地下空间注浆施工合同

地下空间注浆施工合同合同编号：__________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于甲方拥有地下空间的使用权，为改善地下空间的使用性能，提高其结构安全性，现委托乙方进行注浆施工。双方经充分协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：地下空间注浆施工，包括但不限于注浆材料采购、注浆设备租赁、注浆施工、工程验收等。1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：__________________第二条双方义务2.1甲方义务（1）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（2）协助乙方办理施工所需的相关手续；（3）按照合同约定支付工程款项；（4）提供施工期间所需的安全防护措施；（5）协调解决施工过程中出现的问题。2.2乙方义务（1）按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工；（2）确保施工过程中的人员安全；（3）遵守国家法律法规及施工现场的规章制度；（4）负责施工材料的质量及安全；（5）负责施工设备的租赁及维护。第三条工程质量与验收3.1乙方应按照约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在施工过程中进行，最终验收在工程完工后进行。3.3验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。第四条工期4.1乙方的施工期限为：自合同签订之日起至____年__月__日。4.2乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。第五条工程价款及支付5.1乙方的工程报价为：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2甲方分期支付工程款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付工程总价的30%；（3）工程验收合格后，支付剩余的40%。5.3乙方开具等额的正规发票。第六条违约责任6.1乙方如未按约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%。6.2甲方如未按约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%。6.3因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________代表（签名）：______________代表（签名）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.地下空间注浆施工设计方案2.工程量清单3.注浆材料采购合同4.注浆设备租赁合同5.施工人员名单6.安全防护措施方案7.工程验收标准8.付款凭证9.工程进度报告10.不可抗力因素证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成施工，认定为国家标准《建设工程施工合同》GB502032011中的“工程未按期交付”。2.甲方未按约定支付工程款项，认定为国家标准《建设工程施工合同》GB502032011中的“工程款项未按期支付”。3.工程质量不符合约定，认定为国家标准《建设工程质量管理条例》GB503002013中的“工程质量不符合强制性标准”。4.乙方未按约定遵守施工现场规章制度，认定为国家标准《建设工程安全生产管理条例》GB597872013中的“施工单位未按照施工组织设计进行施工”。三、法律名词及解释：1.地下空间：指城市规划区内的地下空间，包括地下通道、地下停车场、地下商业、地下仓储等。2.注浆施工：指通过注浆设备将注浆材料注入土体裂缝或空隙中，以提高土体的强度和稳定性。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的金钱。5.滞纳金：指逾期支付款项的一方应向另一方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应提前制定详细的施工计划，并按照计划施工。如遇特殊情况导致施工进度延误，应及时与甲方沟通，征得甲方同意后制定延期计划。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计方案和施工规范进行施工，加强质量控制。如发现质量问题，应立即整改，直至达到约定质量标准。3.工程款项支付：甲方应按照合同约定及时支付工程款项。如甲方逾期支付，乙方可向甲方发出催款通知，如甲方仍不支付，乙方有权暂停施工。4.不可抗力因素：如遇不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方