核电站高炮施工合同

核电站高炮施工合同合同编号：__________第一条项目范围与内容1.1项目范围：核电站高炮施工，包括但不限于高炮的安装、调试、验收等工作。1.2项目内容：根据甲方提供的技术要求和施工图纸，乙方负责高炮的施工，确保施工质量符合相关法律法规、行业标准和设计要求。第二条合同价格与支付2.1合同价格：双方确认，乙方向甲方提供的项目施工服务，合同总价为人民币【】（大写：【】元整）。2.2支付方式：（1）甲方在合同签订后【】个工作日内，向乙方支付合同总价【】%；（2）乙方完成项目施工并经验收合格后，甲方再向乙方支付合同总价【】%；（3）剩余的合同总价【】%，作为乙方质量保证金，自工程验收合格之日起【】年内无息退还。第三条施工期限3.1乙方应按照甲方的要求，自合同签订之日起【】个月内完成项目施工。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方要求支付逾期违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价【】‰。第四条施工质量与标准4.1乙方应严格按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工，确保施工质量符合相关法律法规、行业标准和设计要求。4.2乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，直至符合验收标准。4.3工程验收合格后，乙方应按照甲方要求提供相关资料，并协助甲方办理竣工验收手续。第五条保密条款5.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2甲方如违反合同约定，导致乙方无法正常履行合同，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.核电站高炮施工合同2.施工图纸和技术要求3.乙方资质证明文件4.合同履行过程中的沟通记录5.工程验收报告6.质量保证金退还证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照甲方要求完成施工任务，或施工质量不符合约定标准的，视为违约。2.乙方未按照约定时间完成施工任务的，应按照合同约定支付逾期违约金。3.乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密、技术秘密等保密信息的，视为违约。4.甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照合同约定承担违约责任。三、法律名词及解释：1.核电站高炮施工合同：指甲方为核电站高炮施工项目业主，乙方为施工方，双方签订的关于高炮施工服务的合同。2.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照合同约定向对方支付的违约补偿。3.保密义务：指乙方在合同履行过程中对获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密的义务。4.质量保证金：指乙方完成项目施工并经验收合格后，甲方按照合同约定向乙方支付的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保施工进度。2.施工质量问题：乙方应立即整改，直至符合验收标准。3.付款纠纷：甲方应按照合同约定及时支付合同价款，如有纠纷，可通过协商解决。4.保密信息泄露：乙方应加强保密意识，签订保密协议，确保保密信息不被泄露。五、所有应用场景：1.核电站高炮施工项目2.乙方具备高炮施工资质和能力3.甲方为核电站高炮施工项目的业主4.双方签订高炮施工合同，明确施工范围、内容、价格、期限等事项