2024版建设工程合同费用

2024版建设工程合同费用合同编号：__________第一条合同金额1.1本项目的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。1.2乙方报价已包含在合同金额中的一切费用，包括人工费、材料费、设备费、施工机具费、措施费、规费、税金等。第二条付款方式及进度2.1甲方应按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同款项。2.2付款节点及比例：（1）预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总金额的__________%；（2）进度款：工程进度达到合同约定的__________%后，甲方支付相应比例的合同金额；（3）尾款：工程验收合格并办理完毕竣工结算后，甲方支付剩余的合同金额。2.3甲方支付款项时，应出具合法、有效的付款凭证，乙方应及时开具等额的发票。第三条工程质量3.1乙方应按照本合同约定的工程质量标准进行施工，并保证本项目满足设计文件、技术规范和标准要求。3.2工程质量验收：（1）乙方应在工程竣工后向甲方提交完整的工程资料，包括但不限于设计文件、施工记录、检验报告等；（2）甲方应按照约定时间组织验收，乙方应予以配合；（3）验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到约定标准。第四条工期4.1乙方应在本合同约定的工期内完成本项目的施工。4.2工期延误：（1）由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任；（2）由于甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1乙方违反本合同的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同金额的__________%。5.2甲方未按照本合同约定支付款项的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金为本合同金额的__________%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并办理完毕竣工结算之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签字）：__________授权代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.设计文件2.施工记录3.检验报告4.付款凭证5.发票6.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方违反合同约定，未能按照约定质量标准完成施工，或未能满足设计文件、技术规范和标准要求的，视为违约。2.乙方违反合同约定，导致工期延误的，视为违约。3.甲方未按照合同约定支付款项的，视为违约。4.甲方未按照约定时间组织验收，或验收不合格未按要求整改的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同金额：指本合同约定的工程项目总金额。2.预付款：指合同签订后甲方支付给乙方的合同总金额的一定比例的款项。3.进度款：指工程进度达到合同约定的比例后，甲方支付给乙方的相应比例的合同金额。4.尾款：指工程验收合格并办理完毕竣工结算后，甲方支付给乙方的剩余合同金额。5.违约金：指违约方应支付给守约方的一定比例的合同金额作为赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度不符合约定：乙方应加快施工进度，确保工程按期完成。2.工程质量不满足要求：乙方应立即整改，直至达到约定标准。3.甲方付款延迟：乙方可与甲方沟通，催促及时支付款项。4.甲方未按时组织验收：乙方应提醒甲方按约定时间组织验收，或协商延长验收时间。5.发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程项目的业主或委托人，乙方为具有相应资质和能力的施工单位。2.甲方委托乙方进行某一建设工程项目的施工。3.双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，达成合同协议。4.乙