2024年版施工项目履约担保合同细则

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年版施工项目履约担保合同细则本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同各方1.2合同标的1.3履约担保第二条担保范围与金额2.1担保范围2.2担保金额第三条担保方式3.1保证金3.2保函3.3其他担保方式第四条担保期限4.1起始日期4.2终止日期第五条保证金退还条件与流程5.1退还条件5.2退还流程第六条保函的出具与交付6.1保函出具6.2保函交付第七条担保的解除7.1解除条件7.2解除流程第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任第九条争议解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、变更与终止10.1生效条件10.2变更条件10.3终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2泄露后果第十二条通知与送达12.1通知方式12.2送达地址第十三条法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4合同解除第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方甲方：指合同签订的施工项目业主或者其合法授权的代表。乙方：指承担施工项目任务的施工单位或者其合法授权的代表。丙方：指为乙方提供履约担保的担保机构或者个人。1.2合同标的本合同标的为施工项目的顺利实施，确保甲方利益不受损失，乙方按照合同约定完成施工任务，丙方提供相应的履约担保。1.3履约担保履约担保是指丙方为乙方在合同履行过程中按期完成工程、保证工程质量、遵守法律法规等义务的履行提供担保。第二条担保范围与金额2.1担保范围担保范围包括乙方在施工过程中的工程进度、工程质量、安全文明施工、费用支付等各方面的义务履行。2.2担保金额担保金额为施工项目合同总金额的百分之十，具体金额由甲乙双方协商确定。第三条担保方式3.1保证金丙方应以现金或银行保函的形式向甲方提交保证金，作为乙方的履约担保。保证金金额为担保金额的100%。3.2保函丙方应向甲方出具保函，承诺在乙方不履行合同义务时，按照甲方的要求承担相应责任。保函有效期至合同终止之日。3.3其他担保方式甲乙丙三方可以协商选择其他适当的担保方式，以替代或补充保证金和保函。第四条担保期限4.1起始日期担保期限自乙方向甲方提交履约担保之日起计算。4.2终止日期担保期限至乙方按合同约定完成施工任务，并经甲方验收合格之日终止。第五条保证金退还条件与流程5.1退还条件保证金在合同履行完毕，甲方对乙方的工作表示满意，并解除合同后退还。5.2退还流程甲方应在合同解除后十五个工作日内，将保证金退还给丙方。第六条保函的出具与交付6.1保函出具保函由丙方在其授权的银行出具，并直接交给甲方。6.2保函交付保函在合同签订后十个工作日内由丙方交付给甲方。第八条违约责任8.1违约行为乙方未按合同约定完成施工任务，或甲方未按约定支付工程款项，均视为违约行为。8.2违约责任违约方应向守约方支付合同总金额的百分之五作为违约金，并承担因此给对方造成的损失。第九条争议解决方式9.1协商解决合同双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成时，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决调解不成时，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径仲裁裁决生效后，如一方不履行，另一方可向合同签订地人民法院申请强制执行。第十条合同的生效、变更与终止10.1生效条件本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。10.2变更条件合同的变更需经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式作出。10.3终止条件合同在乙方按合同约定完成施工任务，并经甲方验收合格之日终止。第十一条保密条款11.1保密内容合同双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。11.2泄露后果泄露方应承担泄露给对方造成的经济损失的责任。第十二条通知与送达12.1通知方式合同双方通过书面形式进行通知。12.2送达地址合同双方指定的送达地址为合同签订地。第十三条法律适用与管辖13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院合同纠纷的诉讼由合同签订地人民法院管辖。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括合同双方提供的相关文件、图纸、资料等。14.2补充协议合同双方可就本合同未尽事宜，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改本合同的任何修改、补充均须经甲乙丙三方协商一致，并以书面形式作出。14.4合同解除合同双方经协商一致，可以解除本合同。解除合同后，保证金扣除乙方应承担的违约金后，如有剩余，退还乙方。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工项目合同附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：施工方案附件五：安全生产管理制度附件六：质量保证措施附件七：进度计划附件八：材料供应合同附件九：设备租赁合同附件十：劳务分包合同附件十一：保险单据附件十二：履约担保文件附件十三：付款凭证附件十四：验收报告附件十五：变更协议附件十六：违约金计算公式附件十七：争议解决机构名录附件的具体要求和说明：1.施工项目合同：明确甲乙双方的权益和义务，包括工程范围、工程量、工程质量、工程进度、工程价款等内容。2.施工图纸：详细展示施工项目的布局、结构、尺寸、材料等要求，以便乙方准确理解并进行施工。3.工程量清单：列明施工项目所需的各项工程量，包括工程数量、工程单价、工程总价等。4.施工方案：明确乙方的施工方法、施工工艺、施工组织等，以确保施工顺利进行。5.安全生产管理制度：规定乙方在施工过程中应遵守的安全规章制度，确保施工安全。6.质量保证措施：乙方为确保工程质量所采取的措施，包括质量检查、质量控制等。7.进度计划：明确施工项目的施工进度安排，包括各阶段工程的开始时间、结束时间等。8.材料供应合同：规定甲方供应材料的品种、数量、质量、价格、交货时间等。9.设备租赁合同：规定乙方租赁设备的型号、数量、租金、租赁期限等。10.劳务分包合同：规定乙方将部分工程分包给其他施工单位或个人的合同。11.保险单据：乙方为施工项目购买的各种保险单据，包括建筑工程一切险、意外伤害险等。12.履约担保文件：包括保证金、保函等担保文件，以确保乙方的履约行为。13.付款凭证：记录甲方支付工程款项的凭证，包括转账凭证、现金支付凭证等。14.验收报告：施工项目完成后，甲乙双方进行的验收报告，包括工程质量、工程进度等内容。15.变更协议：合同履行过程中，甲乙双方就合同内容进行变更的协议。16.违约金计算公式：明确违约金的计算方法，以便在违约行为发生时进行计算。17.争议解决机构名录：列出合同双方选择的争议解决机构，包括仲裁委员会、人民法院等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按合同约定完成施工任务。2.甲方未按约定支付工程款项。3.乙方未按约定质量标准完成工程。4.乙方未按约定工期完成工程。5.乙方未按约定支付材料款、设备租赁费等。6.乙方违反安全生产管理制度，发生安全事故。7.乙方违反质量保证措施，导致工程质量问题。8.乙方违反进度计划，导致工程进度延误。9.乙方泄露甲方商业秘密、技术秘密等。10.乙方违反合同约定的其他义务。违约的责任认定标准：1.乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。示例说明：乙方因自身原因导致工程进度延误，甲方要求乙方支付合同总金额的5%作为违约金。2.甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。示例说明：甲方延迟支付工程款项，乙方暂停施工，要求甲方支付延迟支付部分的利息作为违约金。3.乙方未按约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工