核电工程箱涵施工合同

核电工程箱涵施工合同合同编号：__________核电工程箱涵施工合同合同双方：甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：核电工程箱涵施工1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额的支付方式及支付进度按照本合同约定的付款条款执行。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2工期顺延的情况按照本合同约定的工期顺延条款执行。四、施工要求4.1乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2乙方应按照约定的工期完成施工，不得延误。4.3乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。五、付款及支付5.1本合同的付款方式为__________。（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方合同金额的__________%；（2）工程进度达到__________后，甲方支付乙方合同金额的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的__________%。5.3乙方开具合法的税务发票，甲方按照约定时间支付相应的款项。六、工期顺延（1）不可抗力因素；（2）甲方变更工程内容、设计等原因导致的工期延误；（3）其他甲乙双方约定不承担责任的情况。6.2工期顺延的情况，乙方应提前通知甲方，并按照本合同约定的工期顺延条款执行。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。7.2甲方未按照约定时间支付款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。7.3甲乙双方违反本合同其他条款的，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1本合同的解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。8.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.核电工程箱涵施工合同2.工程设计图纸3.工程量清单4.施工方案5.安全生产管理制度6.税务发票7.付款凭证8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工，认定违约。2.甲方未按照约定时间支付款项，认定违约。3.乙方施工质量不符合约定或相关法律法规，认定违约。4.乙方未按照约定遵守施工现场安全生产规定，认定违约。5.甲方未按照约定提供施工条件或变更工程内容、设计等原因导致工期延误，认定违约。三、法律名词及解释：1.核电工程：指利用核能进行发电的工程。2.箱涵施工：指在核电工程中，进行箱涵的制作、运输、安装和调试等工作。3.合同金额：指本合同约定的乙方完成工程所需的费用。4.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按照约定时间支付款项的一方应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到不可抗力因素导致工期延误：解决办法：根据合同约定的工期顺延条款执行。2.甲方变更工程内容、设计等原因导致工期延误：解决办法：双方协商确定新的工期，并根据实际情况调整合同金额。3.甲方未按照约定时间支付款项：解决办法：乙方有权要求甲方支付滞纳金，并通过友好协商或法律途径解决争议。4.乙方施工质量不符合要求：解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。5.乙方未按照约定遵守施工现场安全生产规定：解决办法：甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同约