施工进度及期限约定书(2024年版)

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

施工进度及期限约定书(2024年版)本合同目录一览1.施工项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4施工内容2.施工进度安排2.1总体施工计划2.2各分部分项工程进度计划2.3关键节点及时间表2.4施工期间的重大活动安排3.施工期限3.1合同工期3.2工期顺延的情形3.3提前竣工的奖励或惩罚3.4工期延误的违约责任4.施工进度监控4.1施工进度报告制度4.2施工进度会议安排4.3施工进度异常处理机制4.4工程进度检查及验收程序5.工程变更与调整5.1工程变更的范围和程序5.2工程变更对工期的影响5.3工程变更的费用调整5.4工程变更的审批流程6.不可抗力因素6.1不可抗力的定义6.2不可抗力事件的申报及证明6.3不可抗力事件对工期的影响6.4不可抗力事件的应对措施7.施工各方责任7.1施工方的责任与义务7.2业主方的责任与义务7.3监理方的责任与义务7.4设计方的责任与义务8.违约责任及赔偿8.1施工方违约的情形及责任8.2业主方违约的情形及责任8.3监理方违约的情形及责任8.4设计方违约的情形及责任9.争议解决方式9.1争议的解决方式9.2争议解决的时间限制9.3争议解决的地点及适用法律9.4争议解决前的临时措施10.合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止条件10.4合同终止后的善后处理11.合同的附件11.1施工图纸及相关技术文件11.2施工预算及结算清单11.3施工组织设计及安全措施11.4其他与施工进度及期限相关的文件12.合同的签订与备案12.1合同签订的时间及地点12.2合同备案的程序及期限12.3合同的复印件及副本效力12.4合同的保管及使用规定13.合同的监督与检查13.1合同执行情况的监督13.2合同履行过程中的检查13.3合同执行情况的评价与反馈13.4合同履行过程中问题的处理14.保密条款14.1保密信息的定义及范围14.2保密信息的保护期限14.3保密信息的泄露后果14.4保密信息的保护措施及责任第一部分：合同如下：第一条施工项目概述1.1项目名称：X建设项目1.2项目地点：X市X区X路X号1.3项目规模：占地面积X平方米，建筑总面积X平方米1.4施工内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、绿化工程等第二条施工进度安排2.1总体施工计划：自合同签订之日起至X年月日完成全部施工内容2.2各分部分项工程进度计划：详见附件《分部分项工程进度计划》2.3关键节点及时间表：详见附件《关键节点及时间表》2.4施工期间的重大活动安排：包括但不限于工程开工仪式、结构封顶仪式等第三条施工期限3.1合同工期：自开工之日起至竣工交付之日止，共计X日3.2工期顺延的情形：包括但不限于设计变更、工程量增加、不可抗力等3.3提前竣工的奖励或惩罚：提前竣工奖励按照合同总价的1%计算，延期竣工按照每日X元计算违约金3.4工期延误的违约责任：按照合同约定的违约金计算方式及比例承担违约责任第四条施工进度监控4.1施工进度报告制度：施工方每月向业主方提交一次施工进度报告4.2施工进度会议安排：定期召开施工进度会议，共同协调解决施工过程中的问题4.3施工进度异常处理机制：如发生进度异常，各方应及时沟通，采取措施予以解决4.4工程进度检查及验收程序：按照附件《工程进度检查及验收程序》进行第五条工程变更与调整5.1工程变更的范围和程序：工程变更应提前X天提交变更申请，经业主方批准后方可实施5.2工程变更对工期的影响：根据变更内容，调整施工进度计划，并报业主方备案5.3工程变更的费用调整：按照附件《工程变更费用调整办法》进行5.4工程变更的审批流程：详见附件《工程变更审批流程》第六条不可抗力因素6.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况6.2不可抗力事件的申报及证明：发生不可抗力事件时，施工方应立即向业主方报告，并提交相关证明文件6.3不可抗力事件对工期的影响：根据不可抗力事件的影响，调整施工进度计划，并报业主方备案6.4不可抗力事件的应对措施：各方应共同努力，采取措施减少不可抗力事件的影响第八条施工各方责任8.1施工方的责任与义务：按合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现8.2业主方的责任与义务：提供施工场地、办理相关手续、支付工程款等8.3监理方的责任与义务：对施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全等符合规定要求8.4设计方的责任与义务：提供设计文件、参与设计变更、解决设计问题等第九条违约责任及赔偿9.1施工方违约的情形及责任：如施工方未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任9.2业主方违约的情形及责任：如业主方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任9.3监理方违约的情形及责任：如监理方未按合同约定进行监督管理，应承担相应的违约责任9.4设计方违约的情形及责任：如设计方未按合同约定提供设计文件，应承担相应的违约责任第十条争议解决方式10.1争议的解决方式：如各方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决；如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼10.2争议解决的时间限制：各方应在争议发生之日起X天内向法院提起诉讼10.3争议解决的地点及适用法律：争议解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律10.4争议解决前的临时措施：如发生争议，各方应继续履行合同，维护合同的履行和工程进度第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件：合同自各方签字盖章之日起生效11.2合同的变更程序：如各方同意变更合同，应签订书面变更协议，经各方签字盖章后生效11.3合同的终止条件：合同履行完毕或者合同约定的终止条件出现11.4合同终止后的善后处理：各方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜第十二条合同的附件12.1施工图纸及相关技术文件：详见附件《施工图纸及相关技术文件》12.2施工预算及结算清单：详见附件《施工预算及结算清单》12.3施工组织设计及安全措施：详见附件《施工组织设计及安全措施》12.4其他与施工进度及期限相关的文件：详见附件《其他相关文件》第十三条合同的签订与备案13.1合同签订的时间及地点：合同于X年月日在X市X区X路X号签订13.2合同备案的程序及期限：合同签订后X天内，各方应向有关主管部门备案13.3合同的复印件及副本效力：合同复印件及副本具有同等法律效力，但不得用于履行合同13.4合同的保管及使用规定：各方应妥善保管合同，不得擅自转让、涂改、毁损合同第十四条保密条款14.1保密信息的定义及范围：保密信息是指合同履行过程中产生的技术秘密、商业秘密等14.2保密信息的保护期限：自合同签订之日起至合同终止之日起X年14.3保密信息的泄露后果：如保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任14.4保密信息的保护措施及责任：各方应采取适当措施保护保密信息，如发现保密信息泄露，应立即采取补救措施第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件《施工图纸及相关技术文件》：包含施工图纸、设计说明书、施工技术要求等，用于指导施工过程中的各项工作。附件《施工预算及结算清单》：详细列出施工过程中各项工程的预算和结算金额，用于控制成本和决算。附件《施工组织设计及安全措施》：包含施工组织架构、施工方案、安全防护措施等，确保施工过程中的安全和效率。附件《其他相关文件》：包括工程量清单、材料供应合同、施工队伍资质证明等，用于支持施工进度和质量的保证。说明二：违约行为及责任认定：1.施工方违约的情形及责任：未按合同约定时间完成施工任务，视为违约，应承担违约金责任。例如，若合同约定工期为120天，施工方未能在规定时间内完成工程，则应支付违约金X元。未达到合同约定的工程质量标准，需负责返工、修复，并承担相应费用。例如，施工方施工的某分部分项工程质量不满足设计要求，需重新施工，产生的费用由施工方承担。违反合同约定的安全规定，导致安全事故发生，应承担安全事故的全部责任。例如，施工方在施工过程中未采取适当安全措施，导致工人受伤，施工方应承担相应的医疗费用和赔偿。2.业主方违约的情形及责任：未按合同约定时间支付工程进度款，视为违约，应承担违约金责任。例如，若合同约定业主方应在每月底支付当月工程进度款，业主方未能按时支付，则应支付违约金X元。未提供施工所需的场地、资料等，导致施工进度延误，应承担相应的责任。例如，业主方未能按时提供施工场地，导致施工方无法按计划开工，业主方应承担相应的工期延误责任。3.监理方违约的情形及责任：未按合同约定进行监督检查，导致工程质量、安全问题未及时发现，应承担相应责任。例如，监理方未定期对施工现场进行监督检查，导致某分部分项工程存在质量问题，监理方应承担相应的监管不力的责任。未及时审批工程变更申请，导致施工进度延误，应承担相应责任。例如，监理方在施工方提交工程变更申请后，延迟审批导致工期延误，监理方应承担相应的审批不及时的责任。4.设计方违约的情形及责任：未按合同约定提供设计文件，导致施工进度延误，应承担相应责任。例如，设计方未能在约定时间内提供施工图纸，导致施工方无法按计划施工，设计方应承担相应的工期延误责任。设计文件存在重大缺陷或错误，导致工程质量问题，应承担修改设计费用。例如，设计方提供的施工图纸存在不合理之处，导致施工过程中出现质量问题，设计方应承担修改图纸的费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、战争、罢工等。2.违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的违约赔偿金。在本合同中，违约金的计算方式及比例详见合同相关条款。3.工期延误：因一方原因导致工程进度延迟，未能按合同约定时间完成工程。在本合同中，工期延误的违约责任详见合同相关条款。4.工程质量：指工程满足设计要求、规范