旋挖机械成孔(桩基)施工合同

PAGE第4页共10页合同编号：旋挖机械成孔（桩基）施工合同工程名称：新锒田笔电配套项目-厂房施工单位：重庆实信建筑工程有限公司分包单位：重庆永融建筑工程有限公司签订地点：项目部签订时间：年月日旋挖桩工程合同发包方：重庆实信建筑工程有限公司(以下简称“甲方”)住所：重庆市渝中区长江一路78号C幢7-1法定代表人：谢家凤联系电话真：联系地址：重庆九龙坡区渝高智博中心12-114邮政编码：开户银行：华夏银行重庆九龙坡支行帐号：5434200001819100119506承包方：重庆永融建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)法定代表人：李庆书联系电话真：联系地址：邮政编码：开户银行：帐号：第六条合同价款及结算方式本合同总价款暂定为：350000（大写RMB：叁拾伍万最终总价按现场实际完成的工程量结算。本合同价款：采用综合单价包干。旋挖桩综合单价桩径小于或等于1100mm的按260元/M，旋挖桩综合单价桩径大于1100mm的按260元/M3（此单价不含税金，但提供产值30%的柴油发票、不含钢筋、砼、声测管和套筒等主材费，不含施工用水费、电费）。若开票则甲方承担10%的税金。3.结算方式：按实收方工程量（甲乙双方收方单为准）×旋挖桩综合单价备注：本工程综合单价包含完成所有工序人工费、机械进出场费、安全文明施工费、辅助材料费及现场管理费及保险费等一切费用。第七条价款的支付方式付款方式：1、工程进度款的支付方式：桩基施工完毕后出场前支付50﹪，在桩声波验收合格后15天内付清所有尾款。桩完成后15日内须进行检测。2、劳务工程结算约定：（1）乙方在支付劳务工程款时，必须严格提供正式的财务收据和委托书。（2）甲方委托（身份证号码：）作为结算凭证的经办人，但此经办人权限只能在合同约定总金额范围内签字确认。（3）乙方委托（身份证号码：）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托李庆书直接到甲方收取劳务工程款，李庆书收到甲方支付的劳务工程款后，视为乙方收到。（4）甲乙双方方在承包本单项劳务工程完工桩验收合格后10天内必须办理完总结算手续，否则乙方有权拒绝出场。第八条各方代表（一）甲方代表:。甲方对代表的任命书、委派书作为合同附件。（二）监理工程师:。（三）乙方项目经理:。乙方项目经理的任命书、委派书作为合同附件。任命书。（四）除本合同另有规定外，甲方有权授权监理人代为行使甲方在本合同项下相应权利，并有权授权监理人代为履行甲方在本合同项下相应义务，乙方对此予以无条件认可和接受。（五）本合同履行过程中，如甲方驻工地代表与监理人出现意见分歧，须提请甲方最终确定后方可执行。第九条甲方的权利和义务(一)提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；（二）负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；（三）根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；（四）提供施工用水、用电接口，由乙方自行安装到现场（二级配电箱以外、末级配电箱及电缆等材料由乙方负责），乙方人员住宿。（五）按合同约定支付工程款。（六）负责场地“三通一平”，场地周边关系协调。（七）负责放线定位。（八）负责砼材料（九）负责钢材等主材运送至施工现场，声测管材料购买。（十）负责送检及检测费用。第十条乙方的权利和义务(一)施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。（二）在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方汇报，不得擅自更改设计；（三）按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方审批；（四）因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应无条件免费返工整改至合格并承担由此引起的工机料损失。（五）工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处【5000】元罚款，情节严重者报送公安机关处理。（六）进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以【100】元罚款/人次。（七）根据现场实际情况如需使用大型机械（如：吊车、挖机、铲车等）费用由乙方负责并负责组织设备进出场、设备安装、设备施工、操作等。（八）负责机械成孔（旋挖）灌注桩成孔、钢筋笼制作及安装、声测管安装、灌注砼成桩。（九）负责弃土堆放至建筑外边线外10米。（十）服从甲方及监理的质量监督与管理，要严格按照国家规范要求和施工安全要求进行施工作业。（十一）旋挖机，二级配电箱以外及电缆线由乙方自行提供。（十二）乙方提供保证成孔及砼浇筑质量的施工方案。第十一条安全文明施工(一)乙方应按照国家及项目所在地政府和有关部门颁布的有关安全、文明施工及有关施工扰民、噪音控制的规定，建立健全各种岗位责任制，严格现场管理（如技术工种需持证上岗、工人上岗前安全交底，民工安全、卫生及文明施工教育等），并采取其它必要的措施，保证施工安全和现场文明，同时满足交通、环保、环卫等政府相关部门的规定和要求，并承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用。（二）乙方应具备安全生产许可证，并根据甲方的要求在进场前同甲方或其指定的单位签署安全管理协议，负责施工现场的所有安全管理问题，并缴纳安全押金。（三）甲方有权就上述工作发出指令，如乙方不按照指令执行，甲方有权雇佣其他人执行。为此发生的费用，甲方有权从应付乙方工程款中扣除。（四）乙方工人必须遵纪守法，服从甲方管理人员的协调和指挥。严禁聚众闹事、打架斗殴、拉闸断电的事件发生，如发生一次罚款1000元，并承担相应的经济责任和法律责任。因乙方用工人员造成的安全事故，安全事故费用叁万以内由乙方承担全部费用，超出叁万以上费用，按超出部分费用由乙方负责30%，由甲方负责70%，按以上上述安全责任划分条款处理。（五）特殊工种上岗证乙方在施工过程中，如使用特殊工种人员（如架子工、电工、电焊工、气焊工、信号工等）及按照建设部和当地政府相关文件规定需持证上岗的人员，必须聘用具有符合要求的当地政府颁发的“特殊工种操作证”或换发的“特殊工种临时操作证”，并在相应操作人员进场前报送甲方及监理备案。乙方应对因此所引起的任何不利后果承担全部责任。第十二条工程变更（一）如果甲方对本工程或其中部分的形式、质量或数量作出下述变更，乙方应接受并即时完成：1、增加或减少本合同中所包括的部分工作的数量；2、改变部分工程项目的性质、质量或类型；3、改变部分工程的标高、基线、位置和尺寸；4、实施工程竣工所必须的附加工作；5、本工程施工顺序或时间安排的调整；6、因总体工程需要而必须完成的任何追加工作。（二）除非本合同条件中另有约定，上述变更不应影响本合同其他内容的效力。（三）增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。第十三条保修责任桩验收不合格乙方应无条件免费整改至合格为止，并承担一切返工费用。第十四条合同的解除（一）如果发现乙方可能发生破产、解散、关闭、转产、停产等已不能实际履行本合同义务的情形，甲方可要求乙方提供足以保证合同履行的担保，如乙方不能提供相应担保的，甲方可以单方解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。（二）因不可抗力发生导致全部合同的履行成为不可能时，甲方、乙方均有权解除合同。第十五条违约责任（一）双方均应认真履行本合同，由于任何一方的过错使本合同不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的，由过错方承担责任，如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。（二）除双方另有约定外，甲方在本合同约定时间内无故拖延付款的，甲方应当对逾期付款金额按照中国人民银行公布的银行同期贷款利率支付违约金。（三）本合同签订后，如甲方自身原因导致业务取消或延期的，甲方可以终止本合同，并书面通知乙方，乙方在收到甲方通知后应立即停止工作。因甲方自身原因终止合同的，甲方需对乙方按双方约定的工作进程所发生的实际而合理的费用予以补偿，同时乙方已经完成的工作应于收到甲方通知之日起3日内移交甲方。 （四）因乙方原因延误工期，工程不能按约定的进度计划实施，每逾期1日，乙方应向甲方支付5000元/天的违约金。（五）任何一方违反本协议保密义务，违约方应向守约方承担本合同总价款百分之【1】违约金。（六）乙方应组织好机械设备及人员，必须适应工程建设的需要，以确保甲方进度要求。本合同桩基从旋挖钻机开始首桩成孔完毕后计算，2天内必须进行桩基首桩砼的浇筑，若因乙方原因未在24小时内浇筑导致塌孔的，注砼及二次成孔的费用全部由乙方承担。因甲方原因造成乙方停工每月累计3天以上，甲方补偿乙方8000元每天。（七）本合同桩基单价以甲方提供的本项目现场地勘资料为依据。如现场实际地质与地勘不符则本项目旋挖桩单价由甲乙双方重新协商。甲方须随时配合乙方及时收方。以免造成质量问题。第十六条不弃权任何一方未行使或延迟行使本合同项下的或与本合同有关的任何其它合同/协议项下的任何权利、权力或特权不应视为放弃这些权利、权力或特权；任何单独或部份地行使任何权利、权力或特权，亦不应妨碍该方将来行使这些权利、权力或特权。第十七条 通知与送达（一）以本合同为目的或与之相关的任何通知均应以亲自递交、邮递、特快专递或传真发至文首列明的联系地址和/或联系方式，否则不发生效力。如果拟接受通知的合同一方的联系地址和/或联系方式发生变更，则其应在发生变更情况之日起1日内以书面形式通知另一方。（二）通知被视为送达的日期应按如下方法决定：1、专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达；2、以（预付邮资）的挂号信件发出的通知，应在寄出日（以邮戳为准）后第7日视为有效送达；3、以快递发送的通知应于交予合法的快递服务发送后第3日视为有效送达；4、以图文传真发出的通知，在传送日后第1个工作日视为有效送达。第十八条不可抗力（一）不可抗力应以国家和本市有关部门正式发布为准，不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。（二）当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。（三）不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14日内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认可。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。（四）甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。（五）本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。第十九条完整合同本合同构成各方对本合同所涉事项的完整合同，它取代了此前各方就该等事项作出的任何口头或书面合同或许诺。第二十条修改对本合同的任何修改均须以书面形式进行，并经本合同双方签字盖章后才能生效，本合同中未经修改的其他条款仍然有效。第二十一条 附件廉政条款附件第二十二条 可分割性本合同及其附件中所包含的任何条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下，该条款的无效性或不可执行性不得影响其他条款的效力。第二十三条 继承本合同生效后，无论甲方或乙方的名称、组织形式、企业性质、经营范围、注册资本、投资者等发生任何变更，甲方或乙方应继续或要求其权利义务的继承人恪守并履行其在本合同项下之相关义务。第二十四条 适用法律及争议解决本合同适用中华人民共和国相关法律法规。（二）双方因履行本合同（包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止）有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方有权选择以下第【1】种方式解决：向本项目工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。向重庆仲裁委员会提请仲裁，该项目行政区仲裁院提请仲裁,该仲裁委员会的仲裁裁决为最终裁决，并对参与仲裁的各方均具有约束力。第二十五条 生效及文本本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效。本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方