承包人另行负责。制作完工资料所发生一切费用由承包人负担。18.3验收18.3.5实际完工日期:以工程接收证书中写明日期为准。18.5施工期运行18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备:由发包人决定，承包人无条件接收。18.6试运行18.6.1试运行组织及费用负担:按协议通用条款对应条款实施。18.7完工清场18.7.1完工清场:按协议通用条款对应条款实施。18.8施工队伍撤离施工人员、施工设备及其临时工程撤离要求:按协议通用条款对应条款实施。19缺点责任和保修责任19.7保修责任由承包人和发包人按中国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》和道路工程管理条例等相关要求签定工程质量保修书，并明确工程质量保修范围、保修责任。20保险20.1工程保险投保人:承包人。投保内容:建筑工程一切险、安装工程一切险等，承包人应买足险种，并负担上述保险费用。保险金额、保险费率和保险期限:保险金额、保险费率按相关要求实施，保险期限同协议施工工期。20.4第三者责任险第三者责任险保险费率:由承包人按相关要求实施。第三者责任险保险金额:由承包人按相关要求实施，并负担对应费用。20.5其它保险需要投保其它内容、保险金额、费率及期限等:按协议通用条款对应条款及其它相关要求实施，保险期限同协议施工工期。20.6对各项保险通常要求20.6.1保险凭证保险条件:协议实施过程中，和工程项目实施相关人员或材料设备。承包人提交保险凭证期限:工程开工前3天内。20.6.4对各项保险通常要求保险金不足以赔偿损失时,应承包人和(或)发包人负责赔偿范围和金额:由承包人负担全部费用及责任。21不可抗力21.1不可抗力确实定不可抗力范围:不可抗力为工程所在地遭受:（1）7级以上地震或社会发生动乱；（2）8级以上（含8级）大风攻击工程所在地（以气象台资料为准）；（3）一昼夜内降雨量达成80mm以上（以气象台资料为准）；（4）因战争、政治性原因造成停工。21.3不可抗力后果及其处理21.3.1不可抗力造成损害责任不可抗力造成人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由协议双方按以下方法负担：按协议通用条款对应条款实施。22违约增加.22.4双方约定承包人其它违约责任：①承包人签署协议后，在协议约定开工日期按招标文件约定和投标承诺人员和机械等进场施工，因为承包人原因推迟开工，每推迟一天向发包人支付人民币10000.00元违约金，若延期开工超出2天，发包人有权解除协议，没收履约确保金，承包人并负担由此产生一切法律责任。②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生工程质量问题而引发返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用和赔偿均由承包人自行负担。

③用于工程关键材料未经发包人建设、监理共同（或发包人建设、监理、设计单位共同）确定后使用，每发觉一次承包人按10000.00元/次负担违约责任，并负担由此造成其它责任。④用于工程关键材料必需按招标文件要求合格产品，并在使用之前必需经发包人和监理机构共同确定后方可使用，若需设计单位确定，还需经设计单位确定后使用。承包人不能按约定时间向监理机构、发包人提供材料、设备样品及材质证实或三次以上（含三次）恶意提供品质达不到要求样品，承包人除负担由此引发工期延误外，还需向发包人支付该批材料协议价值10%违约金。⑤工程违约分包处理。本工程不许可承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意私自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包协议总额10％处罚承包人，并有权单方面取消承包人中标资格，终止协议，由此产生责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。⑥达不到协议约定质量标准，承包人应无条件修复达成协议约定标准，工期不顺延，并向发包人支付工程总造价2%违约金，且承包人应在合理时间内重新修建以达成合格工程要求,修建费用由承包人负担，工期不予顺延。若承包人在合理修复期(最多不超出14天)内仍无法重建该工程项目至合格并经过验收，发包人有权解除协议并没收全部履约确保金，承包人还需另行赔偿发包人全部实际损失。⑦承包人拟派项目管理班子人员应和投标文件中填报一致。发包人不许可承包人私自更换投标时承诺派出项目经理及项目技术责任人，若承包人私自更换相关人员，发包人有权终止协议且承包人必需无条件退场，由此产生责任及造成经济损失均由承包人负担并赔偿.如确属不能推行职责需要更换人员，所变更人员资格、业绩和信誉不得低于中标时条件，且必需经过发包人同意。即使发包人同意或发包人要求，还应根据下列约定向发包人交纳赔偿金：――更换项目经理每人次30000元人民币；――更换项目技术责任人每人次0元人民币；――更换除上述外其它管理人员每人次10000元人民币。若在施工过程中承包人派出本工程项目管理班子不能胜任其职责或在施工过程中发生有重大失误，则发包人有权要求承包人更换包含项目经理在内管理人员。发包人上述要求应书面通知承包人，承包人应无条件接收，还应根据上述约定向发包人交纳赔偿金。⑧承包人投标时承诺本工程项目管理班子人员必需按时到位，在约定时间内人员不能到位，项目经理及技术责任人每推迟到位1天，承包人向发包人支付5000元/天·人（累计计取）违约金；其它人员每推迟到位1天，承包人向发包人支付元/天·人（累计计取）违约金。若超出3天在约定时间内人员不能到位，发包人有权终止协议且承包人必需无条件退场，由此产生责任及造成经济损失均由承包人负担并赔偿。在工程实施期间，未经发包人工程师同意，承包人项目经理及技术责任人每缺席一天，承包人向发包人支付5000元/天（累计计取）违约金。若累计缺岗达15天发包人将有权单方面终止协议，由此所产生责任和损失均由承包人负责.同时发包人有权向承包人索赔或并没收其协议履约确保金.⑨承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人工作内容直至解除本协议，发包人所以所遭受一切损失，承包人应负担全部赔偿责任：a、因为承包人原因（如未能按协议要求立即向发包人提供工程开工立案所需各项资料等），造成工程无法按期开工，使得开工日期严重滞后；b、承包人施工进度比经发包人和工程师同意预定计划严重拖后，显然不能根据协议约定工期准期完工；c、承包人无正当理由全方面停工达三日；d、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难情况或因其它原因使承包人不能推行协议责任情况或承包人违反本协议或附件要求时；e、承包人发生重大安全质量事故；f、工作草率，不听从发包人指令或拒绝更正。不服从发包人施工现场管理，对发包人要求其无条件向校区内其它施工单位（如电信施工单位、其它市政施工单位、房建施工单位等）提供施工现场配合（含交叉施工现场配合）不主动配合。承包人如因上述情况之一而遭发包人解除协议时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。不管发包人自理或改由其它承包商施工，发包人和承包人在全部工程完工后进行结算，并解除协议，但发生其它赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。24争议处理24.1争议处理方法争议处理方法:协议双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。25补充条款25.1承包人应根据建阳市人民政府相关建阳市建筑企业农民工工资支付管理要求等相关文件要求建立农民工工资保障金制度。在工程施工期间不得以任何形式拖欠工人工资，不然，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠工人工资。25.2施工现场应制订环境保护方法，主动、有效地降低施工对市容、环境污染，降低施工噪音，做到不扰民。25.3承包人应对发包人提供施工图进行审查，并提出合理化提议或修改意见，若在要求期限内不提出意见，则视为同意，由此可能引发质量问题和损失由承包人负责。25.4承包人应根据《建设工程质量管理条例》相关条款确保工程质量，如在要求年限内发觉质量问题，发包人有权要求其进行修补或赔偿损失，若所以造成第三人索赔，承包人应负担赔偿责任。25.5承包人违反施工协议，发包人出具书面函件限期整改，若承包人未在期限内进行整改，发包人有权解除协议并追究承包人违约责任。（1）协议解除后，承包人应在发包人要求期限内退场，未按期退场造成损失由承包人负担；若承包人拒不退场，发包人有权请求法院先行强制其退场。（2）双方对承包人已完工工程进行证据保全，发包人应支付承包人工程款待工程完工验收合格后进行结算，同时终止协议而产生损失由承包人负担。（3）若终止协议后，承包人仍继续施工，继续施工部分不计在承包人已完工程范围内，发包人对该部分施工不支付工程款。（4）承包人对其施工部分仍负担包修责任。25.6承包人不按工程质量保修书约定推行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除全部保修金，另行委托有对应资质施工队进行维修，但质量由承包人全部负责。若保修金不足以支付维修费用，其差额部分仍由承包人负担，且本工程质量仍由承包人全部负责。25.7承包人已全方面进行现场考察，并确定以下方面：（1）现场地形、地貌和特征；（2）实施和完成本协议工程及其缺点修复工作范围、性质和所需要材料采购和加工；（3）进场道路和水、电、住宿供给条件；（4）当地乡规民约和风俗习惯；（5）其它对工程施工有影响或起作用风险、意外等必需资料。25.8承包人有能力自行协调好建设地点及相关方面多种可能影响工程不利原因及负担对应风险，并自行负担由此产生费用和责任。当发包人发觉承包人在施工时无能力自行协调建设场地周围及相关方面关系，而产生不良社会影响，发包人有权解除协议，并由承包人自行负担一切损失（含赔偿发包人一切损失）。25.9一周内非承包人原因停水停电造成停工累计超出二十四小时；承包人应自备备用电源，相关费用自行考虑在投标报价中，不得因供电原因延误工期及要求增加费用。25.10协议期内，假如因为在本工程中发生或发生和之相关任何事故，发包人认为须对工程安全紧急修理或补救，而承包人无能力负担这类工作时，发包人有权雇用其它人员从事该项工作，相关费用由承包人支付。25.11承包人违约应该立即整改，发包人也有权通知其整改。若承包人违约累计超出五次，发包人有权解除协议，除约定违约金外，承包人还须负担发包人所以而遭受一切损失。25.12若承包人未按相关要求实施方法项目，致使施工现场文明施工、安全施工、临时设施、环境保护等不能达标相关要求要求，发包人有权按方法项目清单中对应方法项目扣除施工方法费，而且发包人有权另行选择施工单位实施对应施工方法项目，其费用由承包人另行负担。25.13施工过程中，承包人服从发包人实际工作安排和调整。25.14在施工期间碰到阴雨天气时，承包人应做好雨季施工方法（如：搭盖防雨蓬，做好施工场地排水等），并负担对应费用，不得所以影响施工工期，不然按违约处理协议附件格式协议附件格式内容见招标文件《通用本》工程量清单说明工程量清单说明内容见招标文件《通用本》招标项目工程量清单招标项目工程量清单内容由招标人另册提供招标图纸招标图纸目录招标图纸目录项目名称：莒口镇莒口村桥头地灾治理工程序号图名图号版本出图日期备注说明：招标项目图纸清单：略，详见施工图纸。招标图纸招标图纸另册提供技术标准和要求招标项目概况和说明工程建设地点现场自然条件本工程建设地点在建阳市，投标人可经过勘察现场，了解现场自然条件。工程建设地点现场施工条件本工程含有本招标工程施工条件，投标人可经过勘察现场，了解现场施工条件。招标项目说明关键建设本工程建设规模；工程建设内容包含：工程预算造价为人民币￥233404元。工程建设技术标准工程建设标准强制性条文依据设计文件要求，本招标项目标材料、设备、施工必需达成下列现行中国国家、行业和地方一切和招标项目相关工程建设标准强制性条文：《工程测量规范》GB50026-93《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-《建筑桩基技术规范》JGJ94-94《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99《建筑地基处理技术规范》JGJ79-《地下防水工程质量验收规范》GB50208-《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-《混凝土质量控制标准》GB50164-92《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-《屋面工程质量验收规范》GB50207-《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-《通风和空调工程施工质量验收规范》GB50243-《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-《一般混凝土配合比设计规程》JGJ55-《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-《建筑施工安全检验标准》JGJ59-99《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-《道路工程术语标准》GBJ124-88《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96《土方和爆破工程施工及验收规范》GB201-83《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-《建设工程施工管理规范》GB/T50326－……如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新，则以修改或更新后内容为准。招标项目使用其它工程建设技术标准除了上述约定工程建设技术标准外，相关本招标项目所采取其它国家级、行业和地方工程建设技术标准以下：详见附件及施工图设计文件。工程设计要求特殊工程材料、施工工艺标准和要求依据工程设计要求，该项工程下列项目材料、无：施工工艺标准和要求：合格详见附件及施工图设计文件。工程预算造价本招标项目工程预算造价本招标项目工程预算造价为￥233404元编制依据一、编制依据《福建省市政工程消耗量定额（FJYD-）》；省建设厅闽建法[]3号文《福建省建设厅相关颁发〈福建省建设工程综合单价计价措施〉通知》；《福建省建筑安装工程费用定额（）》省建设厅闽建筑（）15号文《福建省建设厅相关调整建设工程人工预算单价通知》；闽建筑（）38号文定额调整；闽建筑（）27号文《福建省建筑安装工程费用定额》（）；南建综（）3号《福建省建设厅相关停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费通知》；闽建筑（）43号文《福建省建设厅相关调整建设工程人工预算单价通知》；材料价格实施《南平工程造价信息》建阳市第三季度材料价格及福建省第三季度机械台班。、二、套价说明劳动保险费按甲类计列，中标后按中标单位提供实际有效劳保核定卡进行调整计算；税金按3.445%计取；（具体详招标控制价审核汇报编制说明）税金税率和工程排污费取费标准本招标项目税金税率：3.445%。工程排污费取费标准：暂不计入工程预算造价。暂列金额和总承包服务费本招标项目标暂列金额（预留金）：无本招标项目总承包服务费计算措施：无劳保费用及农民工工伤保险费本招标项目劳保费用暂按甲类计算。本招标项目农民工工伤保险费费率：暂不计入工程预算造价。风险范围及风险包干系数1.本招标项目考虑风险范围：详见本章第五节《协议价款约定和调整》。2.计入工程预算造价风险包干系数：按3%计取其它要求工程预算造价应由含有编制能力招标人，或受其委托含有对应资质工程造价咨询人编制。工程预算造价格式应采取《建设工程工程量清单计价规范》及本省要求格式。施工现场管理要求现场安全防护设施要求工程施工应符合国家、省、市相关现场安全施工要求。水土保持和环境要求工程施工应符合国家、省、市相关水土保持和环境保护要求。文明施工要求工程施工应符合国家、省、市相关现场文明施工要求。施工机具进场要求施工机具按时进场,必需满足施工需要，不然，承包人应按协议约定向发包人支付违约金,违约金由发包人从工程款中扣除或从承包人履约担保中支取。协议价款约定和调整协议价款约定方法本协议价款采取固定单价协议方法确定[其中劳保费以福建省建设厅公布中标单位企业劳保等级核定卡为准。价格调整原因和调整方法1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，协议约定价格调整措施:按本招标文件（专用本）协议专用条款第16.1条相关要求实施。2、非因承包人原因引发工程量改变产生协议价格调整措施:按本招标文件（专用本）协议专用条款第16.3条相关要求实施。3、其它价格调整原因和调整方法:（1）发包人确定：①设计变更；②工程签证变更。(2)依据发包人确定增减工程量。(3)按招标文件第7章第9节要求时间内查对后并经招标人确定可调整项目内容。（4）暂列金额。（5）其它价格不予调整。调整方法按本招标文件（专用本）协议专用条款第15.4条相关要求实施。第6节投标报价要求（一）基础要求1、本工程招标采取综合单价法，投标报价、协议价和完工算价均应根据《福建省建设工程综合单价计价措施》相关要求进行编制。2、投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），根据拟投标协议段全部工程内容和招标文件提出工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价可依据企业定额或参考省建设厅颁发消耗量定额、取费标准、人工预算单价、施工机械台班预算单价和工程所在地材料市场价格或参考工程造价管理机构公布材料信息价并结合工程项目实际询价后进行报价。3、投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中项目或数量。4、报价要求4.1.1基础、主体结构等关键分部分项工程综合单位报价下浮率不得高于1