2024桩基础工程施工合同

2024桩基础工程施工合同合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________鉴于甲方为工程项目的建设需要，同意乙方进行桩基础工程施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供桩基础工程施工服务的事宜，经协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条工程量及工程款2.1乙方向甲方提供的桩基础工程施工内容详见附件一。2.2工程总量：__________立方米。2.3工程单价：__________元/立方米。2.4总价款：__________元（大写：__________元整）。第三条合同价款及支付方式3.1双方确认，本合同总价款为固定价格，如有政策性调整，按照政策规定执行。3.2甲方支付工程预付款：__________元，乙方收到预付款后方可开始施工。3.3工程进度款：双方按工程进度，甲方支付已完成工程量的70%作为进度款。3.4工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程款。3.5甲方支付工程款时，应按照国家相关法律法规及税务规定，开具相应金额的发票。第四条工期4.1乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。4.2工程开工日期：__________年__________月__________日。4.3工程竣工日期：__________年__________月__________日。第五条质量标准5.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求，保证工程质量。5.2工程质量等级：__________。5.3乙方应承担工程质量检查、验收的责任，确保工程验收合格。第六条违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：总价款的千分之五。6.2甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五。6.3由于甲方原因导致工程停工、窝工，乙方有权要求甲方支付相应的停工、窝工费用。6.4乙方若出现质量问题，应承担返工、维修等费用，并赔偿甲方由此造成的损失。第七条争议解决7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件一：桩基础工程施工内容一、附件列表：

1.附件一：桩基础工程施工内容

2.附件二：工程量清单

3.附件三：工程设计图纸

4.附件四：施工方案

5.附件五：材料合格证

6.附件六：施工人员资格证书

7.附件七：工程验收报告

8.附件八：付款凭证二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金。

2.甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。

3.乙方若出现质量问题，应承担返工、维修等费用，并赔偿甲方由此造成的损失。

4.由于甲方原因导致工程停工、窝工，乙方有权要求甲方支付相应的停工、窝工费用。三、法律名词及解释：

1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称。

2.建筑法：是指调整建筑施工活动的法律规范总称。

3.桩基础工程：是指建筑物基础工程中，采用桩基方式进行地基处理和承载力增强的工程。

4.工程量：是指工程项目中，按照设计要求和施工标准所确定的各项工程的工作量。

5.工程款：是指甲方按照约定支付给乙方的工程总价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：乙方应加强质量控制，严格按照设计文件和施工标准进行施工，确保工程质量。

3.付款延误：甲方应按时支付工程进度款，如有延误，应支付违约金，并协商解决。

4.合同履行过程中发生争议：双方应友好协商解决，如协商不成，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑物的