2024年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试精准押题卷（附答案）x - 工程监理职责与规范

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、“卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程。”，这体现的卓越绩效模式的价值观是（）。A.战略导向B.社会责任C.学习、改进与创新D.系统管理

2、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样

3、生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。下列有关生产准备费的表述正确的是（）。A.生产准备费不包括生产单位的生产职工培训费等B.生产准备费不包括单台设备调试费C.生产准备费不包括生产单位的提前进厂参加施工人员的工资、劳动保护费等D.生产准备费在实际执行中是一笔活口很大的支出，则应宽松处理

4、下列建设工程可以不实行监理的是（）。A.国家重点建设工程B.小型公用事业工程C.成片开发建设的住宅小区工程D.利用国际组织贷款的工程

5、工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。A.组织B.搭接C.工艺D.平行

6、在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。A.自由时差与进度偏差B.总时差与进度偏差C.自由时差与总时差D.时间间隔与进度偏差

7、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容不包括（）。A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况B.监督进行技术交底C.使用工程材料、构配件的合格情况D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位

8、在工程质量统计分析时，应用控制图观察分析生产状态，应判定为工序异常的是（）。A.连续七点链B.排列点连续6点下降C.排列点在连续11点中有6点连续同侧D.排列点连续5点上升

9、连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。A.30.70B.31.05C.31.06D.32.15

10、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager

11、（）是工程设计的最后一个阶段。A.初步设计B.技术设计C.施工图设计D.设计准备

12、在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。A.施工单位技术负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.建设单位负责人

13、在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最大B.工作持续时间最长C.两端节点均为关键节点D.最迟开始时间与最早开始时间差值最小

14、在下列质量控制的统计分析方法中，应采用等距抽样的是（）。A.管理用相关图B.管理用排列图C.管理用控制图D.管理用直方图

15、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是（）。A.2B.3C.5D.15

16、（2018年真题）工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（）。A.停工整改并封存不合格材料B.征求设计单位对不合格材料的使用意见C.限期将不合格材料撤出施工现场D.征求检测机构对不合格材料的使用意见

17、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是（）。A.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作B.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期C.工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作D.非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作

18、某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2000B.2160C.2169D.2177

19、工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（）。A.设计单位的选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.起草投资方案

20、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27

21、某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，基本预备费200万元，涨价预备费140万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7800C.7940D.8300

22、某新建项目，建设期为2年，从银行贷款900万元，其中第1年300万元，第2年600万元。若年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为()万元。A.18.00B.37.08C.45.54D.54.00

23、关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。A.质量方针应由管理者代表制定B.质量方针应由技术负责人制定C.质量方针应由管理者代表发布D.质量方针应由技术负责人发布

24、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有()特点。A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性

25、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。A.最早开始时间和最迟开始时间B.最迟开始时间和最迟完成时间C.最早开始时间和最早完成时间D.最早开始时间和最迟完成时间

26、香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（）。A.ES曲线和LS曲线B.ES曲线和EF曲线C.LS曲线和LF曲线D.ES曲线和LF曲线

27、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告

28、分项工程单位估价表是预算定额法编制施工图预算的重要依据，分项工程单位估价表中的单价包含完成相应分项工程所需的人工费、材料费和（）。A.企业管理费B.施工机具使用费C.规费D.税金

29、（2019年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值

30、总监理工程师应组织（）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。A.专业监理工程师B.建设单位C.施工单位D.总监理工程师代表

31、由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位

32、施工单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应（）。A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备

33、工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目

34、下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚

35、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼

36、为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工C.对工程延误收取误期损失赔偿金D.严格审查工程变更和设计变更

37、某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程实体损失15万元。承包方受伤人员医药费5万元，施工机具损失10万元，施工人员窝工费3万元，工程清理修复费5万元。承包人及时向项目监理机构申请索赔，并附相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.20B.23C.25D.33

38、非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

39、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。A.划分施工段的数目B.安全施工的要求C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求D.单位时间内其完成的工程量

40、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查

41、下列费用中，不属于规费的是（）。A.工伤保险费B.文明施工费C.生育保险费D.住房公积金

42、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲B.乙C.丙D.丁

43、关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算

44、关于正当防卫与紧急避险，下列哪一选项是正确的？A.甲贩卖毒品，乙抢劫甲的毒品，甲在反抗中将乙打伤的，由于贩卖毒品属于违法行为，所以甲不成立正当防卫B.甲发现乙正在偷越国（边）境，遂将乙打成重伤，阻止了乙偷越国（边）境的，甲的行为成立正当防卫C.甲遭乙追杀，情急之下夺过丙的摩托车骑上就跑，丙被摔骨折，甲的行为成立紧急避险D.鱼塘边工厂仓库着火，甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火，致鱼塘中价值2万元的鱼苗死亡。仓库中价值2万元的商品因灭火及时未被烧毁。由于保护的利益等于牺牲的利益，故甲不成立紧急避险

45、按照我国法律规定和诉讼理论，审判监督程序与死刑复核程序是不同的，但二者也并非没有共同点。关于这个问题，下述各项中说法错误的是：A.二者都属于审判程序B.二者的适用对象都是已经生效的判决、裁定C.二者都是在判决、裁定确有错误时才可引起D.两者的适用机关都只是高级人民法院和最高人民法院

46、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.施工单位技术负责人、专业监理工程师B.施工单位技术负责人、总监理工程师C.施工项目技术负责人、专业监理工程师D.施工项目技术负责人、总监理工程师

47、关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务B.LOD分为五个等级C.LOD100等同于概念设计D.LOD400等同于方案设计或扩展设计

48、某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：d）,其中E工作的最早开始时间和最迟开始时间是（）。A.3和5B.3和6C.4和5D.4和6

49、（2020年真题）某工程约定采用价格指数法调整合同价款，承包人根据约定提供的数据如下表。本期完成合同价款为45万元，其中已按现行价格计算的计日工价款为5万元。本期应调整的合同价款差额为（）万元。A.-2.85B.-2.54C.2.77D.3.12

50、工程网络计划资源优化的目的是为了()A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡使用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡二、多选题

51、关于人民陪审员，下列哪一说法是错误的？A.甲曾因过失犯罪，受过刑事处罚，不得担任人民陪审员B.乙作为人民陪审员，他的回避需由院长决定C.丙作为人民陪审员不认同合议庭其他人意见，有权不在笔录上签字D.丁作为人民陪审员，可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审判委员会讨论决定

52、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设计单位代表D.各单位验收人员共同

53、按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，（）的划分是依专业性质、工程部位来确定的。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程

54、在质量管理中，将正常型直方图与质量标准进行比较时，可以判断生产过程的（）。A.质量问题成因B.质量薄弱环节C.计划质量能力D.实际生产能力

55、工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列（）。A.设计单位选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.起草投资方案

56、安全生产的监理行为要求不包括（）。A.按规定编制监理规划B.按规定审查专项施工方案C.按规定对现场实施安全管理D.监理单位应当依法取得资质证书

57、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A.生产能力指数法B.指标估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法

58、在双代号网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.9C.12D.15

59、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。A.24B.30C.34D.42

60、下列网络计划中，工作E的最迟开始时间是（）。A.4B.5C.6D.7

61、导人生成场地的DWG文件必须具有()数据。A.高程B.图层C.颜色D.图纸

62、（2018年真题）某公司申请银行贷款200万元，月利率1.5%，贷款期限为5个月，按复利计算，一次性还款，到期后应还款（）万元。A.215.46B.215.00C.203.02D.203.00

63、监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。A.科学性和价值B.有效性和效率C.创造性和价值D.管理水平和效率

64、双代号网络计划中，某工作持续时间为8天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.7

65、工程勘察单位应履行的勘察后期服务职责是（）。A.审查施工设计图纸B.配合桩基工程施工C.签署工程保修书D.参与工程质量事故分析

66、暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于因施工单位原因暂停施工的，应记录（）。A.施工单位人工的数量B.施工单位设备的数量C.直接导致停工发生的原因D.施工单位设备的状态

67、将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻两专业队能最大限度地搭接作业，这种方式的施工是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.混合施工

68、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.资源使用最少条件下的合理工期安排D.资源有限条件下的最短工期安排

69、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。A.该工作实际进度与计划进度一致B.该工作实际进度超前C.该工作实际进度落后D.无明显意义

70、下列对于累加数列错位相减取大差法的描述中，错误的是（）。A.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加B.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列C.在差数列中取绝对值最大者，即为这两个相邻施工过程的流水步距D.在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距

71、危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（）共同审核签字并加盖单位公章。A.分包单位技术负责人及总包单位项目经理B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人C.总承包单位技术负责人及总监理工程师D.分包单位技术负责人及总监理工程师

72、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方工程单价为16元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m＜sup>3＜/sup>。该工程实际完成土方工程量1.8万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程实际结算工程款为()万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80

73、（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A.资金情况B.合同条件C.影响工期D.实际情况

74、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.强度B.测试坏品数C.质量D.位移

75、当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。A.工程延期调查报告B.工程延期审核报告C.工程延期意向通知D.工程延期临时决定

76、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察实施方案C.主要岗位操作人员资格D.勘察成果报告

77、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.24

78、某工程的网络计划如下图所示(时间单位：天)，图中工作B和E之间、工作C和E之间的时间间隔分别是()天。A.1和0B.5和4C.0和0D.4和4

79、2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程的金额为1000万元，该工程定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150

80、工程网络图的绘制原则，错误的是（）。A.单代号网络图的绘制比双代号网络图的绘制容易B.网络图中所有节点都必须有编号C.双代号网络图中的节点可以用矩形表示D.单代号网络图中的节点可以用圆圈或矩形表示

81、根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金

82、下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率

83、下列哪些产品中存在《产品质量法》所称的“缺陷”A.含有过量添加剂的食品B.食用酒精勾兑的劣质酒C.裤腿不一般长的裤子D.因气压过高突然爆炸炸坏家具的汽酒

84、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：()A.41%～42%：59%～58%B.5126～52%：49%～48%C.6526～66%：35%～34%D.80%～81.6%：20%～18.4%

85、甲等三人冒充警察，向实施了盗窃行为的乙谎称执行逮捕任务，将乙带到某宾馆房间，并声称如果乙的家人交付3万元取保候审保证金，就可以放乙回家。乙遂给其家人打电话告知此事，后来乙发现甲等人并非警察，但未吭声；其家人次日去公安局打听情况，发现并无此事，遂报警。下列哪一选项是正确的？A.甲等人仅成立招摇撞骗罪B.甲等人成立敲诈勒索罪与招摇撞骗罪想象竞合C.甲等人成立敲诈勒索罪未遂与招摇撞骗罪想象竞合D.甲等人成立绑架罪与招摇撞骗罪想象竞合

86、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备，保养测量设备等一般采用()进行计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分析计量法

87、工程质量统计分析中，应用控制图分析判断生产过程是否处于稳定状态时，可判断生产过程为异常的情形有（）。A.中心线一侧出现5点链B.中心线两侧有6点连续上升C.点子排列显示周期性变化D.连续14点中有10点在同侧

88、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程C.架体高度15m的的悬挑脚手架工程D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程

89、采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较，下列说法正确的是()。A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前

90、下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）。A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费

91、关于物资需求计划的说法，正确的是（）。A.编制依据：概算文件、项目总进度计划B.组成内容：一次性需求计划和各计划期需求计划C.主要内容：确定材料的合理储备D.编制单位：各施工承包单位

92、某工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成的工程量如下图和表所示，则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。＜br>A.20B.50C.60D.150

93、极差的作用是（）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性

94、以下关于电子数据的收集和运用的说法，哪一项是正确的？A.网盘内存有的证人证言属于电子数据B.未以封存状态移送的电子数据，不能作为定案根据C.电子数据有增加、删减等情形，影响电子数据真实性的，经补正后可以采用D.收集、提取电子数据，应当制作笔录并附电子数据清单，可以不对相关活动进行录像

95、设计工作能否顺利进行，以及能否缩短设计周期，与（）时间目标的实现关系极大。A.前期勘察工作B.设计准备工作C.施工图设计工作D.初步设计工作

96、工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。A.组织B.搭接C.工艺D.平行

97、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目

98、网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。A.在工期不变的条件下，使资源投入最少B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡

99、某工程单代号网络计划如下图所示，工作B的总时差是（）。A.3B.7C.0D.2

100、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。系统管理：卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程。参见教材P50。

2、答案：D本题解析：2022/2021版教材P108本题考查的是施工质量控制的工作程序。在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

3、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设其他费用。选项A，生产准备费包括生产单位的生产职工培训费等；选项C，生产准备费包括生产单位的提前进厂参加施工人员的工资、劳动保护费等；新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，选项D，生产准备费在实际执行中是一笔活口很大的支出，尤其要严格掌握。

4、答案：B本题解析：本题考查的是建设单位的质量责任和义务。下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。

5、答案：A本题解析：工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。

6、答案：A本题解析：2022/2021版教材P103本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响，此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法；如果工作的进度偏差未超过该工作的自由时差，则此进度偏差不影响后续工作，因此，原进度计划可以不作调整。

7、答案：B本题解析：巡视应包括下列主要内容：（1）施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。（2）使用的工程材料、构配件和设备是否合格。只有经过复试检测合格原材料、构配件和设备才能够用于工程。（3）施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。（4）特种作业人员是否持证上岗。

8、答案：A本题解析：2022/2021版教材P76本题考查的是工程质量统计分析方法。选项A，出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施；选项BD，连续7点或7点以上上升或下降排列，就应判定生产过程有异常因素影响；选项C，在连续11点中有10点在同侧表示出现异常。

9、答案：D本题解析：F=10×[（1+3.5%）3-1]÷3.5%×（1+3.5%）=32.15万元

10、答案：B、C本题解析：建筑信息模型(BuildingInformationModeling)或者建筑信息管理(BuildingInformationManagement)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。所以答案选择BC。

11、答案：C本题解析：2022/2021版教材P113本题考查的是设计进度控制分阶段目标。施工图设计是工程设计的最后一个阶段，其工作进度将直接影响建设工程的施工进度，进而影响建设工程进度总目标的实现。

12、答案：C本题解析：考点:施工质量控制的工作程序。总监理工程师报建设单位批准后，签发工程开工令。参见教材P105。

13、答案：D本题解析：在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。

14、答案：C本题解析：2022/2021版教材P76本题考查的是控制图法。管理用控制图主要用来控制生产过程，使之保持在稳定状态下，并按一定的时间间隔取样、计算、打点，根据点子分布情况，判断生产过程是否有异常原因影响。

15、答案：C本题解析：在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：(1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给水排水管道、设备安装为2年；(5)装修工程为2年。

16、答案：C本题解析：2022/2021版教材P117本题考查的是现场施工准备质量控制。对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

17、答案：C本题解析：2022/2021版教材P103本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。选项A、B影响后续工作和总工期；选项D如果超过总时差也会影响。

18、答案：C本题解析：本题考查的是设备购置费的组成与计算。进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率，到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费=2000+160+9=2169（万元）。参见教材P28。

19、答案：D本题解析：本题考查的是初步设计质量管理。工程初步设计质量管理服务的主要工作内容如下：①设计单位选择；②起草设计任务书；③起草设计合同；④质量管理的组织；⑤设计成果审查。注意题干选择不包括的内容，故选项D符合题意。

20、答案：C本题解析：进口设备的到岸价(CIF)=离岸价(FOB)+国外运费+国外运输保险费=200*6.85+10*6.85+6.5*6.85=1483.025（万元人民币）。

21、答案：B本题解析：静态投资包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费。即静态投资=3000+4000+600+200=7800万元。

22、答案：C本题解析：第一年利息=300/2*6%=9（万元）；第二年利息=(300+9+600/2)*6%=36.54（万元）；建设期利息=9+36.54=40.54（万元）。

23、答案：C本题解析：质量方针是由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

24、答案：A本题解析：暂无解析

25、答案：A本题解析：用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的最早开始时间和最迟开始时间安排绘制的。

26、答案：A本题解析：2022/2021版教材P97本题考查的是香蕉曲线比较法。对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为ES曲线；如果以其中各项工作的最迟开始时间安排进度而绘制S曲线，称为LS曲线。两条S曲线具有相同的起点和终点，因此，两条曲线是闭合的。在一般情况下，ES曲线上的其余各点均落在LS曲线的相应点的左侧。由于该闭合曲线形似“香蕉”，故称为香蕉曲线。

27、答案：B本题解析：考点:项目质量控制系统的建立与实施。工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。参见教材P45。

28、答案：B本题解析：2022/2021版教材P121本题考查的是施工图预算的编制方法。定额单价法（也称为预算单价法、定额计价法）是用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制施工图预算的方法。按施工图及计算规则计算的各分项工程的工程量，乘以相应工料机单价，汇总相加，得到单位工程的人工费、材料费、施工机具使用费之和。

29、答案：A本题解析：2022/2021版教材P57本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。样本中位数是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。当样本数n为奇数时，数列居中的一位数即为中位数；当样本数n为偶数时，取居中两个数的平均值作为中位数。

30、答案：A本题解析：考点:设备制造的质量控制内容。总监理工程师应组织专业监理工程师参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。参见教材P202。

31、答案：D本题解析：考点:工程保修阶段的主要工作。由于保修工作千差万别，监理单位应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。参见教材P185。

32、答案：B本题解析：本题考查重点是“见证取样的工作程序”。工程项目施工前，由施工单位和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量、试验主管部门认证，试验项目满足工程需要，试验室出具的报告对外具有法定效果。因此，本题的正确答案为B。

33、答案：D本题解析：2022/2021版教材P42本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。正确的说法是以“工程项目”为对象的。

34、答案：B、C、D本题解析：根据《刑法》第198条第2款的规定，投保人、受益人故意造成被保险人死亡以骗取保险金的，以所构成的故意杀人罪和保险诈骗罪数罪并罚。故A项正确。根据《刑法》第196条第2款规定，盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪定罪处罚，故B项错误。根据《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第11条规定，行为人明知其驾驶车辆强行夺取他人财物的手段会造成他人伤亡的结果，仍然强行夺取并放任造成财物持有人轻伤以上后果的，应当以抢劫罪定罪论处。故王某的行为构成抢劫致人重伤，故C项错误。依据《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第12条第(五)项规定的“实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁”的情形，应当理解为实施盗窃犯罪过程中过失造成公私财物毁损的情形，本案中的蔡某在盗窃既遂后毁坏青花瓷瓶的行为属于事后的不可罚行为。故D项错误。

35、答案：B本题解析：教材《进度控制》P135工程延误处理中，如果承包单位严重违反合同，又不采取补救措施，则业主为了保证合同工期有权取消其承包资格。例如：承包单位接到监理工程师的开工通知后，无正当理由推迟开工时间，或在施工过程中无任何理由要求延长工期，施工进度缓慢，又无视监理工程师的书面警告等，都有可能受到取消承包资格的处罚。B选项是业主来取消。工程延误的处理：1、拒签署付款凭证2、误期损失赔偿3、取消承包资格

36、答案：A本题解析：2021/2020版教材P3本题考查的是建设工程进度控制的措施。应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。其中技术措施包括：①审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；②编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；③采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，对建设工程进度实施动态控制。

37、答案：A本题解析：本题考查的是索赔的主要类型。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。可以索赔的费用为15＋5＝20（万元）。参见教材P182。

38、答案：C本题解析：2022/2021版教材P31本题考查的是非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工具有以下特点：（1）各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；（2）相邻施工过程的流水步距不尽相等；（3）专业工作队数等于施工过程数；（4）各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

39、答案：C本题解析：2022/2021版教材P24本题考查的是流水施工参数。每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求。

40、答案：D本题解析：本题考查的是招标控制价及确定方法。选项A，根据《计价规范》规定，招标控制价应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用；选项B，国有资金投资项目必须编制招标控制价；选项C，招标控制价公布（总价及明细）后，不得浮动。

41、答案：B本题解析：规费包括：（1）社会保险费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）；（2）住房公积金。

42、答案：B本题解析：本题考查的是价值工程的应用。甲的价值系数=0.345÷0.270=1.278；乙的价值系数=0.210÷0.240=0.875；丙的价值系数=0.311÷0.270=1.152；丁的价值系数=0.134÷0.140=0.957；通过上面的计算可知应选用乙作为价值工程对象。V＜1，目前所占的成本偏高，从而会导致该对象的功能过剩。应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本。

43、答案：D本题解析：2022/2021版教材P140本题考查的是招标控制价及确定方法。当招标人仅要求总包人对其发包的专业工程进行现场协调和统一管理、对竣工资料进行统一汇总整理等服务时，总包服务费按发包的专业工程估算造价的1.5%左右计算；当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的3%～5%计算。

44、答案：C本题解析：①“黑吃黑”的情形仍然可以进行正当防卫。A选项错误。②按照命题老师的观点，仅仅侵犯公法益，而不侵犯个人法益的，不属于正当防卫中的“不法侵害”所以甲的行为不成立正当防卫，成立故意伤害罪。B选项错误。③甲遭到乙追杀，面临正在发生的生命危险，为了避免这一危险，不得已损害了第三者丙的利益，该行为尽管夺走、毁坏了丙的财物并导致丙受伤，但却保护了甲的生命，属于紧急避险行为。C选项正确。④《刑法》没有要求保护的利益必须大于牺牲的利益，而是没有超过必要限度造成不应有的损害。就财产法益而言，不得已损害同等法益的，也不一定超过了必要限度，因为如果保护甲法益唯一的方法就是损害同等的乙法益，那么这种行为实际上就没有法益侵犯，难以成立犯罪，可以成立紧急避险，D选项错误。

45、答案：B、C、D本题解析：审判监督程序和死刑复核都是属于审判程序，死刑复核程序的对象并非生效的判决或者裁定，启动死刑复核的原因并不是判决裁定有错，而是法律的明文规定。审判监督可以由各级人民法院启动，因此BCD选项均有错误。

46、答案：B本题解析：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

47、答案：D本题解析：LOD分为五个等级，分别为：LOD100通常代表着设计的概念图；LOD200代表着初步设计结果；LOD300相当于细节的设计图纸；LOD400相当于施工图；LOD500则相当于竣工图。所以答案选择D。

48、答案：C本题解析：故工作E的最早开始时间＝max{EFA,EFB,EFC}=max{3,2,4}=4d;本题的关键线路为A→D→G和C→F→I,计算工期为14，工作E的最迟完成时间为8,工作E的最迟开始时间＝8-3=5d。

49、答案：C本题解析：2022/2021版教材P167本题考查的是物价变化。（45-5）×[0.25+（0.30×120%/110%+0.25×123%/112%+0.2×125%/115%）-1]=2.77（万元）。

50、答案：D本题解析：工程网络计划资源优化有两个目的：①在满足资源限制条件下，使工期延长最少；②在工期保持不变的条件下，是自愿需用量尽可能均衡。

51、答案：C本题解析：因犯罪受过刑事处罚，不得担任人民陪审员。A选项正确；人民陪审员的回避由法院院长负责。B选项正确；陪审员同合议庭其他人员意见分歧的，应当计入笔录。评议笔录陪审员应当认真阅读后签字。C选项错误；人民陪审员可以要求合议庭将案件提请院长决定是否提交审判委员会讨论决定。D选项正确。

52、答案：D本题解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。观感质量验收由参加验收的各方人员共同进行，最后共同协商确定是否通过验收。参见教材P171。

53、答案：B本题解析：分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定。

54、答案：D本题解析：2022/2021版教材P70本题考查的是工程质量统计分析方法。直方图绘出后，应进行观察分析。一是观察直方图的形状，判断质量分布状态；二是将直方图与质量标准进行比较，判断实际生产过程能力。

55、答案：D本题解析：本题考查重点是“工程设计质量管理”。工程设计质量管理的主要工作内客：①设计单位选择；②起草设计任务书；③起草设计合同；④分阶段设计审查。因此，本题的正确答案为D。

56、答案：D本题解析：本题考查的是安全生产的监理行为。项目监理机构安全生产的监理行为应满足如下要求：（1）按规定编制监理规划和安全监理实施细则；（2）按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案；（3）按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录；（4）按规定对现场实施安全监理。发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告。选项D属于安全生产的监理行为准则。

57、答案：B本题解析：为了保证编制深度，可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用指标估算法。

58、答案：A本题解析：TFM=LSM-ESM=（25-6）-Max{10、12、13}=6天

59、答案：B本题解析：2022/2021版教材P29本题考查的是成倍节拍流水施工。第一个施工过程的专业工作队数目＝3个，第二个施工过程的专业工作队数目＝4个，第三个施工过程的专业工作队数目＝5个，则参与该工程流水施工的专业工作队总数＝3＋4＋5＝12（个），则流水施工工期为＝（4＋12－1）×2＝30（天）。

60、答案：C本题解析：工作E的最迟开始时间=（2+3+4+4）-（4+3）=6。

61、答案：A本题解析：DWG是电脑辅助设计软件AutoCAD以及基于AutoCAD的软件保存设计数据所用的一种专有文件格式。某点沿铅垂线方向到绝对基面的距离，称绝对高程，简称高程。某点沿铅垂线方向到某假定水准基面的距离，称假定高程。依据以上解析，导人生成场地的DWG文件必须要有高程才行。所以答案选择A。

62、答案：A本题解析：2022/2021版教材P70本题考查的是资金时间价值的计算。F=P×（1+i）n=200×（1+1.5%）5=215.46（万元）。

63、答案：B本题解析：2022/2021版教材P23本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。持续改进的核心是提高有效性和效率。

64、答案：D本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算（节点法）。工作的总时差等于该工作完成节点的最迟时间减去该工作开始节点的最早时间所得差值再减去其持续时间。即29－14－8＝7（天）。

65、答案：D本题解析：应当对勘察后期服务工作负责。组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题;组织参与施工验槽;组织勘察人员参加工程竣工验收，验收合格后在相关验收文件上签字，对城市轨道交通工程，还应参加单位工程、项目工程验收并在验收文件上签字;组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析，并对因勘察原因造成的质量安全事故，提出与勘察工作有关的技术处理措施。

66、答案：C本题解析：本题考查的是监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于建设单位要求停工且工程需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工、设备在现场的数量和状态；对于因施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工发生的原因。

67、答案：C本题解析：2022/2021版教材P21本题考查的是流水施工方式。流水施工方式是将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻两专业队能最大限度地搭接作业。

68、答案：D本题解析：本题考查的是资源优化。资源优化的目的：（1）资源有限，工期最短；（2）工期固定，资源均衡。

69、答案：B本题解析：本题考查重点是“前锋线比较法”。前锋线可以直接地反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之关系可能存在以下三种情况：①工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差；⑦工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致；③工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。因此，根据第③点可知，本题的正确答案为B。

70、答案：C本题解析：2022/2021版教材P31本题考查的是流水步距的确定。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。

71、答案：B本题解析：专项施工方案1.编制：施工单位编制总包：总包单位编制；实行分包，可由分包单位编制2.签字、盖章：施工单位：技术负责人审核签字，加盖单位公章实行分包并由分包单位编制的：总包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字，加盖单位章监理机构：总监审查签字、加盖执业印章后方可实施

72、答案：C本题解析：1.5*1.1*16+(1.8-1.5*1.1)*15=28.65(万元)。

73、答案：A本题解析：教材页码P133-135监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：1.合同条件；2.影响工期；3.实际情况。注意题干是选择不包括的，故选项A符合题意。

74、答案：B本题解析：抽样检验的分类：

75、答案：C本题解析：2022/2021版教材P133本题考查的是工程延期的申报与审批。当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师（即工程延期意向通知），以便监理工程师尽早了解所发生的事件，及时作出一些减少延期损失的决定。

76、答案：C本题解析：四、工程勘察质量管理主要工作工程监理单位承担勘察阶段相关服务的，应做好下列工作：⑴协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同。⑵审查勘察单位提交的勘察方案，提出审查意见，并报建设单位。变更勘察方案时，应按原程序重新审查。⑶检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况。

77、答案：D本题解析：2022/2021版教材P32本题考查的是流水施工工期的确定。（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程1：3，8，12，15施工过程2：3，7，11，13施工过程3：4，7，11，15（2）错位相减求得流水步距：（3）施工工期T＝ΣK＋Σtn＝（5＋4）＋15＝24（天）。

78、答案：A本题解析：LAGi,j=ESj-EFi，B和E之间的时间间隔为9-8=1天，C和E之间的时间间隔为9-9=0天。

79、答案：B本题解析：土方工程需调整的价款=1000*[0.2+0.8*0.5*1.2+0.8*0.5*1.1-1]=120万元

80、答案：C本题解析：2022/2021版教材P43本题考查的是单代号网络图的绘制。选项C错误，正确描述为在绘制双代号网络图时，节点都用圆点表示，单代号可以用圆圈或矩形表示。

81、答案：C本题解析：本题考查的是合同价款约定内容。实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同；建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。参见教材P151。

82、答案：D本题解析：选项A错误，投资收益率指标作为技术方案主要的决策依据不太可靠；选项B错误，投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，但不能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果；选项C错误，净现值不可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率。

83、答案：A、D本题解析：根据《产品质量法》第46条的规定；“本法所称缺陷，是指产品存在危及人身，他人财产安全的不合理的危险；产品有保障人体健康，人身、财产安全的国家标准，行业标准，是指不符合该标准。”因此本题答案选AD。

84、答案：C本题解析：暂无解析

85、答案：D本题解析：甲等人冒充警察将乙关押总是成立招摇撞骗罪，又存在利用被害人家属对被害人人身安危担忧的意思，勒索财物的行为，由于已经实际控制了被害人，所以成立绑架罪既遂与招摇撞骗罪想象竞合。A、B、C选项错误，D选项正确。

86、答案：A本题解析：所谓均摊法就是对清单中的某些项目的合同价款，按合同工期平均计量的方法，如监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。

87、答案：C本题解析：A出现7点链应判定工序异常。B连续7点或7点以上上升或下降排列，才应判定生产过程有异常因素影响，要立即采取措施。D连续14点中有12点在同侧属于缺陷。

88、