2024年施工合同：三大组成部分详解

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年施工合同：三大组成部分详解本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程监理方第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条：施工期限及进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期及提前完工的处理第五条：工程质量及标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量问题的处理第六条：材料及设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备的验收第七条：施工安全及环保7.1施工安全要求7.2安全事故的处理7.3环保要求及处理第八条：变更及调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更费用及时间调整第九条：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一条：合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条：其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的附件第十四条：合同的签署14.1签署程序14.2签署日期14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同约定，承担工程发包责任的法人或其他组织，即甲方。1.2承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程施工任务的法人或其他组织，即乙方。1.3工程监理方工程监理方是指按照本合同约定，对工程施工过程进行监督管理的法人或其他组织，即丙方。第二条：合同范围及工程内容2.1工程概述本合同项下的工程是一个住宅小区的绿化建设项目，包括绿化带、景观小品、休闲设施等。2.2施工范围施工范围包括：绿化带的铺设、景观小品的制作与安装、休闲设施的安装等。2.3工程量清单工程量清单详见附件一，该清单包括但不限于各项工程的名称、数量、规格等。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价本合同的总价为人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额按照工程量清单和单价计算。3.2支付方式支付方式分为三次，分别为：开工保证金、进度付款和最终付款。3.3进度付款进度付款按照工程进度的完成情况进行支付，具体支付比例和时间详见附件二。3.4最终付款工程验收合格后，甲方向乙方支付最终付款，支付比例为合同总价的95%。第四条：施工期限及进度4.1施工期限本工程的施工期限为X个月，自开工之日起算。4.2施工进度计划施工进度计划详见附件三，该计划包括但不限于各分部分项工程的开始时间、结束时间等。4.3延期及提前完工的处理如乙方原因导致工程延期，甲方有权按延期天数向乙方追讨违约金，违约金为合同总价的1%。如甲方原因导致工程提前完工，甲方应按提前完成的天数向乙方支付奖励金，奖励金为合同总价的1%。第五条：工程质量及标准5.1工程质量要求本工程的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量检验工程验收时，乙方应提供完整的施工资料和质量检验报告。5.3质量问题的处理如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。如乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担整改费用和甲方损失。第六条：材料及设备6.1材料供应乙方负责提供本合同项下的所有施工材料，并保证材料质量符合工程要求。6.2设备供应乙方负责提供本合同项下的所有施工设备，并保证设备性能稳定、安全可靠。6.3材料和设备的验收甲方应按照合同约定对乙方提供的材料和设备进行验收，验收不合格的，乙方应进行更换或整改。第八条：变更及调整8.1变更范围（1）甲方要求对工程范围、工程内容、工程量进行调整；（2）因国家法律法规、政策变化，导致工程不能正常进行；（3）不可抗力因素导致工程发生变更。8.2变更程序变更程序如下：（1）甲乙双方协商一致，确定变更内容；（2）甲方出具书面变更通知，乙方收到变更通知后，按照变更内容进行施工；（3）变更引起的合同价格、工期等事项，双方协商确定。8.3变更费用及时间调整因变更导致的费用及时间调整，双方按照本合同约定的价格和支付方式进行调整。第九条：违约责任9.1违约行为（1）乙方未按照合同约定履行施工义务；（2）乙方使用不合格的材料、设备；（3）甲方未按照合同约定支付款项；（4）甲方未按照合同约定提供施工条件。9.2违约责任违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的2%。9.3违约赔偿违约方应赔偿因违约给守约方造成的损失，包括但不限于：工程停工、窝工损失、材料损坏、设备损坏等。第十条：争议解决10.1争议解决方式（1）提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；（2）提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。10.2仲裁如甲乙双方约定通过仲裁解决争议，则仲裁委员会为甲方所在地仲裁委员会。10.3诉讼如甲乙双方选择通过诉讼解决争议，则甲方所在地人民法院为第一审法院。第十一条：合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同变更本合同履行过程中，甲乙双方可以书面形式变更合同内容，经双方签字（或盖章）确认后生效。11.3合同解除合同解除的条件如下：（1）甲乙双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约导致合同无法履行。第十二条：保密条款12.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同解除或终止履行之日起两年内有效。12.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。第十三条：其他条款13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的附件本合同附件包括：工程量清单、单价表、进度计划、材料和设备验收单等。第十四条：合同的签署14.1签署程序本合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。14.2签署日期本合同签署日期为2024年。14.3合同副本甲乙双方各执一份合同副本，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出包括但不限于绿化带铺设、景观小品制作与安装、休闲设施安装等所有工程项目的名称、数量、规格、单价和总价。附件二：单价表详细列出所有工程项目的单价，包括材料费、人工费、设备使用费等。附件三：进度计划详细列出工程项目的开始时间、结束时间以及各分部分项工程的进度计划。附件四：材料和设备验收单列出所有供应的材料和设备的名称、数量、规格、供应方信息以及验收情况。附件五：施工图纸提供工程的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以指导施工。附件六：施工方案详细列出施工过程中的施工方案，包括施工工艺、施工步骤、施工要求等。附件七：质量检验标准列出工程质量检验的标准和要求，包括材料检验、过程检验、竣工检验等。附件八：安全施工方案详细列出施工过程中的安全施工方案，包括安全措施、安全设施、安全教育等。附件九：环保措施方案详细列出施工过程中的环保措施方案，包括环保设施、环保要求、环保教育等。附件十：合同变更记录记录合同变更的内容、日期、原因等信息。附件十一：付款记录记录合同付款的日期、金额、付款方式等信息。附件十二：工程验收记录记录工程验收的时间、验收人员、验收结果等信息。附件十三：违约金计算明细详细列出违约金的计算方式和计算依据。附件十四：争议解决记录记录合同争议解决的日期、方式、结果等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定履行施工义务，如施工进度严重滞后、施工质量不符合要求等。示例说明：如果乙方在合同约定的施工期限内未能完成工程，则构成违约行为。2.乙方使用不合格的材料、设备，如使用劣质材料、设备存在严重质量问题等。示例说明：如果乙方使用的材料经检验不符合合同约定的质量标准，则构成违约行为。3.甲方未按照合同约定支付款项，如延迟支付、少支付合同款项等。示例说明：如果甲方在合同约定的付款时间内未能支付款项，则构成违约行为。4.甲方未按照合同约定提供施工条件，如延迟提供施工场地、未提供必要施工设备等。示例说明：如果甲方未能在合同约定的时间内提供完整的施工场地，则构成违约行为。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的2%。2.违约方应赔偿因违约给守约方造成的损失，包括但不限于：工程停工、窝工损失、材料损坏、设备损坏等。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同生效：本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。3.合同变更：本合同履行过程中，甲乙双方可以书面形式变更合同内容，经双方签字（或盖章）确认后生效。4.合同解除：合同解除的条件如下：（1）甲乙双方协商一致解除合同