2024年10kv配电站新建工程施工合同

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年10kv配电站新建工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2工程规模2.3工程地点2.4工程目标第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量控制5.3质量争议解决第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工安全与环保7.1安全措施7.2安全事故处理7.3环保要求第八条变更与调整8.1工程变更8.2价格调整8.3工期调整第九条违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的义务第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后果第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同修改与补充13.4附件第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案机关第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××电力有限公司地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.3丙方名称：×××电力设计院地址：×××省×××市×××区×××路×××号1.4术语定义（1）甲方：指×××电力有限公司（2）乙方：指×××建筑工程有限公司（3）丙方：指×××电力设计院（4）工程：指10kv配电站新建工程（5）合同：指本合同所述的2024年10kv配电站新建工程施工合同第二条工程内容与范围2.1工程概述本工程为新建一座10kv配电站，包括土建、电气设备安装、线路铺设等工程。2.2工程规模配电站占地面积为平方米，建筑面积为平方米，包括个高压配电柜，个低压配电柜，千米高压线路，千米低压线路。2.3工程地点本工程位于×××省×××市×××区×××路×××号。2.4工程目标乙方应按照本合同约定的质量、进度等要求完成本工程。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为人民X元整（大写：人民币X元整）。3.2支付方式甲方分期向乙方支付合同价款。3.3进度付款乙方完成合同约定的阶段性工作后，甲方应按照乙方提交的进度付款申请支付相应的进度款。3.4最终付款工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同价款的剩余部分。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照合同约定的工期完成本工程。4.2工期延误乙方如因自身原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。4.3提前完成奖励乙方如提前完成工程，甲方可视情况给予乙方提前完成奖励。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求乙方应按照国家和行业的相关标准及规范进行施工，保证工程质量。5.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制。5.3质量争议解决如发生工程质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条材料与设备6.1材料供应甲方负责提供本工程所需的所有材料，并确保材料质量符合国家相关标准。6.2设备供应甲方负责提供本工程所需的所有设备，并确保设备质量符合国家相关标准。6.3材料与设备验收乙方应按照合同约定的验收标准对甲方提供的材料和设备进行验收。第七条施工条件与现场管理7.1施工条件乙方应确保施工场地具备施工所需的条件，包括场地平整、道路畅通、水电供应等。7.2现场管理乙方应按照甲方提供的施工平面图和现场管理要求，合理布置施工现场，确保施工安全和秩序。第八条施工安全与保险8.1施工安全乙方应制定并执行施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和工程安全。8.2保险乙方应按照甲方的要求，办理工程一切险和其他相关保险，并将保险单副本交甲方备案。第九条环境保护与废物处理9.1环境保护乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施防止施工过程中的环境污染。9.2废物处理乙方应按照甲方和当地政府的要求，对施工过程中的废弃物进行合理处理。第十条工程变更与调整10.1工程变更甲方如提出工程变更需求，应与乙方协商一致，并按照合同约定的变更程序进行。10.2价格调整工程变更引起的价款变动，双方应协商确定新的合同价格。10.3工期调整工程变更引起的工期变动，双方应协商确定新的合同工期。第十一条违约责任11.1甲方违约如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于工期延误、赔偿损失等。11.2乙方违约如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于工程质量问题、赔偿损失等。11.3丙方违约如丙方违反合同约定，甲方有权要求丙方承担违约责任，包括但不限于设计错误、赔偿损失等。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.2诉讼管辖诉讼应提交甲方所在地的人民法院管辖。12.3仲裁双方可以选择仲裁解决争议，仲裁地点为甲方所在地，仲裁结果具有法律效力。第十三条合同的生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件本合同在工程验收合格、乙方向甲方支付完毕合同价款后终止。13.3合同终止后的义务合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程收尾工作，并承担相应费用。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期本合同于2024年双方签字盖章日期签署。14.2签署地点本合同于甲方所在地签署。14.3备案机关本合同副本一式肆份，甲乙双方各执贰份，丙方执壹份，均具有同等法律效力，如有冲突，以甲方执份为准。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案和施工组织设计附件三：材料和设备清单附件四：工程进度计划表附件五：质量检验标准和方法附件六：安全施工措施附件七：环境保护措施附件八：合同价款支付申请表附件九：工程变更申请表附件十：违约行为认定书附件一的详细要求和说明：工程设计图纸应包括电站的总平面图、立面图、剖面图、细部图等，图纸应清晰、完整，符合国家相关设计标准。附件二的详细要求和说明：施工方案和施工组织设计应详细阐述施工过程中的各项作业流程、施工方法、人员配置、施工设备等，确保施工顺利进行。附件三的详细要求和说明：材料和设备清单应详细列出本工程所需的所有材料和设备名称、型号、数量、质量标准等信息，确保材料和设备的供应和质量。附件四的详细要求和说明：工程进度计划表应明确本工程的开工日期、竣工日期、各阶段进度节点等，确保工程按计划进行。附件五的详细要求和说明：质量检验标准和方法应符合国家和行业的相关标准，包括检验的项目、频率、方法等，确保工程质量。附件六的详细要求和说明：安全施工措施应包括施工现场的安全防护、人员安全培训、应急预案等，确保施工安全。附件七的详细要求和说明：环境保护措施应包括废弃物处理、施工现场的环境保护等，确保施工过程中的环境污染。附件八的详细要求和说明：合同价款支付申请表应包括付款项目、付款金额、付款时间等信息，确保合同价款的正确支付。附件九的详细要求和说明：工程变更申请表应包括变更项目、变更原因、变更对工程的影响等信息，确保工程变更的合理性和有效性。附件十的详细要求和说明：违约行为认定书应明确违约行为的性质、违约责任等，确保违约行为的认定和处理。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误2.工程质量问题3.材料和设备供应不符合约定4.施工安全问题5.环境保护不符合要求违约责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定的工期计算违约金。2.工程质量问题：按照合同约定的质量标准进行检验，不符合标准的，由违约方承担修复费用或重新施工费用。3.材料和设备供应不符合约定：由供应方承担相应的赔偿责任。4.施工安全问题：按照合同约定的安全施工措施执行，发生安全事故的，由责任方承担相应责任。5.环境保护不符合要求：按照合同约定的环境保护措施执行，发生环境污染的，由责任方承担相应责任。示例说明：如乙方由于自身原因导致工程工期延误，乙方应按照合同约定的工期延误违约金计算方式向甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指×××电力有限公司2.乙方：指×××建筑工程有限公司3.丙方：指×××电力设计院4.工程：指10kv配电站新建工程5.合同：指本合同所述的2024年10kv配电站新建工程施工合同6.合同价款：指本合同约定的工程总价款7.工期：