城市公园设施钢结构施工合同

城市公园设施钢结构施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：城市公园设施钢结构施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于钢结构的设计、制造、运输、安装、调试及验收等。1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：____________________二、合同价格与支付2.1合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.2支付方式：（1）双方签订合同后，业主支付施工方工程总价款的30%作为预付款；（2）施工过程中，根据工程进度，业主再支付施工方工程总价款的60%；（3）工程验收合格后，业主支付施工方剩余的10%作为质保金，质保期为1年。2.3支付时间及方式：按照双方约定的工程进度节点进行支付。三、施工期限3.1开工日期：自双方签订合同之日起计算，共计____个月。3.2竣工日期：自开工日期起计算，共计____个月。3.3工期延误：如因施工方原因导致工程延期，施工方应支付业主违约金，违约金为合同总价款的0.5%。四、施工质量4.1施工方应按照我国相关法律法规、行业标准及设计文件要求进行施工。4.2施工方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。4.3工程验收：工程完成后，施工方应配合业主进行验收，验收不合格的，施工方应负责整改直至验收合格。五、权利、义务和责任5.1业主的权利和义务：（1）负责办理工程所需的各种审批手续；（2）提供施工场地，确保施工顺利进行；（3）按时支付合同款项；（4）协助施工方进行工程验收。5.2施工方的权利和义务：（1）按照合同约定进行施工，确保工程质量；（2）遵守国家法律法规，严格执行行业标准；（3）做好施工现场的安全防护工作；（4）工程完成后，配合业主进行验收。5.3违约责任：（1）双方违反合同约定的，应承担违约责任；（2）因施工方原因导致工程质量问题、安全事故的，施工方应承担相应责任；（3）因业主原因导致工程延期、停工的，业主应支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年；7.2合同一式两份，甲、乙双方各执一份；7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案4.工程量清单5.材料及设备采购清单6.验收标准及方法7.安全防护措施方案8.环境保护措施方案9.工程进度计划10.付款凭证11.验收报告12.质保金退还凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定时间完成工程的，视为违约。2.施工方工程质量不符合合同约定及国家标准、行业的，视为违约。3.施工方未按照合同约定进行施工，导致安全事故的，视为违约。4.业主未按照合同约定支付款项的，视为违约。5.业主未按照合同约定提供施工场地的，视为违约。6.双方其他违反合同约定的行为，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，即城市公园设施的建设单位。2.乙方：指合同中的受托方，即承担钢结构施工的单位。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.预付款：指合同签订后，业主支付给施工方的部分款项。5.工程进度款：指根据工程进度，业主支付给施工方的款项。6.质保金：指工程验收合格后，业主保留的一部分款项作为施工方在质保期内履行质保责任的保证。7.违约金：指一方违约时，根据合同约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定向施工方支付违约金，同时要求施工方采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：解决办法：要求施工方立即整改，必要时聘请第三方检测机构进行检测，直到质量符合要求。3.安全事故：解决办法：立即启动应急预案，报告相关部门，依法进行调查处理，施工方承担相应责任。4.付款纠纷：解决办法：按照合同约定的付款节点和比例进行支付，双方可签订补充协议明确付款时间及方式。5.施工场地问题：解决办法：业主应及时提供施工场地，确保施工顺利进行，如有特殊情况，双方可协商解决。