造价自测附有答案

造价自测1．除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。[单选题]*A．施工单位B．建设单位(正确答案)C．监理单位D．勘察设计单位建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。[单选题]*A．一B．两C．三(正确答案)D．四在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。[单选题]*A．四B．三C．两(正确答案)D．一建筑工程造价应当按照国家有关规定，由（）在合同中约定。[单选题]*A．发包单位B．承包单位C．发包单位与承包单位(正确答案)D．发包单位或承包单位合同的（）原则体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志。[单选题]*A．平等B．自愿(正确答案)C．公开D．公正依据《中华人民共和国招标投标法》规定，投标人少于（）人的,招标人应当依法重新招标。[单选题]*A．2B．3(正确答案)C．4D．5依据《中华人民共和国保险法》的规定，投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于保险合同解除前发生的保险事故（保险合同约定的保险责任范围内的事故），（）[单选题]*A．不承担赔偿或者给付保险金的责任,并不退还保险费(正确答案)B．承担赔偿或者给付保险金的责任，同时退还保险费C．不承担赔偿或者给付保险金的责任，但可以退还保险费D．承担赔偿或者给付保险金的责任，但不退还保险费依据《中华人民共和国保险法》的规定，（）应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，维护保险标的的安全。[单选题]*A．保险人B．被保险人(正确答案)C．投保人D．保险经纪人依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险责任开始后，投保人要求解除合同的（）。[单选题]*A．应当向保险人支付手续费B．保险人可以收取自保险责任开始之日起至合同解除之日止期间的保险费，剩余部分退还投保人(正确答案)C．保险人没收全部保险费D．保险人把全部保险费退还给投保人造价员资格考试合格者，由各管理机构、专业委员会颁发由（）统一印制的《建设工程造价员资格证书》及专用章。[单选题]*A．国务院人事主管部门B．中国建设工程造价管理协会(正确答案)C．国务院建设主管部门D．省、自治区、直辖市建设主管部门根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。[单选题]*A．经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包B．两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质等级高的单位考虑C．施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D．建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险(正确答案)建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则（）。[单选题]*A．建筑施工许可证自行废止(正确答案)B．由发证机关收回建筑施工许可证C．由建设行政主管机关处以罚款D．取消该建设项目2、建设工程项目中的（）一般按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。[单选题]*A、单项工程B、分项工程(正确答案)C、单位（子单位）工程D、分部（子分部）工程工程项目的种类繁多，为了适应科学管理的需要，可以从不同的角度进行分类。其中按（）划分，可分为生产性建设工程项目和非生产性建设工程项目。[单选题]*A、投资作用(正确答案)B、项目规模C、项目的投资来源D、建设性质建设工程项目成本管理中的（）是项目成本管理的核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。[单选题]*A、成本预测B、成本控制C、成本核算D、成本分析(正确答案)建设工程项目风险管理程序中，（）是风险管理申的首要步骤，是指通过一定的方式，系统而全面地识别影响项目目标实现的风险事件并加以适当归类，并记录每个风险因素质具有的特点的过程。[单选题]*A、风险识别(正确答案)B、风险分析与评估C、风险应对策略的决D、风险对策实施的监控建设工程项目的分类，按行业性质和特点划分有（）三种项目。[单选题]*A、竞争性、基础性、公益性(正确答案)B.大型、中型，小型C、新建、扩建、改建D、工业、国防、能源（）是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。[单选题]*A、价值工程B、招标投标C、合同管理(正确答案)D、可行性研究若干个单项工程是否同属于一个建设项目，取决于（）。[单选题]*A、建设投资B、施工地点C、总体设计(正确答案)D、建设工程在建设工程项目风险管理过程中，风险识别的最主要成果是（）。[单选题]*A、风险事件发生的概率B、风险清单(正确答案)C、风险事故引发后果的严重程度D、风险等级建设程序，是指（）在整个建设过程中，各项工作（）的先后顺序。[单选题]*A、建设项目；可能遵循B、建设工程;必须遵循C、建设项目；必须遵循(正确答案)D、建设工程;可能遵循建设工程项目三大目标之间存在着矛盾和对立的一面。下列选项中，能说明这一点的选项是（）。[单选题]*A、为了提高质量，就需要增加投资、延长工期(正确答案)B、增加投资导致延长工期，最终质量下降C、适当提高质量标准，尽管会增加投资，但能使工期缩短D、科学地安排进度计划，可以大大缩短工期，提高质量，不会造成投资增加以下措施中属于主动控制措施的是（）。[单选题]*A、运用现代化管理方法和手段跟踪，检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施B、明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理C、建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正D、制订必要的备用方案，以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况(正确答案)贯穿于项目建设的各个阶段，作为项目成本管理的核心内容，同时也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的建设工程项目成本管理内容的是（）。[单选题]*A、成本计划B、成本控制(正确答案)C、成本核算D、成本分析当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。其中建设工程合同应当采（）。[单选题]*A.书面形式(正确答案)B.口头形式C.数据电文形式D.其他形式合同订立过程必须经过的程序是（）。[单选题]*A.担保和承诺(正确答案)B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公证当事人采用（）形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。[单选题]*A.合同书(正确答案)B.口头C.信件D.数据电文建设工程施工合同的总纲性法律文件是（）。[单选题]*A.协议书(正确答案)B.通用条款C.专用条款D.附件对EPC总承包合同文件内容的优先次序叙述正确的是（）。[单选题]*A.合同通用条件优于合同专用条件B.投标书优于合同协议书C.业主要求优于投标书(正确答案)D.合同专用条件优于合同协议书分包人应当按照协议书约定的日期开工。当分包人不能按时开工，应在约定开工期前（）天向承包人提出延期开工要求,并陈述理由。[单选题]*A.3B.5(正确答案)C.7D.10当承包人接到分包人关于延期开工请求后的（）小时内给予同意或否决的答复，超过规定时间未予答复，则视为同意分包人延期开工的要求。[单选题]*A.12B.24C.36D.48(正确答案)因非分包人的原因而使分包工程不能按期开工,承包人除应以书面形式通知分包人推迟开工日期外，还应做的工作有（）。[单选题]*A.赔偿分包人延期开工造成的损失,合同工期相应顺延(正确答案)B.不赔偿分包人延期开工造成的损失，但合同工期相应顺延C.只赔偿分包人延期开工造成的损失，合同工期不顺延D.不赔偿分包人延期开工造成的损失,合同工期也不顺延工程项目施壬合同以付款方式划分可分为:①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。[单选题]*A.③-②-①B.①-②-③(正确答案)C.③-①-②D.①-②-③承包商按投标时业主接受的合同价格一笔承包，在合同履行过程中，如果业幸没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得里程款的支付。这种合同计价模式属于（）。[单选题]*A.固定总价合同(正确答案)B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是（）。[单选题]*A.成本加酬金合同(正确答案)B.固定总价合同C.可调总价合同D.单价合同以下成本加酬金合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是（）。[单选题]*A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同(正确答案)C.成本加浮动酬金合同D.标成本加奖罚合同《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是（）。[单选题]*A.协议书B.通用条款(正确答案)C.专用条款D.附件《建设工程施工合同（示范文本》的通用条款中规定了三种可挥择的计价方式，似下不属于这三种计价方式的选项是（）。[单选题]*A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单价合同(正确答案)Epc承包合同的当事人是（）。[单选题]*A.业主和设计单位B.设计单位和施工单位C.业主和总承包单位(正确答案)D.施工单位和总承包单位关于EPC承包合同的订立过程，业主一般在（）即可开始招标.[单选题]*A.业主和设计单位B.设计单位和施工单位C.业主和总承包单位(正确答案)D.施工单位和总承包单位工程造价具有两种含义，这表明工程造价具有（）。[单选题]*A.动态性B.层次性C.单个性D.兼容性(正确答案)根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是（）。[单选题]*A.电焊工产、婚假期的工资(正确答案)B.装载机司机工资C.公司安全监督人员工资D.六个月以上的病假人员时工资根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，工程定额测定费属于（）。[单选题]*A.企业管理费B.直接费C.措施费D.规费(正确答案)根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费用应计入（）。[单选题]*A.直接费B.措施费(正确答案)C.施工机械使用费D.间接费根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用应计入（）。[单选题]*A.材料费(正确答案)B.措施费C.研究试验费D.其他直接费根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定，下列属于直接土程费中人工费的是（）。[单选题]*A.生产工人失业保险费B.生产工人危险作业意外伤害保险费;C.生产工人劳动保险费D.生产工人劳动保护费(正确答案)我国现行《建筑安装工程费用项目组成》中，环境保护费应计入（）。[单选题]*A.企业管理费B.社会保障费C.直接工程费D.措施费(正确答案)在建筑安装工程费用中，材料运杂费是指材料由其来源地运到（）所发生的全部费用。[单选题]*A.施工加工场地B.施工工地仓库C.施工操作地点D.施工工地(正确答案)建筑安装费用是由（）组成。[单选题]*A.人工费、材料费、施工机械使用费B.直接费、规费、企业管理费、计划利润、税金C.直接费、措施费、利润、税金D.直接工程费、措施费、间接费、利润、税金(正确答案)包含大型机械设备进出场及安拆费的是（）。[单选题]*A.预留费B.措施费(正确答案)C.直接工程费D.企业管理费下列人员中（）的工资收入计人间接费。[单选题]*A.施工人员B.退休人员C.材料采购人员D.管理人员(正确答案)劳动力招募费属于（）。[单选题]*A.财务费B.差旅交通费(正确答案)C.工会经费D.办公费在施工申必须根据设计规定进行试验、验证所需的费用应列人（）。[单选题]*A.建设单位管理费B.建安工程间接费C.工程建设其他费用(正确答案)D.建安工程其他费用工程造价计价的方法有多种，各不相同，但工程造价计价的基本过程和原理是相同的。其中从工程费用计算角度分析，工程造价计价的顺序是（）。[单选题]*A.分部分项工程单价-单位工程遣价-单项工程造价-建设项目总造价(正确答案)B.单位工程造价-分部分项工程单价-单项工程造价-建设项目总造价C.分部分项工程单价-单项工程造价-单位工程造价-建设项目总造价D.单项工程造价-单位工程造价-分部分项工程单价-建设项目总造价管理人员工资是指管理人员的基本工资、工资性补贴及职工福利费、劳动保护费等、其属于（）。[单选题]*A.直接工程费B.人工费C.企业管理费(正确答案)D.现场施工费材料预算价格是指材料从来源地到达（）的价格。[单选题]*A.工地B.施工操作地点C.工地仓库D.工地仓库以后出库(正确答案)不用计人人工工资单价的费用是（）。[单选题]*A.劳动保险费(正确答案)B.职工福利费C.劳保费D.工资性补贴目前在我国工程量清单计价过程中，分部分项工程单价有（）。[单选题]*A.人工费、材料费、机械费B.人工费、材料费机械赘、管理费C.人工费、材料费、机械费、管理费、利润(正确答案)D.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金劳动消耗定额的主要表现形式是（）。[单选题]*A.时间定额(正确答案)B.人工消耗定额C.预算定额D.施工定额在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（）。[单选题]*A.台班折旧费B.台班养路费C.原材料费(正确答案)D.台班人工费不应该计人人工工资单价的费用是（）。[单选题]*A.劳动保险费(正确答案)B.职工福利费C.劳动保护费D.工资性补贴下列不属于材料预算价格的费用是（）。[单选题]*A.材料原价B.材料包装费C.材料采购保管费D.新型材料实验费(正确答案)（）是控制工程造价最有效的手段。[单选题]*A.采用先进技术B.招标竞价C.实施工程造价全过程控制D.技术与经济相结合(正确答案)有效控制工程造价应体现（）。[单选题]*A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制(正确答案)B.直接控制，以取得令人满意的结果C.人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D.知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段编制预算定额的基础是（）。[单选题]*A.时间定额B.概算定额C.施工定额(正确答案)D.产量定额下列对我国工程建设定额的认识，正确的是（）。[单选题]*A.不利于节约社会劳动和提高生产效率B.广定额在社会主义市场经济条件下仍能发挥作用(正确答案)C.定额是计划经济的产物"D.定额是与市场经济相停的体制改革对象下列各项定额中，不属于按投资费用性质分类的是（）定额。[单选题]*A.各种费用B.建筑工程C.概算(正确答案)D.设备安装工程将工程建设定额划分为劳动、机械、材料消耗定额，这是按（）分类的。[单选题]*A.定额的不同用途B.定额反映的生产要素消耗内容(正确答案)C.定额的编制单位和执行范围D.投资的费用性质直接用于签发限额领料卡的是施主管理中的（）。[单选题]*A.概算指标B.概算定额(正确答案)C.施工定额D.预算定额以扩大的分部分项工程为对象编制的是（）。[单选题]*A.概算指标B.预算定额(正确答案)C.概算定额D.投资估算指关于预算定额，以下表述正确的是（）。[单选题]*A.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差B.预算定额是概算定额的扩大与合并C.预算定额是以扩大的分部分项土程为对象编制的D.预算定额是编制概算定额的基础(正确答案)顶算定额是规定消耗在单位的（）上的劳动力、材料和机械的数量标准。[单选题]*A.分项工程(正确答案)B.分项工程和结构构件C.单位工程D.分部工程编制扩大初步设计概算和确定建设项目投资额的依据是（）。[单选题]*A.概算指标B.施工定额C.概算定额(正确答案)D.预算定额下列各项指标，不属于投资估算指标内容的是（）。[单选题]*A.建设项目综合指标B.单位工程指标C.单项工程指标D.分部分项工程指标(正确答案)确定机械台班定额消耗量时，首先应（）。[单选题]*A.确定机械工作时间酌利用率B.确定机械正常生产率C.确定正常的施工条件(正确答案)D.确定机械正常的生产系数在确定材料定额消耗量时，建筑工程必须消耗的材料不包括（）[单选题]*A.不可避免的场外运输损耗材料(正确答案)B.不可避免的施工废料关于预算定额C.直接用于建筑工程的材料D.不可避免的材料施工操作损耗下列方法中，（）不适于确定材料消耗量。[单选题]*A.现场统计法B.利用现场技术测定法C.理论计算法D.数示法(正确答案)劳动定额的主要表现形式是（）。[单选题]*A.施工定额B.材料定额C.费用定额D.时间定额(正确答案)为保障机械正常运输所需替换设备，随机工具器具的摊销费用，属于（）。[单选题]*A.工具用具使用费B.经常修理费(正确答案)C.折旧费D.大修理费与台班折旧费计算无关的是（）。[单选题]*A.残值率B.物价上涨系数(正确答案)C.耐用总台数D.时间价值系数材料预算价格是指材料由其交货地运到（）后的价格。[单选题]*A.指定地点B.施工工地C.施工工地仓库D.施工工地仓库出库(正确答案)材料运输损耗费是以（）乘以相应材料损耗率来确定的[单选题]*A.供应价B.材料原价C.材料原价十材料运杂费(正确答案)D.供应价十运输费工程造价指数按（）分类，可分为单项价格指数、综合造价指数。[单选题]*A.不同基期B.造价资料限期长短C.工程范围、类别、用途(正确答案)D.不同特点建立造价资料积累制度，其主要作用有（）。[单选题]*A.作结算审计对比分析B.审查施工图预算的塞础资料C.编可行性研究报告时参考(正确答案)D.编标底时参考材料采购保管费是材料预算价格的组成部分，水、卫、电气材料的采购保管费率是（）[单选题]*A.1.3%B.1.4%C.1.5%D.1.6%(正确答案)在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（）。[单选题]*A.概算定额B.压施工定额(正确答案)C.预算定额D.投资估算指标:概算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其申一个方面是新编概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是（）。[单选题]*A.确定概算定额项目B.制订出编制方案C.新编概算定额与现行预算定额的水平测算(正确答案)D.明确编制定额的项目流动资金中的流动负债主要考虑的是（）。[单选题]*A.存货'B.应收账款C.应付账款(正确答案)D.现金在项目建议书阶段，（）方法是行之有效的，不但能梗估算编制变得简易可行而且还能大大地提高估算的合理性和可靠性，有时能接近或达到可行性研究阶段的估算精度。[单选题]*A.生产能力指数法B.系数估算法C.类似项目对比法(正确答案)D.指标估算法项目建议书阶段的单位生产能力估算法主要用于（）。[单选题]*A.拟建项目与己建类似建设项目比较接近的项目B.投资与规模（或容量）呈非线性关系，且单位造价随立程规模《或容量）的增大而减小的项目C.项目建议书阶段D.建谨投资与其生产能力之间为线性关系的类型项甘(正确答案)在项目建议书阶段投资估算的方法中，（）是根据已建成的类似项目生产能力:和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进和修正。[单选题]*A.类似项目对比法B.系数估算法C.生产能力指数法(正确答案)D.单位生产能力估算法投资估算方法中的系数估算法简单易行，但是精度不高，一般只限用于（）阶段。[单选题]*A.项月建议书(正确答案)B.预可行性研究C.可行性研究D.项目施工在可行性研究阶段的估算方法中，（）是可行性研究阶段最有效的一种方法，这种方法要求可行性研究应具有相应的深度，各个专业能够按要求估列相应深度的工程量。[单选题]*A.工程量估算法(正确答案)B.指标估算法C.比例估算法D.生产能力指数法在项目资金的筹措方式中，（）是现代企业资金筹措时主要方式。[单选题]*A.金融机构贷款B.多方合作C.发行股票(正确答案)D.募捐设计概算可分为（）级概算。[单选题]*A.一B.二C.三(正确答案)D.四在单位工程设计概算的编制方法中，（）对于施工图概算特别适用。[单选题]*A.概算定额法(正确答案)B.概算指标法C.预算单价法D设备购置费概算法在单位工程设计概算的编制方法中，（）利用技术条件吾设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。[单选题]*A.类似工程预算法(正确答案)B.预算单价法C.概算定额法D.概算指标法单位工程设计概算的编制方法申常用手价格波动不大酌定性产品和通用设备产品的是（）。[单选题]*A.概算指标法B.设备价值百分比法(正确答案)C.预算单价法D.类似工程预算法对（）而言，施工图预算目的是控制工程投资、编制标底和控制合同价格。[单选题]*A.设计单位B.承包商C.业主(正确答案)D.工程造价管理部门对于承包商而言，施工图预算的目的是（）。[单选题]*A.检验工程设计在经济上的合理性B.控制工程投资、编制标底和控制合同价格C.监督、检查执行定额标准，合理确定工程造价(正确答案)D.进行工程投标和控制分包工程合同价格施工图预算的编制方法主要是针对（）的编制方法而言，可以分为单价法和实物量法。[单选题]*A.单项工程施工图预算B.建设项目施丰图总预算C.单位工程施工图预算(正确答案)D.分项工程施工图预算在施工图预算的编制方法中，（）是目前施工图预算普遍采用的方法。[单选题]*A.综合单价法B.实物量法C.工料单价法(正确答案)D.对比审查法编制工程施工图预算的主要依据是（）。[单选题]*A.预算定额(正确答案)B.概算定额C.概算指标D.施工定额项目决策阶段影响工程造价的最主要因素是（）。[单选题]*A.建设地点B.建设规模(正确答案)C.建设单位D.建设所占地面积随着国家和地方政府对环保、安全、职业卫生的要求逐步提高，辅助设施相公用设施在项目申的投资比例也逐步提高，一般占项目工程投资的（）不等。[单选题]*A.10%～20%B.10%~50%C.20%~40%D.20%~50%(正确答案)确定合理项目投资水平及工程建设造价水平的重要手段是（）。[单选题]*A.方案比选(正确答案)B.投资估算的编制C.投资估算的管理D.投资估算的评估审查以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（）。[单选题]*A.10~15%B.20%～5%C.75%～95%D.5～35%(正确答案)作为设计任务书下达的投资限额是（）。[单选题]*A.投资估算(正确答案)B.设计概算C.工程费用估算D.工程费用概算限额设计中，为预留一定的可调节费用空间，下达的限额指标一般为（）。[单选题]*A.限额总目标的80%B.限额总旨标的90%C.总目标中直接工程费的8o%D.总目标申直接工程费的9o%(正确答案)不属于二级但属于三级概算编制形式的组成表格是（）。[单选题]*A.总概算表B.单项工程概算表(正确答案)C.工程建设其他费用计算表D.单位工程概算表在工业建设项目总概算中，下列各项工程归属于公用设施中给排水工程的是（）。[单选题]*A.软化水处理工程B.消防工程(正确答案)C.防洪工程D.锅炉房工程·当采用类似工程预算法编制概算时，必须要调整的因素是（）。[单选题]*A.质量类似和进度差异B.时间差异和地点差异C.建筑结构差异和价格差异(正确答案)D.质量差异和价格差异在建设项目总概算的编制中，专项费用的计算依据不包括（）。[单选题]*A.贷款方式及利率B.固定资产投资方向调节税C.铺底流动资金D.基本预备费计算标准(正确答案)包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（）。[单选题]*A．10%，20%B．20%，30%C．10%，30%(正确答案)D．15%，25%《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（）承担所有差价。[单选题]*A．承包人B．发包人(正确答案)C．承包人与发包人共同D．承包人与发包人协商当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（）。[单选题]*A．以工程量清单中的工程量为B．以施工图中的工程量为准C．以上面A、B两选项的平均值为准D．在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整(正确答案)以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（）。[单选题]*A．作为独立费列入主体工程工程量清单中B．建设单位与专业工程承包人单独签定施立合同(正确答案)C．作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D．建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同投标文件出现下列（）情况时，评标委员会不能轻易按废标处理。[单选题]*A．联合体投标未附联合体各方共同协议B．投标报价有矛盾，且可能会高于成本价(正确答案)C．无单位盖章和法定代理人或法定代表人授权的代理人签字或盖章D．承包人与发包人协商开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。[单选题]*A．同一时间公开(正确答案)B．单独确定时间公开C．同一时间秘密D．一定时间内公开通过招标方式选定中标人的，其合同价是出由（）决定的。[单选题]*A．标底价B．基准价C．中标价D．评标价(正确答案)依法可以采用邀请招标的建设项目，必须经过批准后方可进行邀请招标。其业主应当向（）家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。[单选题]*A．一B．两C．三(正确答案)D．四招标单位对招标文件所做的任何修改或补充，须在投标截止时间至少（）日前，发给所有获得招标文件的投标单位，修改或补充内容作为招标文件的组成部分。[单选题]*A．5B．10C．15(正确答案)D．30投标单位收到招标文件后，若有疑问或不清的问题需澄清解释，应在收到招标文件后（）日内以书面形式向招标单位提出，招标单位应以书面形式或投标预备会形式予以解答。[单选题]*A．10B．7(正确答案)C．5D．3为使投标单位获取关于施工现场的必要信息，在投标预备会的前（）天，招标单位应组织投标单位进行现场勘察，投标单位在勘察现场中如有疑问，应在投标预备会前以书面形式向招标单位提出。[单选题]*A．1~2(正确答案)B．2~5C．l~5D．3~6'工程施工招标可根据工程施工范围的大小及专业不同分为全部工程招标、专业工程招标以及（）。[单选题]*A．工程监理招标期B．单项工程招标(正确答案)C．勘察设计招标D．材料设备招标分部分项工程量清单的项目编码，按五级设置。其中第一级表示（）。[单选题]*A．拟建工程量清单项目(正确答案)B．章（专业工程）C．分类码D．节（分部工程）国际上，一般用（）来控制工程中由业主购买的材料设备的投资金额。[单选题]*A．预留金B．材料购置费C．零星工作项目费D．总承包服务费(正确答案)评标由招标人依法组建的评标委员会负责。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。[单选题]*A．1/4B．1/3C．1/2D．2/3(正确答案)评标委员会的专家成员应当从（）有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专家名单中确定。[单选题]*A．国务院B．省级人民政府C．省级以上人民政府(正确答案)D．县级以上人民政府评标和定标应当在投标有效期结束日（）个工作日前完成。[单选题]*A．10B.15C.20D.30(正确答案)评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送（）。[单选题]*A．招标人B．投标人C．有关行政监督部门(正确答案)D．有关备案部门'中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知末中标人，并与中标人在（）之内签订合同。[单选题]*A．15B．15个工作日C．30日D．30个工作日(正确答案)招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。[单选题]*A．5(正确答案)B.15C.20D.30关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，必须公开招投标，这些项目包括（）。[单选题]*A．生态环境保护项目(正确答案)B．科技项目C．教育项目D．体育项目工程施工招标应具备的条件有（）。[单选题]*A．招标人已经依法成立(正确答案)B．银行贷款已基本落实C．招标代理机构已选定D．潜在投标人己考察完毕招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《中华人民共和国招标投标法》关于（）的规定。[单选题]*A．投标人B．招标人(正确答案)C．评标人D．招标人和投标人投标文件一般应包括的内容有（）。[单选题]*A．商务和技术偏差表(正确答案)B．银行保函C．税收优惠条件D．临时设施情况采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（）的特点。[单选题]*A．满足竞争需要B．有利于实现风险合理分担C．有利于标底的管理和控制D．有利于业主对投资的控制(正确答案)在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（）确定。[单选题]*A．项目特征(正确答案)B．工程内容C．计量单位D．项目编码在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（）万元。[单选题]*A．10B．4(正确答案)C．5D．3合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。[单选题]*A．按审价部门提出的价格调整B．按发包人指定的价格调整C．按设计部门提出的价格调整(正确答案)D．由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整下列关于工程变更的说法，错误的是（）。[单选题]*A．工程变更总是由承包商提出的B．监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商(正确答案)C．监理工程师的变更指令应以书面的形式发出D．发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（）。[单选题]*A．发现地下构筑物、文物B．罢工、战争C．业主提出不正当要求D．监理工程师的指令错误(正确答案)我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（）。并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。[单选题]*A．5%B．10%(正确答案)C．15%D．20%按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定。工程变更不包括（）。[单选题]*A．施工条件变更B．增减合同中约定的工程量(正确答案)C．有关工程的施工时间和顺序的改变D．工程师的指令整改返修施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减而造成承包商损失应由（）承担。[单选题]*A．建设单位B．建设单位、承包商C．承包商(正确答案)D．工程设计单位工程变更按照（）划分，分为主程尚未开始、工程正在施工和工程已完工。[单选题]*A．发生的地点B．发生的原因C．发生的时向(正确答案)D．发生的特点用（）控制工程成本，是通过向生产班组下达施工任务书和限额领料单来实现时。[单选题]*A．投资估算B．施工预算(正确答案)C．施工图预算D．设计概算建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，发包方应不迟于变更前（）天以书面形式向承包方发出变更通知。[单选题]*A．5B．7C．14(正确答案)D．15工程变更程序一般由合同规定，最好的变更程序是在（），双方就办理工程变更中涉及的费用增加和造成损失的补偿协议，以免因费用补偿的争议影响工程的进度。[单选题]*A．变更执行前(正确答案)B．发生变更时C．变更执行中D．变更执行后合同履行中发包方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由（）解决。[单选题]*A．发包方B．承包方C．双方协商(正确答案)D．第三人协调际承包工程中，经常出现变更已成事实后，再进行价格谈判，这对（）。[单选题]*A．承包商很不利(正确答案)B．业主很不利C．双方都不利D．双方无影响工程量清单中工程量有误或工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的（）或合同中约定的幅度时，工程量清单项目的综合单价应予调整。[单选题]*A．10%(正确答案)B．20%C．30%D．40%索赔的分类中，按（）分类，可分为合同规定的索赔、非合同规定的索赔和道义索赔。[单选题]*A．发生索赔的原因B．索赔的目的C．索赔的合同依据(正确答案)D．索赔的有关当事人索赔的分类中，按（）分类，可分为索赔和反索赔。[单选题]*A．索赔的处理方式B．索赔的对象(正确答案)C．索赔的合同依据D．索赔的目的承包施工中最普遍的索赔形式是（）。[单选题]*A．工期索赔B．工程承包商同业主之间的索赔(正确答案)C．总承包商同分包商之间的索赔D．承包商同供货商之间的索赔在索赔形式中，（）是一种罕见的索赔形式，是指通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。[单选题]*A．经济索赔B．单项索赔C．道义索赔(正确答案)D．反索赔在索赔事件发生后（）计天内，承包商向监理工程师发出索赔意向通知。[单选题]*A．7B．14C．21D．28(正确答案)当业主未能按《建设工程施工合同（示范文本）》中专用条款约定的内容和时间完成应该做的工作，导致工期延误或给承包商造成损失的，承包商可以进行工期索赔或损失费用索赔。其工期确认时间根据合同通用条款约定为（）天。[单选题]*A．5B．7C．14(正确答案)D．15承包商可以根据《建设工程施工合可（示范文本）》中通用条款的约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。其中业主的确认时间为（）小时[单选题]*A．8B．12C．24D．48(正确答案)根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（）。[单选题]*A．10%(正确答案)B．20%C．30%D．40%根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内预付工程款。[单选题]*A．7B．10(正确答案)C．14D．15根据确定的工程量计量结果，承包商向发包商提出支付工程进度款申请，14天内，发包商应按不低于工程价款的（）向承包商支付工程进度款[单选题]*A．30%B．40%C．60%(正确答案)D．80%在业主不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包商可停止施工，由（）承担违约责任。[单选题]*A．业主(正确答案)B．承包商C．业主、承包商共同D．业主、承包商协商如果承包商未能在约定的时间内提供完整的工程竣工结算资料，经业主催促后（）天内仍未提供或没有明确答复，业主有权根据己有资料进行审查，贡任由承包商自负。[单选题]*A．7B．10C．14(正确答案)D．15建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后l5天内汇总，送业主后（）天内审查完成。[单选题]*A．7B．10C．30(正确答案)D．15对工程竣工结算报告金额为500--2000万的，其竣工结算报告审查时限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。[单选题]*A．20B．30(正确答案)C．45D．60由承包商自行采购建筑材料的，业主可以在双方签订工程承包合同后按年度工作量的一定比例向承包商预付款，并应在合同约定时间内付清。其中备料款的预付额度，建筑工程一般不应超过当年建筑（包括水、电、暖等）工作量的（）。[单选题]*A．10%B．20%C．30%(正确答案)D．40%．在采用卖方信贷进行设备材料结算时，一般是在签订合同后先预付（）定金。[单选题]*A．10%B．20%(正确答案)C．30%D．40%合同争议的焦点，是双方的（）问题。[单选题]*A．经济利益(正确答案)B．社会利益C．政治利益D．发展利益实践证明，绝大多数争议是可以通过（）的办法圆满解决的。[单选题]*A．调解解决B．友好协商解决(正确答案)C．仲裁解决D．诉讼解决通过（）的方式来解决争议，已在世界各国解决工程合同争议中广泛采用，而且取得了很好的成果。[单选题]*A．诉讼解决B．友好协商解决C．仲裁解决D．调解解决(正确答案)仲裁实行（）的制度。[单选题]*A．一裁终局(正确答案)B．两裁终局C．三裁终局D．多裁终局下列向有管辖权的人民法院起诉解决争议的相关内容叙述不正确的是（）。[单选题]*．当合同中约定采用向有管辖权的人民法院起诉解决争议时，任何一方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼B．诉讼实行一审终局制度(正确答案)C．当事人对一审判决不服时，可以在规定的时间内向上一级人民法院提起上诉D．诉讼实行二审终局制度某建设项目施工工期为390天;该项目工程结算不宜采用（）方式。[单选题]*A．竣工后一次结算(正确答案)B．按月结算C．分段结算D．按形象进度结算《建设工程施工合同（示范文本）》中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（）。[单选题]*A．不能索赔B．费用(正确答案)C．工期D．工期和费用根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。[单选题]*A．8(正确答案)B．16C．24D．48施工索赔费用中，索赔人工费不包含（）。[单选题]*A．完成合同之外额外工作所花费的人工费B．特殊恶劣天气造成的人员窝工而增加的人工费(正确答案)C．法定的人工费增长以及非承包商责任工程延误导致的人员窝工费D．由业主提供的材料推迟到货延误工程导致的人员窝工费承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供（）。[单选题]*A．变更的相应图纸与说明(正确答案)B．工程量清单C．变更价款D．概算造价建设项目竣工决算包括的范围是（）[单选题]*A.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用(正确答案)C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用（）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。[单选题]*A.竣工决算报告情况说明书(正确答案)B.竣工财务决算报表C.建设工程竣工图D.工程造价此较分析竣工验收报告一般由设计、施工、监理等单位提供单项总结或素材，由（）汇总和编制。[单选题]*A.设计单位B.施工单位C.建设单位(正确答案)D.监理单位在竣工验收步骤申，处于审